2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试重点专题卷附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、根据《计价规范》的规定，承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用，该费用属于（）。A.提前竣工（赶工）费B.施工索赔C.误期赔偿费D.暂列金额

2、民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少D.全寿命周期的高性价比

3、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4

4、关于工程网络计划中关键路线的说法，正确的是（）。A.关键线路上不存在虚工作B.关键线路是总持续时间最短的线路C.工程网络计划中只有一条关键路线D.关键线路在网络计划执行过程中会发生转移

5、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.提出调整进度计划的措施C.现场实地检查工程进度情况D.分析进度偏差对总工期的影响

6、若施工中施工图纸或设计变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不一致，发承包双方应按（）依据合同约定重新确定综合单价。A.投标人按规范修正后的项目特征B.招标工程量清单的项目特征C.实际施工项目的具体特征D.招标文件中的设计图纸及其说明

7、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。A.采用更先进的施工方法B.增加劳动力C.改善劳动条件D.增加工作面

8、某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805

9、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其贷款年实际利率为()A.11.00%B.11.46%C.12.00%D.12.36%

10、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.3年B.5年C.10年D.设计文件规定的该工程的合理使用年限

11、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。A.分部分项工程项目清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.零星工作项目表

12、裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是不正确的？()A.基层未刷防潮层B.旧墙面疏松的旧装修层未清除C.基层含水率过大D.腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮

13、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位

14、排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法，它的绘制步骤正确的是（）。A.画横坐标→画纵坐标→画累计频率曲线→画频数直方形→记录必要的事项B.画纵坐标→画横坐标→画频数直方形→画累计频率曲线→记录必要的事项C.画横坐标→画纵坐标→画频数直方形→画累计频率曲线→记录必要的事项D.画纵坐标→画横坐标→画累计频率曲线→画频数直方形→记录必要的事项

15、下列措施中，属于投资控制组织措施的是（）。A.明确管理职能分工B.重视设计多方案选择C.审核竣工结算D.采取节约投资的奖励措施

16、下列选项属于BIM技术在结构分析的应用的有()。A.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型B.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计C.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用D.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化工作E.基于BIM技术对其进行场地分析

17、关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工C.签发监理报告，向政府主管部门报告D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理

18、以下关于确认判决的说法，正确的是：A.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的，人民法院应当判决确认违法B.行政行为实施主体不具有行政主体资格的，人民法院应当判决确认无效C.人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施D.人民法院判决确认违法或者无效，若该行政行为给原告造成损失的，应当依法判决被告承担赔偿责任

19、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（）的规定。A.质量验收统一标准B.工程技术规程C.建设工程监理规范D.专业验收规范

20、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同

21、关于侵犯公民人身权利罪的认定，下列哪些选项是正确的？A.乙让自己的妹妹甲给自己买一瓶农药，准备少喝一点，佯装自杀吓唬丙，但乙不小心喝多了抢救无效死亡，甲成立过失致人死亡罪B.甲、乙系好友，某日乙告诉甲打算杀丙，甲让乙不要太极端，将丙打残即可，乙觉得甲说的有道理，将丙打成重伤，甲的行为属于紧急避险C.老人乙让其儿子甲将其送往外地乞讨，甲的行为不构成遗弃罪D.甲欺骗乙，谎称其子女需要移植眼角膜，乙献出眼角膜，但乙将眼角膜改作他用，甲成立故意伤害罪

22、李某因贩卖毒品罪被判处无期徒刑，在服刑期间，符合假释条件，下列关于对李某假释程序的说法，哪一选项是正确的？A.对李某的假释，应由罪犯服刑地的中级法院组成合议庭，在收到监狱审核同意的假释建议书后一个月内作出裁定B.人民检察院认为法院的假释裁定不适当的，可以提出书面纠正意见，人民法院应当另行组成合议庭进行审理C.法院应当开庭审理该假释案件，开庭审理时，法院应当通知检察院、执行机关、证人和被提请假释的罪犯参加庭审D.李某若在假释考验期限内被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销假释的，应当由原审法院撤销原裁定宣告的假释

23、在工程施工质量验收层次中，分部工程是（）的组成部分。A.单位工程B.单项工程C.分项工程D.检验批

24、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商只能索赔成本和工期，不能索赔利润的事件是()A.业主未能提供施工现场B.工程师增加试验次数C.设计图纸错误D.业主原因暂停施工

25、（2017年真题）工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。A.决策B.勘察C.施工D.设计

26、某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.89B.0.96C.1.04D.1.12

27、工程具备竣工验收条件后，()应及时组织相关单位进行工程验收。A.监理单位B.建设单位C.质量监督机构D.施工单位

28、如果招标工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以（）为准，确定投标报价的综合单价。A.招标工程清单的项目特征描述B.设计图纸的项目特征描述C.设计变更的项目特征描述D.实际施工的项目特征描述

29、在工程实际的执行过程中往往造成实际进度与计划进度的偏差，则在项目进度计划中应（）。A.偶有偏差不足为怪B.将实际进度调整到计划进度C.废除计划进度D.采取有效的监测手段不断发现问题，以及应用行之有效的进度调整方法及时解决问题

30、提供工程地质条件各项技术参数并满足施工图设计要求，是（）勘察阶段的主要任务。A.可行性研究B.选址C.初步D.详细

31、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度

32、某建筑师在通过一级注册建筑师考试并获得执业资格证书后出图留学，四年后他回国想申请初始注册，请问他需要如何完成注册？()A.直接向全国注册建筑师管理委员会申请注册B.达到继续教育要求后，向户口所在地的省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会申请注册C.达到继续教育要求后，向受聘设计单位所在地的省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会申请注册D.重新参加一级注册建筑师考试通过后申请注册

33、分项工程单位估价表是预算定额法编制施工图预算的重要依据，分项工程单位估价表中的单价包含完成相应分项工程所需的人工费、材料费和（）。A.企业管理费B.施工机具使用费C.规费D.税金

34、在工程质量统计分析方法中，下列属于控制图法主要用途的是（）。A.生产过程控制B.评价过程能力C.找出薄弱环节D.掌握质量分布规律

35、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备

36、在项目中，以下不属于模型图元的是()。A.楼板B.楼梯C.幕墙D.轴网

37、涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托原设计单位提出设计方案，并经相关单位审批后方可施工。A.监理单位B.装修施工单位C.工程质量监督机构D.建设单位

38、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用可用暂列金额支付的是（）。A.业主提出设计变更增加的费用B.业主提供了暂估价的材料采购费用C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用D.固定总价合同中材料价格上涨费用

39、工程实施中，通过采用三班制缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间属于（）措施。A.经济B.技术C.组织D.其他

40、对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，所以容易采用（）的方法来调整施工进度计划。A.平行作业B.搭接作业C.流水作业D.顺序作业

41、对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法

42、某项日期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年。10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该项目总费用的现值是()万元。A.746.14B.834.45C.867.58D.900.26

43、见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()A.10%B.20%C.25%D.30%

44、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长

45、（2019年真题）关于抽样检验的说法，正确的是（）。A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数

46、警察甲因涉嫌刑讯逼供罪被侦查机关立案侦查，并办理了取保候审。关于本案的处理，下列哪一选项是正确的？A.取保候审由本案的侦查机关执行B.甲取保候审时间已经超过12个月，其辩护人可以为他申请解除该措施C.甲只需经检察院批准，就可以离开其所居住的市、县D.如果甲提供不了足额的保证金，决定取保候审的机关可同时责令甲提供一个保证人

47、（）是程序文件的支持性文件，是对具体的作业活动给出的指示性文件。A.质量手册B.质量计划C.质量记录D.作业文件

48、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划

49、下列不属于监理工程师控制施工进度的工作内容的是（）。A.编制或审核施工进度计划B.编制施工进度控制工作细则C.审批工程延期D.制定突发事件应急措施

50、某工程由于施工现场管理混乱，质量问题频发，最终导致在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡8人，则该起质量事故属于()。A.特别重大事故B.较大事故C.重大事故D.一般事故

51、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。A.200m3B.400m3C.300tD.500t

52、采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。A.起点节点B.中间节点C.重点节点D.终点节点

53、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着（）。A.同意延长施工合同工期B.免除承包商的误期损失赔偿C.确认承包商在合理的状态下施工D.同意支付承包商赶工的全部额外开支

54、某分部工程由4个施工过程（基础工程、结构安装、室内装修、室外工程）组成，分为5个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程室外工程需提前2天插入施工，该分部工程的工期为（）天。A.21B.22C.26D.27

55、下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是（）。A.单位建筑工程概算B.安装工程概算C.铺底流动资金概算D.设备购置费用概算

56、某人连续5年每年末存入银行80万元，银行年利率4%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（）万元。A.425.69B.430.34C.433.31D.436.67

57、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为四个等级，下列不属于特别重大事故的是．（）A.30人以上死亡B.100人以上重伤C.1亿元以上间接经济损失D.1亿元以上直接经济损失

58、某项目投资方案的现金流量如下图所示，从投资回收期的角度评价项目，如基准静态投资回收期Pc为7.5年，则该项目的静态投资回收期（）。A.>Pc,项目不可行B.＝Pc，项目不可行C.=Pc,项目可行D.＜Pc，项目可行

59、在工程施工质量验收活动中，（）反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必须的管理制度等。A.质量控制资料B.竣工验收记录C.阶段性验收记录D.各检验批验收记录

60、在工作面允许和资源有保证的前提下，专业工作队提前插入施工，可以()。A.使流水施工工期延长B.使总工期延长C.缩短流水施工工期D.缩短总工期

61、某银行给企业贷款100万元，年利率为6%，贷款年限4年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行本息（）万元。A.26.25B.26.68C.126.67D.119.10

62、用横道图来表示工程进度计划，其不足是不能明确反映（）。A.整个工程单位时问内的资源需求量B.各项工作的开始时间和完成时间C.各项工作之问的搭接时间D.工程费用与工期之间的关系

63、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。A.计日工B.暂列金额C.工程定位复测费D.规费

64、在匀速进展横道图中完成的任务量可用（）表示。A.实物工程量、劳动消耗量或费用支出B.资金消耗量C.日完成劳动量D.单位时间完成任务量

65、（）是以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成任务量，绘制一条按计划时间累计完成任务量的曲线。A.S曲线比较法B.香蕉曲线比较法C.前锋线比较法D.横道图比较法

66、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。A.《中华人民共和国建筑法》B.《中华人民共和国节约能源法》C.《建筑工程施工许可管理办法》D.《民用建筑节能条例》

67、（）就是按合同文件的规定，根据监理人估算的已完成的工程价值支付。A.估价法B.凭据法C.均摊法D.断面法

68、下列选项不属于勘察阶段监理工作内容的是（）。A.审查勘察单位的勘察方案B.签订工程勘察合同C.检查勘察单位执行勘察方案的情况D.协助建设单位编制工程勘察任务书

69、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。A.施工单位B.项目监理机构C.供货单位D.建设单位

70、（2022年真题）房屋建筑内装修饰面材料的样板应经过（）和项目监理机构共同确认。A.设计单位B.建设单位C.装修单位D.施工总承包单位

71、下列楼地面施工做法的说法中，错误的是（）。A.有防水要求的地面工程应对立管、套管、地漏与节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收B.有防静电要求的整体地面工程，应对导电地网系统与接地引下线的连接进行隐蔽验收C.找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3D.预制板相邻板缝应采用水泥砂浆嵌填

72、某工程量清单编制中，项目编码为010101004002，其所反映的分项工程代码及其内涵是（）。A.002；土石方工程B.002；土方工程C.004；挖一般土方D.004；挖基坑土方

73、（2022年真题）工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（）。A.影响总工期，但不影响后续工作B.不影响总工期，但影响后续工作C.既不影响总工期，也不影响后续工作D.影响总工期，也影响后续工作

74、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是()。A.工程合格程度B.安全达标程度C.工程返修程度D.顾客满意程度

75、总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14

76、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

77、在工程施工准备阶段，设计交底纪要由（）负责整理，与会各方会签。A.设计单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位

78、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（）。A.n-1B.nC.n+1D.无法确定

79、施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲

80、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.建立实际进度检查分析制度D.建立信息沟通网络二、多选题

81、在组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为()。A.流水节拍B.施工段C.工作面D.施工过程

82、关于排除犯罪的事由，下列哪一选项正确的？A.由于武装叛乱、暴乱罪属于危害国家安全罪，而非危害人身安全犯罪，所以，对于武装叛乱、暴乱犯罪不可能实行特殊正当防卫B.对于严重危及人身安全的暴力犯罪以外的不法侵害进行防卫，造成不法侵害人死亡的，均属防卫过当C.放火毁损自己所有的财物，但只要危害到公共安全的，仍然有可能成立放火罪D.农民醉酒在道路上驾驶拖拉机，但其一直认为拖拉机不属于刑法上的机动车，由于农民欠缺违法性认识的可能性，其行为不构成犯罪

83、网络计划终点节点标号值与（）相等。A.总工期B.计划工期C.计算工期D.要求工期

84、何单位在竣工验收后几个月内，应当向城市规划行政主管部门报送竣工资料？()A.建设单位，3个月B.建设单位，6个月C.施工单位，3个月D.施工单位，6个月

85、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书

86、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。A.1%～2%B.2%～5%C.3%～5%D.4%～5%

87、（2017年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程

88、项目监理机构发现施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的，正确的处理方式是()。A.专业监理工程师签发工程暂停令B.总监理工程师签发工程暂停令C.总监理工程师代表签发监理通知单D.监理员签发监理通知单

89、关于勘察后期服务工作的说法错误的是（）。A.组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题B.组织参与主体工程验收C.组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析D.组织勘察人员参加工程竣工验收

90、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为4天、3天、2天；3天、2天、2天；4天、2天、5天和3天、2天、4天。则流水施工工期为（）天。A.19B.21C.22D.25

91、设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。A.整机性能检测B.设备开箱检查C.整机性能优化D.整机性能调试

92、在建设工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以（）为依据。A.本工作及后续工作的总时差B.本工作及后续工作的自由时差C.非关键工作所拥有的机动时间D.总工期和后续工作的限制条件

93、模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。A.2B.3C.5D.10

94、关于钢绞线进场复验的说法，正确的是()。A.同一规格的钢绞线每批不得大于6吨B.检验试验必须进行现场抽样C.力学性能的抽样检验需进行反复弯曲试验D.抽样检验时，应从每批钢绞线中任选3盘取样送检

95、竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于（）个检验点。A.2B.3C.4D.5

96、工程施工质量验收包括工程施工（）和竣工验收两个部分。A.事前检验B.过程质量验收C.工序验收D.单位工程验收

97、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由（）审核后报建设单位。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.企业法人D.监理员

98、监理资料的管理应由（）负责，并指定专人具体实施。A.监理人员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.总监代表

99、2016年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的%。按调值公式计算2016年12月实际工程结算款应为（）万元。A.180B.184C.216D.220

100、按合同规定，设备制造厂申请出厂前的试车或整机性能检测，（）组织（）参加，符合要求后予以签认。A.建设单位，总监理工程师B.总监理工程师，专业监理工程师C.建设单位，设计单位D.专业监理工程师，监理员

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：2022/2021版教材P173本题考查的是提前竣工。招标人应依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用；施工过程，发包人要求提前竣工的，应征得承包人同意，并应承担提前竣工（赶工补偿）费用。

2、答案：D本题解析："经济"不能简单的理解为追求造价，不能狭隘地理解为投入少就是经济，而是追求全寿命的经济、高性价比的经济。

3、答案：C本题解析：本题考查的是流水施工参数。根据流水节拍定额计算法的公式，t=Q／（S×R×N），即：流水节拍=每个工作段的工作量／（产量定额×台班数×工作班次）=（2000／4）／（50×2×1）=5天。

4、答案：D本题解析：本题考查的是线路、关键线路和关键工作。选项A错误，关键线路上可能有虚工作的存在。选项B错误，总持续时间最长的线路称为关键线路。选项C错误，工程网络计划中，关键线路可能不止一条。选项D正确，在工程网络计划实施过程中，关键线路还会发生转移。

5、答案：C本题解析：本题考查的是进度监测的系统过程。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好以下三方面的工作：（1）定期收集进度报表资料；（2）现场实地检查工程进展情况；（3）定期召开现场会议。参见教材P90。

6、答案：C本题解析：若在施工中施工图纸或设计变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。

7、答案：A本题解析：选项B、D是组织措施；选项C是其他配套措施。

8、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程项目投资的概念。固定资产投资可分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。因此，静态投资=3000+4000+600=7600（万元）。参见教材P1。

9、答案：B本题解析：实际利率=（1+r/m）＜sup>m＜/sup>-1。甲银行实利率=(1+11%/4)＜sup>4＜/sup>-1=11.46%；乙银行实利率=(1+12%/2)＜sup>4＜/sup>-1=12.36%。所以选择甲银行贷款。

10、答案：D本题解析：2022/2021版教材P10本题考查的是工程质量管理主要制度。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

11、答案：A本题解析：考核工程量清单编制。《计价规范》规定，招标人提供的招标工程量清单中，分部分项工程项目清单为不可调整的闭口清单，投标人对招标文件提供的分部分项工程量清单必须逐一计价，且对所列内容不允许有任何更改变动（若有异议，可以质疑）。参见教材P130。

12、答案：A本题解析：参见《建筑装饰装修工程质量验收规范》。11.1.5条文说明：基层的质量与裱糊工程的质量有非常密切的关系；故做出本条规定。2旧墙面疏松的旧装修层如不清除，将会导致裱糊后的壁纸起鼓或脱落。清除后的墙面仍需达到裱糊对基层的要求。3基层含水率过大时，水蒸气会导致壁纸表面起鼓。4腻子与基层黏结不牢固，或出现粉化、起皮和裂缝，均会导致壁纸接缝处开裂，甚至脱落，影响裱糊质量。

13、答案：B本题解析：2022/2021版教材P158本题考查的是建筑工程施工质量验收基本规定。当专业验收规范对验收项目未作出相应规定时，应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。专项验收要求应符合设计意图，包括分项工程及检验批的划分、抽样方案、验收方法、判定指标等内容。

14、答案：C本题解析：2022/2021版教材P67本题考查的是工程质量统计分析方法。排列图的绘制步骤：（1）画横坐标；（2）画纵坐标；（3）画频数直方形；（4）画累计频率曲线；（5）记录必要的事项。

15、答案：A本题解析：为了有效地控制建设工程投资，应从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措施。从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确投资控制者及其任务，以使投资控制有专人负责，明确管理职能分工；从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能性；从经济上采取措施，包括动态地比较投资的实际值和计划值，严格审核各项费用支出，采取节约投资的奖励措施等。

16、答案：A、B、C本题解析：D是属于建筑性能分析，E是属于场地分析。

17、答案：B本题解析：教材控制P168-169。本题考查的是工程质量事故处理。工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。

18、答案：A、C、D本题解析：《行政诉讼法》第74条第1款规定：“行政行为有下列情形之一的，人民法院判决确认违法，但不撤销行政行为：（一）行政行为依法应当撤销，但撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；（二）行政行为程序轻微违法，但对原告不产生实际影响的。”A项正确；第75条规定：“行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形，原告申请确认行政行为无效的，人民法院判决确认无效。”据此可知，行政行为实施主体不具有行政主体资格的，只有原告申请确认行政行为无效的，人民法院才应当判决确认无效。B项错误；第76条规定：“人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施，给原告造成损失的，依法判决被告承担赔偿责任。”据此可知，CD项正确

19、答案：D本题解析：教材控制P144。本题考查的是检验批质量验收。当采用计数抽样时，合格点率应符合有关专业验收规范的规定，且不得存在严重缺陷。

20、答案：A本题解析：进度控制的组织措施主要包括:（1）建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工;（2）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络;（3）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度;（4）建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等;

21、答案：C、D本题解析：①乙死亡的原因是自己喝农药的行为，甲没有参与符合构成要件的行为，甲的行为也不符合间接正犯的条件，故甲不成立过失致人死亡罪。A选项错误。②甲的行为不属于紧急避险，因为不满足“紧迫性”的要求，甲强化了乙伤害的故意，成立故意伤害罪的帮助犯。B选项错误。③经被害人有效承诺的遗弃行为，一般阻却违法性。C选项正确。④强迫、欺骗他人捐献器官的，依照故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。D选项正确。

22、答案：B本题解析：A项中，对李某的假释，应由罪犯服刑地的高级法院组成合议庭，在收到同级监狱管理机关审核同意的假释建议书后一个月内作出裁定，案情复杂或者情况特殊的，可以延长一个月。A项错误。《最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定》第20条规定，人民检察院认为法院的减刑、假释裁定不适当的，在法定期限内提出书面纠正意见的，人民法院应当在收到纠正的意见后另行组成合议庭进行审理，并在一个月内作出裁定。B项正确。本案不属于应当开庭审理的案件，人民法院应当通知的对象不包括证人。C向错误。《高法解释》第457条规定，罪犯在缓刑、假释考验期限内犯新罪或者被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑、假释的，由审判新罪的人民法院撤销原判决、裁定宣告的缓刑、假释，并书面通知原审人民法院和执行机关。故D项的错误在于，不是“原审法院”而是“审判新罪的法院”撤销原裁定宣告的假释。

23、答案：A本题解析：2022/2021版教材P156本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分原则。分部工程是单位工程的组成部分，一个单位工程往往由多个分部工程组成。

24、答案：D本题解析：由于利润通常是包括在每项实施的工程内容的价格之内的，暂停施工，并未影响削减某些项目的实施，而导致利润的减少。所以不能索赔利润。

25、答案：C本题解析：2022/2021版教材P3本题考查的是工程质量形成过程与影响因素。在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。

26、答案：A本题解析：投资绩效指数=已完工作预算投资/已完工作实际投资=2500/2800=0.89

27、答案：B本题解析：工程项目竣工后，建设单位应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。

28、答案：A本题解析：2022/2021版教材P142本题考查的是投标报价审核方法。在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。

29、答案：D本题解析：2022/2021版教材P90本题考查的是进度监测的系统过程。在进度计划的执行过程中，必须采取有效的监测手段对进度计划的实施过程进行监控，以便及时发现问题，并运用行之有效的进度调整方法来解决问题。

30、答案：D本题解析：2022/2021版教材P95本题考查的是工程勘察各阶段工作要求。详细勘察提出设计所需的工程地质条件的各项技术参数，对基础设计、地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程等具体方案做出岩土工程计算与评价，以满足施工图设计的要求。

31、答案：D本题解析：2022/2021版教材P118本题考查的是施工进度控制目标体系。确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。

32、答案：C本题解析：暂无解析

33、答案：B本题解析：本题考查的是施工图预算的编制方法。定额单价法（也称为预算单价法、定额计价法）是用事先编制好的分项工程的单位估价表来编制施工图预算的方法。按施工图及计算规则计算的各分项工程的工程量，乘以相应工料机单价，汇总相加，得到单位工程的人工费、材料费、施工机具使用费之和。

34、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。控制图是用样本数据来分析判断生产过程是否处于稳定状态的有效工具。它的用途主要有两个:1）过程分析，即分析生产过程是否稳定。2）过程控制，即控制生产过程质量状态。

35、答案：B本题解析：工程项目施工开始前，项目监理机构要督促承包单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于承包单位提出的试验室，监理工程师要进行实地考察。

36、答案：D本题解析：楼板：楼板在Revit中，可以设置构造层。默认的楼层标高为楼板的面层标高，即建筑标高。楼梯：建筑物中作为楼层间垂直交通用的构件。幕墙：幕墙是建筑的外墙围护。轴网：是为模型图元提供准确定位功能的工具。所以答案选择D。

37、答案：D本题解析：本题考查的是建设单位的质量责任。涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，建设单位在施工前委托原设计单位或者相应资质等级的设计单位提出设计方案，并经相关单位审批后方可实施。参见教材P13。

38、答案：A本题解析：暂列金额：指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

39、答案：C本题解析：本题考查重点足“施工进度计划的组织措施”。缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间可采取的组织措施包括：①增加工作面，组织更多的施工队伍；②增加每天的施工时间（如采用三班制等）；③增加劳动力和施工机械的数量。因此．根据第②点可知，本题的正确答案为C。

40、答案：A本题解析：考核施工进度计划的调整。对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，所以容易采用平行作业的方法来调整施工进度计划。参见教材P132。

41、答案：A本题解析：2022/2021版教材P195本题考查的是工程质量事故处理。对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时可提请专家论证。

42、答案：A本题解析：该项目总费用的现值为：500+40*[(1+10%)＜sup>10＜/sup>-1]/[10%*(1+10%)＜sup>10＜/sup>]=745.78（万元），最接近选项A。

43、答案：D本题解析：见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定。见证取样的频率和数量，包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为30%。

44、答案：D本题解析：暂无解析

45、答案：B本题解析：2022/2021版教材P62本题考查的是抽样检验方法。选项A错误，计数抽样检验是对单位产品的质量采取计数的方法来衡量。选项C错误，计数抽样检验方案又可分为：一次抽样检验、二次抽样检验、多次抽样检验等。选项AD错误，一次抽样检验涉及三个参数（N，n，C）。而二次抽样检验则包括五个参数，即（N，n1，n2，C1，C2）。其中N—批量；n1—第一次抽取的样本数；n2—第二次抽取的样本数；C1—第一次抽取样本时的不合格判定数；C2—第二次抽取样本时的不合将判定数。

46、答案：B本题解析：本案甲涉嫌的是刑讯逼供罪，其侦查机关为检察院，侦查期间取保候审的决定机关为检察院，取保候审的执行机关为公安机关，所以A项说取保候审由本案的侦查机关执行错误；《刑事诉讼法》第97条规定，人民法院、人民检察院或者公安机关对被采取强制措施法定期限届满的犯罪嫌疑人、被告人，应当予以释放、解除取保候审、监视居住或者依法变更强制措施。犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人对于人民法院、人民检察院或者公安机关采取强制措施法定期限届满的，有权要求解除强制措施。故B项正确；执行机关在批准甲离开所居住的市、县时，还应征得决定机关，即检察院的同意，所以C项错误；取保候审的方式有人保和保证金保，但是二者对同一个犯罪嫌疑人在同一个案件中只能择其一。故D项错误。

47、答案：D本题解析：本题考查重点是“质量管理体系的建立”。作业文件是程序文件的支持性文件，是对具体的作业活动给出的指示性文件。因此，本题的正确答案为D。

48、答案：A本题解析：2022/2021版教材P6本题考查的是建设单位的计划系统。建设单位编制（也可委托监理单位编制）的进度计划包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。

49、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。其工作内容主要有：（1）编制施工进度控制工作细则；（2）编制或审核施工进度计划；（3）按年、季、月编制工程综合计划；（4）下达工程开工令；（5）协助承包单位实施进度计划；（6）监督施工进度计划的实施；（7）组织现场协调会；（8）签发工程进度款支付凭证；（9）审批工程延期；（10）向业主提供进度报告；（11）督促承包单位整理技术资料；（12）签署工程竣工报验单、提交质量评估报告；（13）整理工程进度资料；（14）工程移交。参见教材P120。

50、答案：B本题解析：本划题分考。核特的别是重工大程事质故量，事是故指等造级成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以事上故直，接是经指济造损成失的10事人故以；上重3大0人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。“以上”包括本数。

51、答案：B本题解析：2022/2021版教材P134本题考查的是混凝土制备质量控制。对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过400m3或600t。对分散生产或用小型运输工具运送的产地或规格相同的砂，以200m3或300t为一批。

52、答案：A本题解析：考核标号法。采用标号法时，网络计划起点节点的标号值为零。参见教材P54。

53、答案：C本题解析：2022/2021版教材P122本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。监理工程师对修改后的施工进度计划的确认，并不是对工程延期的批准，他只是要求承包单位在合理的状态下施工。

54、答案：B本题解析：2022/2021版教材P27本题考查的是固定节拍流水施工。流水施工工期=（5+4-1）×3-2=22（天）。

55、答案：C本题解析：2022/2021版教材P112本题考查的是设计概算的内容和编制依据。

56、答案：C本题解析：F=80×[（1+4%）^5-1]/4%=433.31万元

57、答案：C本题解析：根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。其中“以上”包括本数。

58、答案：A本题解析：第7年末的累计净现金流量=-150，第8年末的累计净现金流量=50，因此静态投资回收期=7+150/200=7.75年＞基准静态投资回收期Pc,项目不可行。

59、答案：A本题解析：考点:建筑工程施工质量验收程序和合格规定。质量控制资料反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必须的管理制度等。参见教材P163。

60、答案：C本题解析：本题考核的是有提前插入时间的固定节拍流水施工。提前插入时间，是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。在工作面允许和资源有保证的前提下，专业工作队提前插入施工，可以缩短流水施工工期。

61、答案：C本题解析：到期后本息=100×（1+6%/2）^8=126.67万元。

62、答案：D本题解析：本题考查重点是“横道图法的缺点”。利用横道图表示工程进度计划，存在下列缺点：①不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系，因而在计划执行过程中，当某些工作的进度由于某种原因提前或拖延时，不便于分析其对其他工作及总工期的影响程度，不利于建设工程进度的动态控制；②不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路，也就无法反映出整个工程项目的关键所在，因而不便于进度控制人员抓住主要矛盾；③不能反映出工作所具有的机动时间，看不到计划的潜力所在，无法进行最合理的组织和指挥；④不能反映工程费用与工期之间的关系，因而不便于缩短工期和降低工程成本。因此，根据第④点可知，本题的正确答案为D。

63、答案：C本题解析：2022/2021版教材P17本题考查的是按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。选项AB属于其他项目费，选项D与措施项目费是并列关系。

64、答案：A本题解析：2022/2021版教材P92本题考查的是横道图比较法。完成的任务量可以用实物工程量、劳动消耗量或费用支出表示。

65、答案：A本题解析：2022/2021版教材P95本题考查的是S曲线比较法。S曲线比较法是以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成任务量，绘制一条按计划时间累计完成任务量的S曲线。

66、答案：D本题解析：2022/2021版教材P103本题考查的是施工质量控制的依据。行政法规包括《建设工程质量管理条例》，《民用建筑节能条例》等。选项AB属于法律；选项C属于部门规章。

67、答案：A本题解析：本题考查的是单价合同的计量。所谓估价法，就是按合同文件的规定，根据监理人估算的已完成的工程价值支付。

68、答案：B本题解析：本题考核知识点为工程勘察质量管理主要工作。工程监理单位承担勘察阶段相关服务的，应做好下列工作:（1）协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订工程勘察合同。（2）审查勘察单位提交的勘察方案，提出审查意见，并报建设单位。变更勘察方案时，应按原程序重新审查。（3）检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格，及所使用设备、仪器计量的检定情况。（4）督促勘察单位完成勘察合同约定的工作内容，审核勘察单位提交的勘察费用支付申请表，以及签发勘察费用支付证书，并应报建设单位。（5）检查勘察单位执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查。（6）审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向建设单位提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。经验收合格后勘察成果报告才能正式使用。（7）做好后期服务质量保证，督促勘察单位做好施工阶段的勘察配合及验收工作，对施工过程中出现的地址问题进行跟踪。（8）检查勘察单位技术档案管理情况，要求将全部资料特别是质量审查、监督主要依据的原始资料，分类编目，归档保存。

69、答案：A本题解析：2022/2021版教材P117本题考查的是现场施工准备质量控制。联合检查由施工单位提出申请，项目监理机构组织，建设单位主持。

70、答案：B本题解析：2022教材P120本题考查的是巡视与旁站。下列项目必须设立样板：（1）材料、设备的型号、订货必须验收样板，并经建设单位和项目监理机构确认；（2）现场成品、半成品加工前，必须先做样板，根据样板质量的标准进行后续大批量的加工和验收；（3）结构施工时每道工序的第一板块，应作为样板，并经过项目监理机构、设计代表和施工项目部的三方验收后，方可大面积施工；（4）在装修工程开始前，要先做出样板间，样板间应达到竣工验收的标准，并经建设单位、项目监理机构、设计代表和施工项目部四方验收合格后，方可正式施工。

71、答案：D本题解析：A项，《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209—2010）第4.9.3条规定，有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收；排水坡度应符合设计要求。B项，第4.9.9条规定，在有防静电要求的整体面层的找平层施工前，其下敷设的导电地网系统应与接地引下线和地下接电体有可靠连接，经电性能检测且符合相关要求后进行隐蔽工程验收。C项，第4.9.6条规定，找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3，含泥量不应大于2%；砂为中粗砂，其含泥量不应大于3%。D项，第4.9.4条第3款规定，预制钢筋混凝土板相邻缝填缝应采用细石混凝土，其强度等级不应小于C20。

72、答案：D本题解析：2022/2021版教材P131、本题考查的是工程量清单编制。分项工程代码为七至九位。项目编码010101004002，表示建筑工程与装饰工程（01）；土石方工程（01）；土方工程（01）；挖基坑土方（004）；清单顺序码（002）。

73、答案：B本题解析：2022教材P45本题考查的是网络计划时间参数的概念。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。进度拖后5天，未超过总时差6天，因此不影响总工期。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。进度拖后5天，超过自由时差2天，因此影响后续工作。

74、答案：D本题解析：暂无解析

75、答案：B本题解析：总监理工程师应在开工日期7天前向施工单位发出工程开工令。

76、答案：A本题解析：本题考查的是工程监理单位的质量责任和义务。选项A是不可以承担该项建设工程的监理业务，参见教材P14。

77、答案：A本题解析：考点:图纸会审与设计交底。设计交底应由设计单位整理会议纪要，图纸会审应由施工单位整理会议纪要，与会各方会签。参见教材P109。

78、答案：A本题解析：2022/2021版教材P25本题考查的是流水施工参数。流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为n-1个。

79、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。施工进度控制工作细则是对建设工程监理规划中有关进度控制内容的进一步深化和补偿。

80、答案：A本题解析：进度控制的技术措施：①审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；②编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；③采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。

81、答案：D本题解析：本题考核的是流水施工参数的定义。根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工过程。

82、答案：C本题解析：①武装叛乱、暴乱罪的行为虽然法律规定为危害国家安全的犯罪，但属于严重危及人身安全的暴力违法行为，对其可以进行特殊正当防卫。A选项错误。②在一般正当防卫中，即使造成不法侵害人伤亡的，只要没有明显超过必要限度造成重大损害，就没有超出限度条件，依然成立正当防卫。B选项错误。③