2026年全国一级建造师之一建工程法规考试压轴试题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、关于商标权的说法，正确的是（）。A.注册商标的有效期为50年B.注册商标的有效期自申请之日起计算C.注册商标有效期届满，需要继续使用的，应当在期满前12个月申请续展注册D.未在期满前12个月申请续展注册，可给予3个月宽展期

2、关于建设工程分包的说法，正确的有()。A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

3、工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。A.一般性标准B.特殊性标准C.建议性标准D.强制性标准

4、某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按()的市场价履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地

5、某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（）追究违约责任。A.建设单位直接向材料供应商B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商

6、建筑节能工程验收的首要步骤是()。A.施工单位按验收意见进行整改B.施工单位自检评定C.监理单位进行节能工程质量评估D.建筑节能分部工程验收

7、关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）。A.建筑业企业增项申请资质，应当按最低等级资质提出申请B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明D.企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质

8、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）。A.15日B.20日C.30日D.10日

9、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

10、建设行政管理部门对建设工程合同争议进调解，施工单位不服。施工单位可以采取的行为是（）。A.申请行政复议或提起行政诉讼B.申请仲裁或提起民事诉讼C.申请行政复议后提起行政诉讼D.申请仲裁后提起民事诉讼

11、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,下列人员中,不属于五方责任主体项目负责人的是()。A.建设单位项目负责人B.监理单位负责人C.勘察单位项目负责人D.施工单位项目经理

12、关于环境保护税的纳税人的说法,正确的是()。A.在中华人民共和国领域,直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人B.在中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的事业单位不是环境保护税的纳税人C.企业向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物,仍需缴纳环境保护税D.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的,无需缴纳环境保护税

13、某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则()。A.应由施工单位承担维修责任B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔C.应由设计单位负责维修D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔

14、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。A.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

15、在财产保险合同有效期内,保险标的物危险程度显著加的,被保险人应当按照合同约走及时通知保险人,保险人可以按照合同约定提出的权利主张是A.减少保险费B.增加保险费,但无权解除合同C.增加保险费或者解除合同D.中止保险合同

16、下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C.施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款

17、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，监理单位的主要安全责任之一是（）。A.组织专家论证，审查深基坑专项施工方案B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位

18、根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位，未编制拆卸方案和制定安全施工措施的，可以()。A.责令限期改正B.直接吊销资质证书C.责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款D.直接责令停业整顿

19、下列保险中，属于强制性保险的是().A.意外伤害保险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险

20、以下关于时效中止的正确表述是（）。A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B.因原告起诉，诉讼时效中止C.因被告应诉，诉讼时效中止D.因证人要求，诉讼时效中止

21、设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起（）年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1B.2C.3D.4

22、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。A.使用许可证和产品合格证B.产品许可证C.生产许可证D.生产许可证和产品合格证

23、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A.7B.10C.15D.3

24、《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在()日内提出处理意见。A.7B.10C.14D.20

25、甲医院与乙建筑工程公司于2002年5月26日签订建筑工程承包合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计2004年5月26日交付验收，验收合格后支工程款的90％，剩余款项在2005年5月26日前结清。双方按照合同履行了各自的义务。2006年1月12日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到2006年3月20日墙皮大脱落，该医院应在（）之前向乙建筑工程公司提出索赔。A.2006年5月27日B.2007年5月27日C.2008年2月13日D.2009年3月20日

26、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过.诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C.2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

27、某施工单位违反国家规定施工，造成重大安全事故，后果特别严重，对直接责任人的处罚为()。A.拘役B.无期徒刑C.处3年以上5年以下有期徒刑，并处罚金D.处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金

28、赔偿请求人请求国家赔偿的时效为（）。A.1年B.2年C.3年D.6年

29、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的B.仲裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

30、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A.5B.7C.10D.20

31、某建筑节能工程的隐蔽工程施工完毕后，应由（）主持验收。A.项目经理B.项目技术负责人C.监理工程师D.建设单位驻工地代表

32、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。（2012）A.劳动报酬B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇

33、关于分包单位责任的叙述中，不正确的是()。A.总承包单位在分包工程时，应当同分包单位签订分包合同B.分包单位要根据分包合同的约定，对总承包单位承担责任C.分包单位与总承包单位还要就分包工程承担连带责任D.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位和发包单位负责

34、关于施工现场的安全防护要求，下列说法错误的是（）A.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离B.施工单位可在尚未交付的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物，应当采取专项防护措施

35、建筑工程因自然灾害遭受损失，需要保险赔付，下列属于建筑工程一切险赔付范围的是（）。A.某公路工程在施工过程中因连续几天的暴雨导致的经济和人员损失B.某写字楼因雷电造成八间办公室及其电脑损毁和2名工作人员重伤C.某煤矿因透水导致的冒顶、坍塌伤亡19人和经济损失D.某钢结构工程施工中因火灾造成的财产损失

36、某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3000元/t的价格购买Φ25的螺纹钢50t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”乙公司发出的这份通知属于（）。A.要约B.承诺C.反要约D.要约邀请

37、某贷款合同，借款方以一块的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合岗C.自当事人双方签字盖章后即生效D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效

38、某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收，12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定，该工程竣工日期应为（）。A.10月15日B.12月1日C.12月20日D.12月25日

39、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款

40、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之日起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销

41、王某自2008年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付（）元的经济补偿。A.12万B.9万C.4万D.3万

42、下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是()。A.当事人可以委托1~2人作为诉讼代理人B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权

43、关于著作权说法，错误的是（）。A.合同双方没有规定著作权的归属，著作权属于受托人B.作者的署名权保护期限为作者终生及其死后50年C.公民合作作品，其使用权截止于最后死亡作者死亡后第50年12月31日D.在特定情况下,国家也可以成为著作权的主体

44、甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据《民法典》，要约生效的时间应为（）。A.乙发出电子邮件时的时间B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间D.甲知道收到邮件时的时间

45、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（）。2017真题A.约定部分投标人放弃投标或者中标B.投标文件相互混装C.投标文件载明的项目经理为同一人D.委托同一单位或个人办理投标事宜

46、招标人于2006年4月1曰发布招标公告，2006年4月.20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及讨递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。A.2006年4月1日B.2006年5月10日C.2006年6月10日D.2006年7月20日

47、下列关于保证方式的说法，不正确的是()。A.一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任

48、某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。A.划拨B.变卖C.搜查D.扣留

49、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是()。A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B.某施工单位未按照合同约定工期竣工C.因台风导致工程损害D.某工程存在质量问题

50、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有（）。2017真题A.销售许可证B.安装许可证C.产品合格证D.安全许可证

51、人民法院审理行政案件，不适用（）。(2015真题)A.调解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制

52、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月C.招标投标违法行为记录公告期限为1年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

53、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10夭C.15夭D.2个月

54、甲借乙10000元后，无论乙如何催告，甲均不归还欠款。为解决纠纷，双方同意人民调解委员会调解，并达成调解协议。双方签收了调解书，并申请法院裁定确认有效，但甲事后仍不还款，乙可采用下列哪种方式保护自身权利（）。A.申请仲裁B.向人民调解委员会申请强制执行C.向人民法院申请强制执行D.申请重新调解

55、关于工程建设标准的说法，正确的是（）。A.国家标准和行业标准均是强制性标准B.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施C.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次D.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

56、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。(2015真题)A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准

57、《民法典》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含()。A.工程材料款B.工程人员的报酬C.工程管理费用D.工程停工费用

58、施工企业必须为职工办理的保险是（）。A.意外伤害险B.职业责任险C.工伤保险D.财产险

59、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）。A.浅基坑工程B.脚手架工程C.模板工程D.高大模板工程

60、工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。（2012）A.一般性标准B.特殊性标准C.建议性标准D.强制性标准

61、关于施工现场设置消防通道的说法,正确的是()。A.消防通道满足消防车通行即可B.在建建筑内只需在出入口处设置临时醒目标志C.应视实际情况安装楼梯间和出入口的临时照明D.消防通道的宽度有固定标准

62、《建设工程安全生产管理条例》规定，（）应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位

63、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。（2013）A.用人单位未按照劳动合同的约定提供劳动包含或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益

64、施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）。A.经建设单位同意，由施工企业负责修改B.由施工企业负责修改，经监理单位审定C.经建设单位同意，由设计单位负责修改D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

65、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销的说法，正确的是（）。A.被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告D.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人

66、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的

67、（2019年真题）建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定的计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准

68、争议双方签有仲裁协议，但一方先向人民法院起诉，另一方应于（）向法院提交仲裁协议。A.开庭结束后B.法庭辩论终结前C.举证期限届满前D.首次开庭前

69、关于法人的说法，正确的是（）。A.法人以其登记注册地为住所B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格C.非企业法人是指行政法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

70、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。2017真题A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

71、劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.职工代表B.用人代表C.企业工会代表D.劳动行政部门代表

72、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）。A.处以一年年收入30%的罚款B.处以一年年收入40%的罚款C.降级、撤职处分D.吊销相关人员资格

73、某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有()。A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证

74、某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是()。A.施工单位B.行政主管部门C.建设项目的使用单位D.政府部门

75、位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是()。A.向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意B.向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意C.向乙省环保部门申请，经甲省环保部门同意D.向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意

76、下列情形能够引发合同之债的有（）。A.建设单位拖欠工程进度款B.施工中偷工减料造成的损失C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D.噪声污染使周边居民无法正常休息E.建材供应商供应的建筑材料不合格

77、根据《民法典》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年

78、关于施工企业法人、项目经理部的说法中，正确的是（）。A.项目经理部属于施工企业的分支机构B.国有企业法人的法律责任由国家承担C.施工企业应当明确项目经理部的职责、任务、组织形式D.施工企业的每一个项目必须设立项目经理部

79、下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是()。A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.调解解决租赁合同纠纷的案件

80、受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于()。A.投资总承包B.施工总承包C.分项总承包D.工程总承包二、多选题

81、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。2016A.行政处理决定的被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明D.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

82、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是（）。A.2024年6月12日B.2024年6月15日C.2034年6月12日D.2035年6月16日

83、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失

84、关于分包工程的说法，正确的是（）。A.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成B.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保C.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成D.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任

85、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2019年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日，该建筑工程一切险责任起始日期为（）。A.2019年5月10日B.2019年5月15日C.2019年7月20日D.2019年8月10日

86、民事诉讼是指()在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。A.仲裁委员会B.人民调解委员会C.人民检察院D.人民法院

87、当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款无效的是()。A.因意外事故造成对方财产损失的B.造成对方人身伤害的C.因自然因素造成对方财产损失的D.因社会因素造成工程滞后的

88、属于建筑工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的已建成的铁路损毁B.地震所导致已建成的隧道塌方C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致房屋建筑工程现场材料和机械损坏

89、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是()A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

90、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。（2012）A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接收C.双方合同已变更，乙送货构成违约D.甲拒绝接收，应承担违约责任

91、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，未取得安全生产许可证的企业不得（）。A.进行项目开工B.参与项目投标C.从事建筑施工活动D.办理工程竣工验收

92、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起()内提出。A.15日B.6个月C.1年D.2年

93、某工商行政管理部门接到四个人的设立个人独资企业的申请，其部分情况见下表。根据《中华人民共和国个人独资企业法》规定，可能得到工商行政管理部门核准的是（）A.甲某B.乙某C.丙某D.丁某

94、下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的法律责任C.认定事故的性质和事故责任D.提出对受伤人员的赔偿方案E.提交事故调查报告

95、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪

96、下列有关施工企业资质的法定条件的说法中，错误的是（）。A.企业净资产以企业申请资质前一年度或当期合法财务报表中净资产指标为准考核B.有符合规定的主要人员C.申请资质之前一定要有已完成的业绩D.有符合规定的技术装备

97、某施工合同订立的期间为2004年5月1日，合同备案时间为2004年5月5日。工程竣工时间为2005年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2005年8月5日。则施工单位主张竣工结算款的诉讼时效起算时间为（）A.2004年5月1日B.2004年5月5日C.2005年7月1日D.2005年8月5日

98、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担（2013）A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构

99、某工程建设项目按照合同约定由建设单位供应主材，建设单位提供的防火板不符合强制标准，施工单位提出异议。建设单位回复：继续使用该批材料并承担保密责任，否则不予支付工程款。施工单位提出解除合同并通知了建设单位，建设单位认为施工单位无理取闹。对施工单位提出解除合同的行为效力，认识正确的是（）。A.通知建设单位后即产生合同解除的效力B.必须经建设单位同意后才产生解除效力C.该合同尚不具备法定解除的条件D.该解除必须经人民法院或者仲裁机构确认方产生解除效力

100、根据建设工程质保证全管理力法》,关于预留质保证全的说法,正确的是（）A.合同约定由承包人以银行保代预保证金的,保函金额不得高于工程价款结算总额的5%B.采用工程质量保证担保,工程质量保险等保证方式的,发包人不得再预留保证金C.社会投资项目采用预保证金方式的,发、承包双方应当将保证金交由第三方全融机构托管D.在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证全的,发包人可以同时预留工程质量保证全

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：注册商标的有效期是10年，从核准注册之日起计算，所以A、B错误；未在期满前12个月申请续展注册，可给予6个月宽展期，所以D错误。

2、答案：A本题解析：2021、2020版教材P114/2019版教材P113本题考察的是分包工程的范围。据此，总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键性工作;如果是施工总承包，其主体结构的施工则须由总承包单位自行完成。这主要是防止以分包为名而发生转包行为。

3、答案：D本题解析：2012年建设工程法规真题第48题

4、答案：B本题解析：2021、2020版教材P177/2019版教材P176对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。

5、答案：B本题解析：B正确，考察债的相对性，向合同相对方索要赔偿。

6、答案：B本题解析：2021版教材P322/2020版教材P320/2019版教材P319本题考察的知识点是建筑工程节能验收的程序。(三）建筑节能工程验收的程序:1.施工单位自检评定：建筑节能分部工程施工完成后，施工单位对节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件要求后，填写《建筑节能分部工程质量验收表》，并由项目经理和施工单位负责人签字。所以建筑节能工程验收的首要步骤是施工单位自检评定。

7、答案：A本题解析：A正确，企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质；B错误，资质证书有效期为5年，安全生产许可证有效期为3年；C错误，企业遗失建筑业企业资质证书的，应当在公众媒体上刊登遗失声明后再申请补办；D错误，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。

8、答案：D本题解析：暂无解析

9、答案：A本题解析：2021/2020版教材P224/2019版教材P223《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步作出规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件:(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;

10、答案：B本题解析：2007年建设工程法规真题第65题

11、答案：B本题解析：2021版教材P307/2020版教材P305/2019版教材P304建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》明确规定，建筑工程五方责任主体项目负责人是指承担建筑工程项目建设的建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师

12、答案：A本题解析：2021/2020版教材P48《中华人民共和国环境保护税法》规定，在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人。

13、答案：D本题解析：2021版教材P326/2020版教材P324/2019版教材P323据此，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担。此质量缺陷是由设计原因造成的，处理方式是：先由施工单位负责维修，维修费用再通过建设单位向设计单位索赔，最终由责任方——设计单位承担。

14、答案：D本题解析：暂无解析

15、答案：C本题解析：在合同的有效期内保险标的的危险程度显增加的被保险人应当按照合同约定及时通知保险人保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同

16、答案：D本题解析：不当得利，是指没有法律或者合同上的依据，一方取得利益而使另一方遭受损失的，在受益人和受害人之间形成不当得利之债。

17、答案：D本题解析：A错误，组织专家对安全专项施工方案进行论证是施工单位的责任。B错误，申领施工许可证是建设单位的职责。C错误，在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产的措施建议是设计单位的责任。

18、答案：C本题解析：2021版教材P287/2020版教材P286/2019版教材P285施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）未编制拆卸方案、制定安全施工措施的；（2）未由专业技术人员现场监督的；（3）未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；（4）未向事施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。

19、答案：D本题解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

20、答案：A本题解析：2004年建设工程法规真题第4题

21、答案：A本题解析：本题考核的是文物保护单位的保护范围。设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。

22、答案：D本题解析：2004年建设工程法规真题第25题

23、答案：C本题解析：2010年建设工程法规真题第54题

24、答案：A本题解析：2021、2020版教材P220/2019版教材P219二、施工发现文物的报告和保护《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

25、答案：D本题解析：根据《民法典》规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算，普通诉讼时效期间通常为3年。在本题中，从2006年3月20日开始墙面大面积脱落，医院对乙建筑公司的损害赔偿请求权的诉讼时效期间为3年，至2009年3月20日诉讼时效期间届满，因此应在此日前要求赔偿。综上所述，本题的正确答案为D。

26、答案：B本题解析：指在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。诉讼时效期间为2年2005年11月1日前应该付款，诉讼时效期间为2007年11月1日之前，故最后六个月的范围是2007年5月1日---11月1日，以上各选项是因为不可抗力的是B

27、答案：D本题解析：2021/2020版教材P53根据《刑法》第137条规定，施工单位违反国家规定造成重大安全事故，后果特别严重，对直接责任人处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

28、答案：B本题解析：《中华人民共和国国家赔偿法》规定，赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年。

29、答案：B本题解析：教材P361【知识点】仲裁裁决的执行。根据《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。此外，人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。

30、答案：C本题解析：本题考核的是投标文件异议。潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。

31、答案：C本题解析：节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加。

32、答案：A本题解析：劳动合同应当具备以下条款：(一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；(三)劳动合同期限；(四)工作内容和工作地点；(五)工作时间和休息休假；(六)劳动报酬；(七)社会保险；(八)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；(九)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。

33、答案：D本题解析：2021、2020版教材P116/2019版教材P115总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

34、答案：B本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

35、答案：A本题解析：2021/2020版教材P41建筑工程一切险承保各类土木建筑工程，如房屋、公路、铁路、桥梁、隧道、堤坝、电站、码头、飞机场等工程，在建造过程中因自然灾害或意外事故所导致的损失。

36、答案：A本题解析：2021、2020版教材P127/2019版教材P126该题主要考察的是：合同的要约与承诺《民法典》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：1.内容具体确定。2.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束。《民法典》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。

37、答案：C本题解析：根据《民法典》第十五条规定，当事人之间词立有关设立、变更、转让和消火不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。据此规定，本案中签订的抵押合同应当自当事人双方签字盖章后即生效。

38、答案：A本题解析：2021、2020版教材P132/2019版教材P131该题主要考察的是：建设工程合同关于竣工日期的规定2004年发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据规定分析该题可知，该工程竣工日期为10月15日。

39、答案：B本题解析：【知识点】建设工程竣工验收制度。发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在《建设工程价款结算暂行办法》规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。这是法律的规定，不需要约定。

40、答案：C本题解析：教材P360【知识点】调解的规定。仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。

41、答案：D本题解析：经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月（含6个月）以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市.设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付。

42、答案：C本题解析：2021版教材P340/2020版教材P339/2019版教材P338《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。

43、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程知识产权制度。作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。

44、答案：C本题解析：要约到达受要约人时生效。

45、答案：A本题解析：本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。选项BCD为“视为”的要求，而选项A为“属于”。

46、答案：C本题解析：投标是要约，《民法典》第16条规定：‘‘要约到达受要约人时生效。”书面形式的要约，只需要进入对方控制范围，无论对方是否知悉其内容，均视为“到达”。

47、答案：D本题解析：一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式；连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

48、答案：A本题解析：2021、2020版教材P354/2019版教材P353执行措施主要有：1、查询，扣押，冻结，划拨，变价被执行人的存款，债券，股票，基金份额等财产。

49、答案：A本题解析：2021版教材P332/2020版教材P331/2019版教材P330侵权纠纷，是指一方当事人对另一方侵权而产生的纠纷。在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成对他方损害而产生的侵权纠纷。

50、答案：C本题解析：本题考查的是施工现场安全防护。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

51、答案：A本题解析：本题考查的是行政诉讼的审理、判决和执行。法院审理行政案件，不适用调解。

52、答案：A本题解析：2021、2020版教材P121/2019版教材P120该题考察的知识是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制，《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。

53、答案：A本题解析：特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期屆满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

54、答案：C本题解析：仲裁调解书经双方当事人签收后和裁决书具有同等效力，具备强制执行的效力。

55、答案：D本题解析：国家标准和行业标准均分为强制性标准和推荐性标准。在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。国家标准的复审一般在国家标准实施后5年进行1次。非颁布后。

56、答案：C本题解析：本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

57、答案：D本题解析：2021、2020版教材P136/2019版教材P1355.承包人工程价款的优先受偿权（3）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

58、答案：C本题解析：工伤保险是强制保险，意外伤害保险是自愿险。

59、答案：D本题解析：国务院建设行政主管部门或者其他有关部门对工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

60、答案：D本题解析：《标准化法》规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。

61、答案：C本题解析：2021版教材P256/2020版教材P255/2019版教材P253施工现场要设置消防通道并确保畅通。建筑工地要满足消防车通行、停靠和作业要求。在建建筑内应设置标明楼梯间和出人口的临时醒目标志，视实际情况安装楼梯间和出入口的临时照明，及时清理建筑垃圾和障碍物，规范材料堆放，保证发生火灾时，现场施工人员疏散和消防人员扑救快捷畅通。

62、答案：C本题解析：本题考核的是编制安全技术措施和施工现场临时用电方案的主体。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。

63、答案：B本题解析：用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除合同，不需事先告知用人单位。

64、答案：C本题解析：建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，是有义务及时向设计单位或建设单位提出来，以免造成不必要的损失和质量问题。

65、答案：B本题解析：A选项，被公告单位的整改经审核确有实效，经企业提出申请，批准后可以缩短不良行为的公布期限；C选项，不停止对违法行为记录的公告；D选项，核对后处罚决定与公告内容一致的，也应当告知申请人。

66、答案：B本题解析：教材P81【知识点】建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

67、答案：B本题解析：P130-135当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

68、答案：D本题解析：根据《仲裁法》的规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。

69、答案：D本题解析：【知识点】法人在建设工程中的地位。选项B不严谨，企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项C非企业法人包括行政法人、事业法人和社团法人三类。选项D建设单位一般也应当具有法人资格,但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。

70、答案：D本题解析：本题考查的是工程价款的支付。选项A错误，利息从应付工程价款之日计付；选项B错误，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持；选项C错误，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算；选项D正确，《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

71、答案：D本题解析：劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。

72、答案：D本题解析：特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。

73、答案：A本题解析：2021/2020版教材P61《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

74、答案：C本题解析：2021/2020版教材P58建设单位（又称业主或项目法人）是建设项目的投资者，如果建设项目是政府投资，则建设单位为该建设项目的管理单位或使用单位。为建设工程开工和施工单位进场做好各项前期准备工作，是建设单位应尽的义务。因此，施工许可证的申请领取，应该是由建设单位负责，而不是施工单位或其他单位。

75、答案：A本题解析：《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。根据规定，固体废物转移出省程序为向移出地环保提出申请并获批准。该批准应经得接受地环保部门的同意。因此，A是最恰当项。

76、答案：A、E本题解析：2013年建设工程法规真题第85题

77、答案：C本题解析：教材P344本题考查的是民事诉讼时效的规定。《民法典》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。

78、答案：C本题解析：暂无解析

79、答案：D本题解析：2021、2020版教材P366/2019版教材P365本题考察的是调解协议。下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：(1)调解和好的离婚案件；(2)调解维持收养关系的案件；(3)能够即时履行的案件；(4)其他不需要制作调解书的案件。

80、答案：D本题解析：2021、2020版教材P111/2019版