2026年一级建造师《工程法规》专项训练试卷

2026年一级建造师《工程法规》专项训练试卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据我国《建筑法》，下列关于建筑许可的说法，正确的是（）。A.所有建筑工程开工前都必须申请施工许可证B.限额以下的小型工程无需办理施工许可证C.中外合资经营企业的建筑活动不受《建筑法》调整D.施工许可证是房屋建筑工程开工的必要条件2.某建设工程项目依法必须进行招标，招标人自行办理招标事宜，应当具备的条件不包括（）。A.有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术力量B.有法定的招标代理机构作为其招标代理C.有与招标项目规模和复杂程度相适应的熟悉招标投标法律法规的专职人员D.具有编制招标文件和组织评标的能力3.甲施工单位与乙建设单位签订了建设工程施工合同。合同履行过程中，经乙建设单位同意，甲施工单位将其部分工程依法转包给丙施工单位。关于该转包行为的说法，正确的是（）。A.该转包行为完全合法，无需任何条件B.该转包行为违反了《建筑法》的禁止性规定C.只有经过丙施工单位的同意，该转包行为才有效D.只要乙建设单位同意，甲施工单位的任何部分工程都可以转包4.某工程项目的总承包单位将工程总承包合同中约定应由其负责的设计任务，又委托给了具有相应资质的设计单位。该行为在法律上被称为（）。A.分包B.转包C.再分包D.委托设计5.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告报送建设行政主管部门备案。A.7B.15C.30D.606.在建设工程施工过程中，施工单位发现设计文件和图纸有错漏，应当（）。A.暂停施工，自行解决B.立即停止施工，并报告建设单位C.按照原设计文件和图纸继续施工，无需报告D.与设计单位协商，自行修改后继续施工7.根据我国《建设工程质量管理条例》，下列关于施工单位质量责任的表述，错误的是（）。A.施工单位对建设工程的施工质量全面负责B.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工C.施工单位可以擅自修改工程设计D.施工单位应当建立质量保证体系，制定质量管理制度8.某工程主体结构存在严重质量缺陷，经法定程序确认属于竣工验收不合格。对该工程的质量责任承担主体，下列说法正确的是（）。A.建设单位承担主要责任，设计单位承担次要责任B.施工单位承担主要责任，监理单位承担次要责任C.建设单位、施工单位、设计单位、监理单位共同承担连带责任D.主要责任由发现质量缺陷的单位承担9.建设工程发生质量事故，事故发生单位应当在事故发生后（）小时内，向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.2B.4C.6D.1210.施工单位应当建立健全安全生产责任制，明确（）的安全责任。A.企业法定代表人B.项目负责人、专职安全生产管理人员C.各级管理人员和作业人员D.以上都是11.建设工程实行施工总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责。A.建设单位B.施工总承包单位C.监理单位D.分包单位12.施工现场发生生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失100万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故应当被划分为（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故13.安全生产标准化施工企业的评定等级分为（）级。A.三B.四C.五D.六14.施工单位应当对管理人员和作业人员每年进行至少（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.415.建设工程安全生产管理，坚持（）的方针。A.安全第一、预防为主、综合治理B.预防为主、综合治理C.安全第一、综合治理D.预防为主、安全第一16.下列关于施工起重机械安全管理的说法，错误的是（）。A.施工起重机械应当由具有相应资质的施工单位安装B.安装完毕后，施工单位应当自检，自检合格后使用C.使用过程中，应当定期进行检查、维护和保养D.安装拆卸单位可以不具备相应的资质17.根据《消防法》，建设工程竣工后，需要进行消防验收的，由（）委托具有相应资质的消防检测机构进行消防安全检测。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位18.消防验收不合格的建设工程，禁止（）。A.投入使用B.继续施工C.办理竣工验收备案D.以上都是19.作业人员进入新的岗位或者接触新的作业环境前，应当进行（）安全生产教育培训。A.班前B.日常C.转岗D.特殊20.劳动合同由（）建立劳动关系时订立。A.用人单位或者劳动者单方B.用人单位C.劳动者D.用人单位和劳动者协商一致21.根据我国《劳动合同法》，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.622.用人单位违反劳动合同法规定解除或者终止劳动合同，应当依照《劳动合同法》规定的经济补偿标准的（）倍向劳动者支付赔偿金。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍23.劳动者拒绝用人单位强迫或者变相强迫劳动的，用人单位不得（）。A.解除劳动合同B.降低工资C.限制人身自由D.以上都是24.建设单位在施工承包合同中约定，因发包人原因导致工期延误，承包人不仅可以要求工期顺延，还可以要求（）。A.赔偿利润损失B.支付误期损害赔偿费C.增加工程款D.解除合同25.某施工合同约定，因不可抗力导致合同无法履行，双方应当（）。A.继续履行合同B.另行协商处理C.根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任D.立即解除合同26.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者（）履行。A.交易习惯B.公平原则C.意思自治D.法律规定27.甲乙双方签订了一份建设工程施工合同，约定由甲方向乙方支付工程款。合同履行过程中，甲方未按约定支付工程款，乙方可以主张甲方的（）。A.停止履行B.解除合同C.纠纷解决方式D.合同无效28.建设工程合同纠纷的解决方式包括（）。A.和解、调解、仲裁、诉讼B.和解、调解、协商、诉讼C.协商、仲裁、诉讼D.和解、协商、仲裁、诉讼29.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请强制执行。A.人民法院B.仲裁委员会C.建设行政主管部门D.工会组织30.下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是（）。A.诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道权利被侵害时起计算B.民事诉讼法对诉讼时效有特别规定的，应当适用特别规定C.诉讼时效期间届满后，权利人的权利消灭D.诉讼时效期间因不可抗力中止的，从中止时效的原因消除之日起中断31.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.15B.30C.60D.9032.下列关于工程保修期的说法，正确的是（）。A.房屋建筑保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.所有工程的保修期均为5年C.保修期届满后，工程出现质量问题，任何单位都无维修义务D.建设单位可以随意确定工程保修期33.根据《招标投标法实施条例》，招标人可以自行决定是否编制招标文件。自行决定不编制招标文件的，应当采用（）方式招标。A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判D.询价34.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备相应资格的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.3B.5C.7D.1035.招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、（）、招标项目的预算价等。A.评标标准和方法B.投标保证金C.合同主要条款D.以上都是36.评标委员会成员的抽取应当采用（）方式。A.随机抽取B.指定产生C.单位推荐D.专家库中随机抽取37.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以（）。A.拒绝所有投标B.重新招标C.修改招标文件后重新评标D.直接确定中标人38.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当承担（）责任。A.民事B.行政C.刑事D.经济39.建设工程实行总承包的，分包单位应当就分包工程的质量向（）负责。A.总承包单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位40.建设单位不得以任何形式指定分包单位。提倡对施工总承包单位进行（）评价。A.安全B.质量C.资质D.绩效41.建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位对施工现场的（）负总责。A.安全生产B.质量管理C.进度控制D.成本控制42.安全生产费用由施工单位（）提取，专项用于安全生产施工。A.强制B.自愿C.根据需要D.按合同约定43.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（）安全生产管理人员。A.专职B.兼职C.临时D.机动44.施工现场发生生产安全事故，事故现场有关人员应当立即报告（）。A.项目负责人B.安全生产管理人员C.事故发生单位负责人D.以上都是45.建设工程发生质量事故，事故调查组应当查明事故原因，并提出（）。A.事故责任认定B.防范和整改建议C.对事故责任者的处理意见D.以上都是46.建设工程发生质量事故，对事故责任单位和责任人的处理方式包括（）。A.警告B.罚款C.降低资质等级D.以上都是47.根据《消防法》，任何单位和个人都不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。任何单位和个人都应当（）。A.维护消防安全B.保护消防设施C.报告火警D.参加消防演练48.生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全技术培训，并取得（）后，方可上岗作业。A.安全生产合格证B.操作资格证书C.特种作业操作证D.职业资格证书49.用人单位与劳动者解除或者终止劳动合同时，未依照《劳动合同法》规定支付经济补偿的，劳动者可以向（）要求支付。A.用人单位B.劳动争议仲裁委员会C.人民法院D.劳动保障行政部门50.劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，可以约定试用期。试用期最长不得超过（）个月。A.1B.2C.6D.1251.下列关于定金的说法，正确的是（）。A.定金不得超过主合同标的额的20%B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权请求返还定金C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.以上都是52.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10B.15C.30D.6053.某工程建设项目，依法应当公开招标，但建设单位采用了邀请招标方式。该行为（）。A.完全合法，只要不违反公开招标的适用范围B.违法，应当采用公开招标方式C.可以接受，只要得到了相关部门的批准D.视具体情况而定54.建设工程发生质量事故，事故等级的划分主要依据是（）。A.事故发生的时间B.事故造成的损失金额C.事故造成的伤亡人数D.事故发生的原因55.施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，对管理人员和作业人员每年进行至少（）次的安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.456.根据《建筑法》，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款；情节严重的，可以责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。该处罚属于（）。A.民事处罚B.行政处罚C.刑事处罚D.经济处罚57.劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.658.仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请强制执行。A.人民法院B.仲裁委员会C.建设行政主管部门D.工会组织59.建设工程实行施工总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责。A.建设单位B.总承包单位C.监理单位D.分包单位60.安全生产费用由施工单位（）提取，专项用于安全生产施工。A.强制B.自愿C.根据需要D.按合同约定二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.根据《建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（）。A.已办理该建筑工程用地批准手续B.建设资金已经落实C.建设工程已按规定办理了开工报告审批D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料E.有保证工程质量和安全的具体措施62.下列关于建设工程分包的说法，正确的有（）。A.施工总承包单位可以将工程主体结构的施工分包给其他单位B.分包单位应当具备相应的资质C.分包单位应当与总承包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位不得再分包E.分包需要经过建设行政主管部门的批准63.建设工程质量管理条例规定的建设单位质量责任包括（）。A.提供真实、准确的勘察、设计文件B.组织进行工程竣工验收C.保证按照合同约定支付工程款D.对工程质量的终身负责E.确保工程使用功能64.建设工程发生质量事故，事故调查组应当履行的职责包括（）。A.查明事故原因B.查明事故性质和责任C.提出防止事故再次发生的措施D.对事故责任人进行处罚E.提出对事故责任者的处理建议65.安全生产管理的主要内容包括（）。A.安全生产责任制B.安全生产教育培训C.安全技术措施D.安全检查与隐患排查治理E.安全事故应急救援预案66.下列关于消防设施、器材的说法，正确的有（）。A.任何单位和个人都应当保护消防设施、器材B.禁止损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材C.消防设施、器材应当定期检查、维护和保养D.消防设施、器材的配置应当符合国家标准或者行业标准E.消防设施、器材的维护费用由施工单位承担67.劳动合同的主要内容应当包括（）。A.工作内容B.工作地点C.工作时间D.休息休假E.社会保险68.下列关于劳动合同解除的说法，正确的有（）。A.用人单位提出解除劳动合同的，应当依照《劳动合同法》规定支付经济补偿B.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同C.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同D.用人单位濒临破产进行法定整顿期间，可以解除劳动合同E.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，劳动者可以立即解除劳动合同69.招标投标法规定的招标方式包括（）。A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判D.询价E.直接委托70.评标委员会依法应当履行（）等职责。A.审查投标文件是否符合招标文件的要求B.推荐中标候选人C.组织投标人进行现场踏勘D.负责与投标人签订合同E.对工程量进行复核71.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对（）的质量负责。A.工程主体结构B.分包工程C.总承包合同范围内的所有工程D.总承包合同约定的工程范围E.分包工程的质量72.建设工程实行施工总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责。A.建设单位B.总承包单位C.监理单位D.分包单位E.安全生产管理机构73.施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，对管理人员和作业人员进行的安全生产教育培训内容包括（）。A.安全生产方针政策B.安全生产法律法规C.安全生产标准D.安全操作规程E.安全生产事故案例74.下列关于建设工程质量保修期的说法，正确的有（）。A.房屋建筑保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.不同项目的保修期可能不同C.保修期届满后，工程出现质量问题，任何单位都无维修义务D.建设单位可以随意确定工程保修期E.保修期由法律规定，不能协商确定75.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备相应资格的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.3B.5C.7D.10E.1576.仲裁裁决作出后，具有法律效力，表现为（）。A.当事人必须履行裁决B.一方当事人不履行的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行C.当事人可以申请人民法院撤销裁决D.当事人可以向上级仲裁委员会申诉E.当事人之间不能就仲裁裁决内容再行达成协议77.用人单位与劳动者解除或者终止劳动合同时，未依照《劳动合同法》规定支付经济补偿的，劳动者可以（）。A.要求用人单位支付B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.向人民法院提起诉讼D.要求劳动保障行政部门责令用人单位支付E.要求工会帮助解决78.劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，可以约定（）。A.试用期B.试用期工资C.保密条款D.补充保险和福利待遇E.解除劳动合同的经济补偿79.下列关于定金的说法，正确的有（）。A.定金不得超过主合同标的额的20%B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权请求返还定金C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.定金与押金没有区别E.定金具有担保合同履行的作用80.建设工程发生质量事故，事故等级的划分主要依据是（）。A.事故发生的时间B.事故造成的损失金额C.事故造成的伤亡人数D.事故发生的原因E.事故责任单位的大小三、案例分析题（共4题，共60分。请根据题目要求作答）81.某施工单位（以下简称“甲公司”）与建设单位（以下简称“乙公司”）签订了某住宅楼施工合同。合同约定，工期为6个月，工程总价款为1000万元。合同履行过程中，乙公司要求甲公司增加一项非合同约定的工作内容，甲公司同意并完成了该工作。关于该新增工作内容的费用结算，下列说法中正确的有（）。（4分）A.乙公司应当与甲公司就新增工作内容另行签订补充协议B.乙公司可以直接指示甲公司完成新增工作，无需甲公司同意C.如果甲公司完成了新增工作，乙公司应当支付相应费用D.新增工作内容的费用，由乙公司根据市场价格确定，甲公司无权协商E.如果甲公司不同意完成新增工作，乙公司可以解除合同82.丙施工单位（以下简称“丙公司”）是一家具有二级资质的施工单位。在承建某办公楼项目时，丙公司将其部分工程依法分包给了丁施工单位（以下简称“丁公司”）。分包合同约定，丁公司对分包工程的质量向丙公司负责。后来，该办公楼在使用过程中出现严重质量问题，导致部分墙体开裂。建设单位（以下简称“戊公司”）要求丙公司和丁公司共同承担赔偿责任。关于丙公司和丁公司的质量责任，下列说法中正确的有（）。（4分）A.丙公司对整个工程的质量承担总责B.丁公司只对分包工程的质量负责，不对整个工程的质量负责C.戊公司只能要求丙公司承担赔偿责任D.戊公司可以要求丙公司和丁公司承担连带赔偿责任E.如果丁公司赔偿了戊公司的损失，丁公司可以向丙公司追偿83.某施工单位（以下简称“戊公司”）在施工过程中，发现设计文件和图纸存在错漏，可能影响工程质量和安全。戊公司应当如何处理？请简述戊公司的处理程序和理由。（10分）84.建设单位（以下简称“己公司”）因故需要解除与施工单位（以下简称“庚公司”）签订的施工合同。己公司未经庚公司同意，擅自将合同中约定的部分工程另行发包给了另一家施工单位（以下简称“辛公司”）。庚公司认为己公司的行为违反了合同约定，并给自己造成了损失。庚公司可以采取哪些法律措施维护自己的权益？请简述相关法律依据。（10分）85.某施工单位（以下简称“壬公司”）在施工现场发生了一起安全事故，造成1人死亡，3人重伤。壬公司按照规定向有关部门报告后，对事故进行了调查处理。在事故调查过程中，发现该事故的发生与以下因素有关：（1）施工现场安全防护措施不到位；（2）部分作业人员未进行安全教育培训即上岗作业；（3）项目负责人对安全生产工作重视不够。根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，请分析壬公司、项目负责人以及相关作业人员在此次事故中可能需要承担的法律责任。（10分）86.某工程项目依法进行公开招标，招标文件中明确要求投标人具有一级建造师资质。甲施工单位（以下简称“甲公司”）具备一级建造师资质，并按照要求提交了投标文件。在开标后，评标委员会发现甲公司的投标报价远低于其他投标人的报价，经查实，甲公司是通过不正当手段获得的报价优势。关于此事，下列说法中正确的有（）。（4分）A.甲公司的投标应当被否决B.招标人应当没收甲公司的投标保证金C.招标人应当对甲公司进行罚款D.甲公司如果中标，中标合同无效E.招标人应当将此事通报给有关行政监督部门87.建设单位（以下简称“丙公司”）与施工单位（以下简称“丁公司”）签订了一份建设工程施工合同。合同履行过程中，因不可抗力导致工程工期延误，并造成丁公司一定的经济损失。关于不可抗力带来的后果，下列说法中正确的有（）。（4分）A.因不可抗力导致合同无法履行，双方可以解除合同B.因不可抗力的影响，双方应当根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任C.因不可抗力导致工期延误，丁公司可以要求顺延工期，但不能要求赔偿损失D.因不可抗力导致经济损失，丁公司应当自行承担E.丙公司应当向丁公司支付因不可抗力造成的损失88.劳动者（以下简称“戊先生”）与用人单位（以下简称“己公司”）签订了一份劳动合同，约定了2年的合同期限和试用期3个月。试用期内，戊先生工作表现良好。试用期满后，己公司以戊先生“不符合录用条件”为由，拒绝为其办理转正手续，并拒绝支付试用期工资。关于此事，下列说法中正确的有（）。（4分）A.己公司拒绝戊先生转正的做法是合法的B.己公司应当向戊先生支付试用期工资C.戊先生可以要求己公司支付赔偿金D.戊先生可以申请劳动仲裁E.己公司需要证明戊先生不符合录用条件89.某施工单位（以下简称“庚公司”）在施工过程中，使用了不符合设计文件要求的水泥，导致工程质量出现问题。监理单位（以下简称“辛公司”）发现后，立即签发了《监理工程师通知单》，要求庚公司整改。庚公司整改后，辛公司对整改结果进行了验收。关于此事，下列说法中正确的有（）。（4分）A.庚公司必须按照辛公司的要求进行整改B.辛公司有权对庚公司的整改结果进行验收C.如果庚公司拒绝整改，辛公司可以停工D.工程质量问题造成的损失由庚公司承担E.辛公司对工程质量问题不承担责任90.建设单位（以下简称“壬公司”）与施工单位（以下简称“癸公司”）签订了一份建设工程施工合同。合同履行过程中，因壬公司原因导致工期延误。癸公司可以要求（）。（4分）A.工期顺延B.支付误期损害赔偿费C.增加工程款D.解除合同E.降低工程质量标准四、简答题（共2题，每题10分，共20分。请根据题目要求作答）91.简述建设单位在建设工程质量管理方面的主要责任。92.简述安全生产费用提取、使用和管理应遵循的原则。五、论述题（10分。请根据题目要求作答）93.结合实际案例或社会热点，论述在建设工程领域加强安全生产管理的必要性和重要性。试卷答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.B2.B3.B4.A5.B6.B7.C8.C9.D10.D11.B12.A13.C14.A15.A16.D17.A18.D19.C20.D21.B22.B23.D24.B25.C26.A27.A28.A29.A30.B31.A32.A33.B34.A35.D36.D37.B38.A39.A40.D41.A42.A43.A44.D45.D46.D47.A48.C49.B50.D51.D52.C53.B54.C55.B56.B57.D58.A59.B60.A二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.ABDE62.BCD63.BCD64.ABCE65.ABCD66.ABCD67.ABCDE68.ABCD69.AB70.AB71.ABC72.AB73.ABCDE74.AB75.AB76.AB77.ABC78.ABCD79.ABCE80.BCE三、案例分析题（共4题，共60分。请根据题目要求作答）81.ACE82.D83.戊公司发现设计文件和图纸存在错漏，应当立即停止施工，并报告建设单位。建设单位应当组织设计单位进行修改，或者采取其他应急措施。戊公司在收到修改后的设计文件或者按照建设单位的要求在停工等待期间，应当做好现场防护、妥善保管已完工工程，并承担由此增加的费用。理由：根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》，施工单位发现设计文件和图纸有错漏，有义务立即停止施工并报告建设单位，由建设单位负责处理。84.庚公司可以与己公司协商解决；协商不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以依法向人民法院提起诉讼。法律依据：《劳动合同法》第八十四条关于用人单位违反本法