2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试仿真模拟题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.4天和9个B.4天和4个C.2天和3个D.2天和9个

2、采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比

3、（2022年真题）下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）。A.明确各管理部门投资控制职责B.安排专人负责投资控制C.组织设计方案评审和优化D.在合同中订立成本节超奖罚条款

4、桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（）d试块强度或钻芯法进行强度检验。A.14B.28C.30D.42

5、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%

6、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的a和β值均不宜超过()A.5%B.6%C.8%D.10%

7、关于价值工程的说法，错误的有（）。A.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成D.价值工程是以提高产品的价值为目标

8、工程施工过程中，质量事故的处理应符合其基本要求，下列不属于其基本要求的是（）。A.满足建设单位的要求B.满足建筑物的功能和使用要求C.安全可靠，不留隐患D.技术可行，经济合理

9、在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%

10、在现金流量图中，现金流量发生的时间点是按照（）确定的。A.年初时点B.权责发生时点C.资金收付的时间点D.年末时点

11、按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是()A.工程设计单位B.工程投标单位C.工程招标单位D.工程造价管理部门

12、影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于（）。A.业主因素B.勘察设计因素C.施工技术因素D.社会环境因素

13、实施质量管理的系统方法，需要采取的措施之一是建立一个()的质量管理体系。A.以顾客为关注焦点B.以过程方法为主导C.以全员参与为动力D.以持续改进为目标

14、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。A.施工单位未经批准擅自施工B.施工存在质量事故隐患C.施工单位采用不适当施工工艺D.施工单位来按施工方案施工

15、某土方工程，3月份计划工程量1万m3，计划单价10元／m3，实际完成工程量1.1万m3，实际单价9.8元/m3。3月底该土方工程的进度偏差为()万元。A.－1.00B.－0.98C.－0.78D.－0.22

16、工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人

17、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。A.静态控制B.动态控制C.主动控制D.被动控制

18、2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程的金额为1000万元，该工程定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.130D.150

19、按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金

20、关于诉讼参与人，下列哪些说法是正确的？A.受犯罪侵害的人均可申请检察院抗诉B.当事人的法定代理人权利与被代理人相同C.年幼的人如果能辨别是非、正确表达，仍可做证人D.证人和鉴定人都只能是自然人

21、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作有()＜br>A.工作A和工作B.工作C和工作DC.工作B和工作D.工作C和工作E

22、（2022年真题）根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。A.过程方法B.持续改进C.循证决策D.关系管理

23、完成见证取样后，应在试样或其包装上作出标识、封志，标识和封志应由（）签字。A.见证取样的监理人员B.施工单位取样人员C.见证取样的监理人员和施工单位取样人员D.总监理工程师

24、施工企业按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于建筑安装工程费中的（）。A.材料费B.规费C.企业管理费D.仪器仪表使用费

25、适于检测一般建筑构件、桥梁及各种混凝土构件（板、梁、柱、桥架）的强度的方法是（）。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻芯法D.直测法

26、工料测量师行在接受项目投资控制委托，特别是接受工期较长、难度较大的项目投资控制委托时，都要买（），以防估价失误时因对业主进行赔偿而破产。A.人身保险B.意外保险C.事故保险D.专业保险

27、模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。A.2B.3C.5D.10

28、编制物资需求计划的依据包括（）。A.物资供应计划B.物资储备计划C.工程款支付计划D.项目总进度计划

29、质量缺陷的初始点能反映出质量缺陷的（），其在分析过程中具有关键性作用。A.直接原因B.间接原因C.本质原因D.关键原因

30、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由()组织。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.专业监理工程师

31、水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土蜂窝麻面B.混凝土不密实C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂

32、某施工项目，规定中安全文明施工费率为1%，以定额人工费及定额机械费之和为计算基数；夜间施工增加费率为1%，以定额人工费为计算基数。模板及脚手架综合单价为150元/m2，工程量为5000m2。定额人工费为300万元，定额材料费为1000万元，定额机械费为400万元。不考虑其他项目费用，则该项目中不宜计量的措施项目费用为（）万元。A.3.0B.7.5C.10.0D.17.5

33、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.工程质量监督机构

34、下列产生投资偏差的原因中，属于业主原因的是（）。A.投资规划不当B.材料代用C.工期拖延D.施工质量有问题

35、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件，在采购订货前应向()申报。A.建设单位现场代表B.项目技术负责人C.监理工程师D.项目经理

36、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。A.工程量、施工程序B.主要工种、施工工艺C.工程部位、施工特点D.专业性质、楼层

37、关于设计单位的质量责任和义务说法错误的是（）。A.必须按照工程建设强制性标准进行设计，并对其设计的质量负责B.应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明C.在设计文件中选用的建筑材料，其质量要求必须符合国家规定的标准D.应当根据勘察成果文件进行建设工程设计

38、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。A.质量计划B.质量方针C.质量策划D.质量要求

39、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。A.累计完成量B.自由时差和总时差C.计划工期D.计算工期

40、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的（）。A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60tB.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60tC.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50tD.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t

41、ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的关键支柱是（）。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理行为标准化和执行标准的水平D.管理体系的识别能力

42、某工程双代号网络计划如下图所示，其中工作I的最早开始时间是()A.7B.12C.14D.16

43、某工程由5个施工过程组成，分为4个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过44天，则流水节拍的最大值为（）天。A.4B.5C.6D.7

44、某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.1

45、下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（）。A.10～30年B.30～60年C.50～100年D.80年以上

46、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5

47、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用D.暂估价中的材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价

48、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图设计文件审查合格后，施工图审查机构应当在（）个工作日内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.5B.7C.10D.15

49、单价合同的工程计量方法中，计量填筑路堤土方宜采用的方法是（）。A.均摊法B.凭据法C.断面法D.估价法

50、回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。A.20%，10B.30%，10C.20%，20D.30%，20

51、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为200时的最小抽样数量是（）。A.5B.8C.13D.20

52、某工程划分为三个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该工程流水施工工期为（）天。A.22B.23C.26D.27

53、（2017年真题）关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。A.专业工作队能够保持连续施工B.单位时间内投入的资源量较均衡C.能充分利用工作面且工期短D.专业工作队能够最大限度地搭接施工

54、（2018年真题）承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款

55、在工程勘察阶段，监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告后，向建设单位提交（）。A.监理勘察规划B.监理勘察方案C.勘察成果评估报告D.勘察成果修改报告

56、（2019年真题）在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，次要因素对应的累计频率区间为（）。A.70%～80%B.80%～90%C.80%～100%D.90%～100%

57、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位

58、（2020年真题）工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

59、工程施工工期应自()中载明的开工日期起计算。A.工程开工报审表B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工令

60、对于下列表述，法院的哪些做法是错误的？A.某镇政府发现大蒜销售价格上涨，销路看好，于是提供种植技术指导，鼓励村民种植大蒜村民积极响应纷纷改种大蒜，待到村民种植的大蒜成熟上市销售之时，市场行情一落千丈，大蒜无人问津腐烂在田里，村民以镇政府行政指导导致其财产权益遭受损失为由，向法院提起行政诉讼，法院不予受理B.赵某作为县政府的公务员，因不满年度考核的结果，向法院提起诉讼，法院不予受理C.A县公安局对B县的王某拘留15天，罚款500元，王某不服，向B县法院提起诉讼，B县法院以被告是A县公安局，不属于本院管辖，而移送A县法院管辖D.林某起诉镇政府，法院经审查发现起诉状内容欠缺，即以起诉不符合条件为由不接收起诉状

61、关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。A.项目资本金是由投资者实缴的出资额B.负债后于项目资本金受偿C.投资者可以转让其出资D.各种经营性项目不实行资本金制度

62、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。A.检验批B.分项工程C.子分部工程D.分部工程

63、编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额B.已建成的类似建设项目总投资C.已建成的类似建设项目总生产能力D.已建成的类似建设项目设备费

64、工程质量形成过程中，（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。A.项目建议书B.项目可行性研究C.项目策划D.项目决策

65、为确保建设工程进度控制目标的实现项目监理机构可采取的技术措施是（）。A.建立工程进度信息沟通网络B.审查承包商提交的进度计划C.及时办理工程进度款支付手续D.建立实际进度检查分级制度

66、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大

67、项目监理机构对施工进度计划审查的内容是（）。A.施工总工期目标是否留有余地B.主要工程项目能否保持连续施工C.施工资源供应计划是否满足施工进度需要D.施工顺序是否与建设单位提供的资金.施工图纸等条件相吻合

68、BIM是从()发展起来，逐渐扩建到全球。A.英国B.日本C.中国D.美国

69、对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，应（）。A.不予计量B.酌情计量C.全部计量D.减半计量

70、物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出（）。A.申请量和采购量B.采购量和库存量C.库存量和供应量D.供应量和申请量

71、某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（）盘中进行取样送检。A.2B.6C.1D.5

72、（）是典型的质量控制动态分析法。A.排列图法B.直方图法C.分层法D.控制图法

73、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件

74、工程项目的设计，经资格审查与我国主管部门批准后交由外商设计，在设计合同中当事人双方同意采用ACl规范，合同其他条款符合我国法律规定，则此合同()。A.全部有效B.全部无效C.部分无效D.不予承认

75、我国《反恐怖主义法》规定，恐怖事件发生后，负责应对处置的反恐怖主义工作领导机构可以决定禁止使用有关设备、设施，关闭使用有关场所，中止可能导致危害扩大的生产经营活动。这里体现了法的价值冲突的哪一解决原则？A.价值位阶原则B.公共利益优先原则C.个案平衡原则D.比例原则

76、（2019年真题）关于工程量清单的说法，正确的是（）。A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整

77、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用

78、王先生与某超市发生权益争议，可通过下列哪些途径解决A.与经营者协商和解B.请求消费者协会调解C.向有关行政部门投诉D.向人民法院起诉

79、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.建立实际进度检查分析制度D.建立信息沟通网络

80、砖砌体的1形转角处留槎的要求是()。A.留直槎B.留斜槎C.留直槎或斜槎D.留直槎加密拉结筋二、多选题

81、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长

82、关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位

83、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。A.采用不正确的结构方案B.未经设计单位同意擅自修改设计C.技术交底不清D.施工方案考虑不周全

84、网络计划中，工作总时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成

85、监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。A.决定物资供应分包方式及分包合同清单B.审核物资供应合同C.审查和签署物资供应情况分析报告D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜

86、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。A.监理单位、施工单位B.施工单位、监理单位C.设计单位、质监站D.施工单位、建设单位

87、某工作计划进度和实际进度横道图如下图所示，图中表明的正确信息是（）。A.前6周连续施工B.第2周进度正常C.第4周末进度正常D.第6周进度正常

88、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.检查报告

89、工程项目施工前，由（）和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.分包单位

90、关于对刑事诉讼价值的观点，以下哪一选项是正确的？A.公安司法机关严格遵守法律程序，能够体现刑事诉讼的秩序价值B.刑事诉讼法影响刑事实体法的实现，这是刑事诉讼法的工具价值的表现C.实体真实和正当程序是刑事诉讼的主要价值D.在价值分类上来看，公正价值是刑事诉讼价值中的核心，属于独立价值，而效益和秩序价值保障刑法实施，属于工具价值

91、城市维护建设税的计税基础是()。A.直接费B.间接费C.所得税D.营业税

92、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单

93、监理单位对施工图纸的审核主要由（）负责组织。A.项目技术负责人B.监理单位技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师

94、关于工程延期审批原则的说法，正确的是()A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况

95、某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是()。A.已完成工作实际费用为75000元B.投资绩效指标>1，表明项目运行超出预算投资C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资

96、屋面工程防水等级为Ⅱ级时，若选用合成高分子防水卷材，规范规定其最小厚度不应水于下列哪一数值？()A.0.8mmB.1.0mmC.1.2mmD.1.5mm

97、《劳动法》第十三条规定：“妇女享有与男子平等的就业权利，在录用职工时，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。”对此，下列说法错误的是A.《劳动法》不属于我国的基本法律B.相对于《妇女权益保障法》，该条规定属于特别法，在劳动争议解决中，应优先适用C.该条文中对价值问题的处理，体现了比例原则D.该条规定所追求的价值是法的最高价值

98、下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等

99、某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。A.4720.00B.4677.48C.5184.77D.5279.90

100、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。A.试验室资质等级及试验范围B.试验室管理制度C.试验设备的合格证书D.试验人员资格证书

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：考核成倍节拍流水施工。（1）计算流水步距，流水步距等于流水节拍的最大公约数，也就是8、6、4的最大公约数，所以流水步距K=2天。（2）确定专业队数，每个施工过程成立的专业队数目分别为8/2、6/2、4/2，即为4、3、2，所以参与该工程流水施工的专业工作队总数n′=4+3+2=9（个）。参见教材P29。

2、答案：C本题解析：2022/2021版教材P77本题考查的是投资估算的编制内容。设备系数法是指以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑安装费和其他工程费等与设备价值的百分比，求出拟建项目建筑安装工程费和其他工程费，进而求出项目投资额。

3、答案：C本题解析：2022教材P6本题考查的是投资控制的措施。选项A属于组织措施；选项B属于组织措施；选项C属于技术措施；选项D属于经济措施。

4、答案：B本题解析：2022/2021版教材P127本题考查的是工程实体质量控制。混凝土灌注桩采用28d试块强度或钻芯法进行强度检验，检验结果不小于设计值。

5、答案：C本题解析：教材页码P19-23当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为9%。

6、答案：A本题解析：主控项目，对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5%。

7、答案：A本题解析：价值工程是以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。

8、答案：A本题解析：本题考核知识点为工程质量事故处理。其处理基本要求是:安全可靠，不留隐患;满足建筑物的功能和使用要求;技术可行，经济合理。

9、答案：D本题解析：检测数量:在地质条件相近、桩型和施工条件相同时，不宜少于总桩数5%，且不应少于5根。

10、答案：C本题解析：本题考查的是现金流量。现金流量发生的时间点不是按照财务会计上的权责发生制确定，而是按照资金收付的时间点确定的。参见教材P68。

11、答案：C本题解析：工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人员编制。

12、答案：D本题解析：2022/2021版教材P2本题考查的是影响进度的因素分析。临时停水、停电、断路属于社会环境因素。

13、答案：B本题解析：实施管理系统方法原则时一般要采取的措施包括：建立一个以过程方法为主体的质量管理体系；明确质量管理过程的顺序和相互作用，使这些过程相互协调；控制并协调质量管理体系的各过程的运行，并规定其运行的方法和程序；通过对质量管理体系的测量和评审，采取措施以持续改进体系，提高组织的业绩。

14、答案：A本题解析：考点:监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发。项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的，(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的，(3)施工单位未按审查通过程的工程设计文件施工的(4)施工单位违反工程建设强制性标准的;(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。参见教材p124

15、答案：A本题解析：进度偏差=拟完工程计划投资－已完成工程计划投资=（1×10－11×10）万元=－1万元

16、答案：B本题解析：2022/2021版教材P192本题考查的是工程质量事故处理。工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》。

17、答案：B本题解析：2021/2020版教材P117本题考查的是监理工程师进行进度控制的总任务。监理工程师受业主的委托在建设工程施工阶段实施监理时，其进度控制的总任务就是在满足工程项目建设总进度计划要求的基础上，编制或审核施工进度计划，并对其执行情况加以动态控制，以保证工程项目按期竣工交付使用。

18、答案：B本题解析：土方工程需调整的价款=1000*[0.2+0.8*0.5*1.2+0.8*0.5*1.1-1]=120万元

19、答案：A本题解析：本题考查的是工程量清单计价。单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。参见教材P87。

20、答案：C、D本题解析：公诉案件当事人及其法定代理人、近亲属认为人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定确有错误，可以向人民检察院申诉，不包括自诉案件的受害人。A选项错误；法定代理人的权利基本同于被代理人，但是人身性质的权利不能代理。B选项错误；不能辨别是非、不能正确表达的人不能做证人。C选项正确；证人和鉴定人都只能是自然人，不能是单位。D选项正确。

21、答案：C本题解析：在单代号搭接网络中，可以利用相邻两项工作间的时间间隔来判定关键线路。即从搭接网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。关键线路上的工作即为关键工作。

22、答案：D本题解析：2022教材P24～25本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。关系管理的基本内容包括：（1）权衡短期利益与长期效益，确立相关方的关系；（2）识别和建设好关键相关方关系；（3）与关键相关方共享专有技术和资源；（4）建立清晰与开放的沟通渠道；（5）开展与相关方的联合改进活动。

23、答案：C本题解析：完成见证取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，标识和封志应由见证取样的监理人员和施工单位取样人员签字。

24、答案：C本题解析：检验试验费:是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。

25、答案：A本题解析：本题考查的是实体检测。回弹法适于检测一般建筑构件、桥梁及各种混凝土构件（板、梁、柱、桥架）的强度。

26、答案：D本题解析：本题考查重点是“国外项目咨询机构在建设工程投资控制中的主要任务”。工料测量师行受雇于业主，根据工程规模的大小、难易程度，按总投资0.5％～3％收费，同时对项目投资控制负有重大责任。如果项目建设成本最后在缺乏充足正当理由情况下超支较多，业主付不起，则将要求工料测量师行对建设成本超支额及应付银行贷款利息进行赔偿。所以工料测量师行在接受项目投资控制委托，特别是接受工期较长、难度较大的项目投资控制委托时，都要买专业保险，以防估价失误时因对业主进行赔偿而破产。由于工料测量师在工程建设中的主要任务就是对项目投资进行全面系统的控制，因而他们被誉为“工程建设的经济专家”和“工程建设中管理财务的经理”。因此，本题的正确答案为D。

27、答案：B本题解析：考核工程实体质量控制。现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mm。参见教材P128。

28、答案：D本题解析：物资需求计划的编制依据：施工图纸、预算文件、工程合同、项目总进度计划和各分包工程提交的材料需求计划等。

29、答案：A本题解析：考点:工程质量缺陷的成因。确定质量缺陷的初始点，即所谓原点，它是一系列独立原因集合起来形成的爆发点。因其反映出质量缺陷的直接原因，而在分析过程中具有关键性作用。参见教材P189。

30、答案：B本题解析：本题考查重点是“分部工程质量验收”。分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。

31、答案：D本题解析：2022/2021版教材P188本题考查的是工程质量缺陷的成因。水泥安定性不合格会造成混凝土爆裂。

32、答案：C本题解析：本题考查的是建筑安装工程费用计算方法。（1）安全文明施工费＝（300＋400）×1%＝7（万元）；（2）夜间施工增加费＝300×1%＝3（万元）。则不宜计量措施项目费用＝7＋3＝10（万元）。

33、答案：B本题解析：本题考查的是现场施工准备质量控制。工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送建设单位批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。参见教材P115。

34、答案：A本题解析：本题考核的是投资偏差原因分析。投资规划不当属于业主原因。

35、答案：C本题解析：凡由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件，在采购订货前应向监理工程师申报；对于重要的材料，还应提交样品，供试验或鉴定，有些材料则要求供货单位提交理化试验单（如预应力钢筋的硫、磷含量等），经监理工程师审查认可后，方可进行订货采购。

36、答案：B本题解析：教材《质量控制》P156分项工程是分部工程的组成部分。分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。

37、答案：B本题解析：本题考查的是设计单位的质量责任和义务。设计单位的质量和义务是：（1）应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。（2）必须按照工程建设强制性标准进行设计，并对其设计的质量负责。（3）应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。（4）在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。（5）应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。（6）应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

38、答案：B本题解析：2022/2021版教材P28本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。质量方针必须通过质量目标的执行和实现才能得到落实，质量目标的建立为组织的运作提供了具体的要求，质量目标应以质量方针为框架具体展开。

39、答案：B本题解析：2021/2020版教材P100本题考查的是前锋线比较法。采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。

40、答案：D本题解析：2022/2021版教材P97本题考查的是S曲线比较法。在S曲线图中，如果工程实际进展点落在计划S曲线左侧，表明此时实际进度比计划进度超前；如果工程实际进度点落在S计划曲线右侧，表明实际进度拖后；工程项目实际超额或拖欠的任务量在S曲线比较法中也可直接读出实际进度比计划进度超额或拖欠的任务量。同一时刻实际进度与计划进度在纵轴方向的差距表示任务量的差距。

41、答案：C本题解析：本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。质量管理体系要素管理到位的关键支柱是管理行为标准化和执行标准的水平。

42、答案：D本题解析：考点:双代号网络计划时间参数的计算。I的最早开始时间=8(A)+4(E)+4(G)=16。参见教材P51。

43、答案：B本题解析：本题考查的是固定节拍流水施工。流水节拍为t，按照固定节拍流水施工有44＝（5+4-1）t，得出t＝5.5，取整为5天。

44、答案：A本题解析：根据累加斜减取大差得：（2，5，7）减去（3，5，8）=（2，2，2，-8），所以K=2。

45、答案：C本题解析：2022/2021版教材P1本题考查的是建设工程质量特性。民用建筑主体结构耐用年限分为四级（15～30年，30～50年，50～100年，100年以上）。

46、答案：B本题解析：本题考查的是不可抗力。不可抗力可索赔（1）在建工程损失10万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人受伤人员医药费和补偿金、施工机具损坏损失由承包人负责。

47、答案：D本题解析：本题考查的是招标控制价及确定方法。综合单价还应包括招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用；若招标文件提供了暂估单价材料的，应按暂估的单价计入综合单价。安全文明施工费，应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定标准计价。措施项目费应为包括除规费、税金外的全部费用。材料、设备的单价，按招标工程量清单中列出的单价，计入综合单价。参见教材P54。

48、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量管理主要制度。审查机构应当在5个工作日内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。参见教材P10。

49、答案：C本题解析：本题考核知识点为单价合同的计量。A选项，均摊法：如为保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。B选项，凭据法：如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。C选项，断面法：断面法主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。D选项，估价法：如为监理工程师提供测量设备、天气记录设备、通信设备等项目。

50、答案：B本题解析：2022/2021版教材P88本题考查的是实体检测。回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。

51、答案：C本题解析：2022/2021版教材P159本题考查的是建筑工程施工质量验收基本规定。检验批的容量为151～280时，最小抽样数量是13

52、答案：D本题解析：2022/2021版教材P32本题考查的是流水施工工期的确定。施工过程Ⅰ：4，9，12，16；施工过程Ⅱ：3，5，8，10；施工过程Ⅲ：4，7，12，16KⅠ，Ⅱ=max{4，6，7，8，-10}=8（天）；KⅡ，Ⅲ=max{3，1，1，-2，-16}=3（天）。T=（8+3）+16=27（天）。

53、答案：C本题解析：2022/2021版教材P21本题考查的是流水施工方式。选项A，专业工作队不能够保持连续施工；选项B，单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加；选项D，专业工作队不能够最大限度地搭接施工。

54、答案：C本题解析：2022/2021版教材P136本题考查的是工程延误的处理。如果承包单位严重违反合同，又不采取补救措施，则业主为了保证合同工期有权取消其承包资格。例如：承包单位接到监理工程师的开工通知后，无正当理由推迟开工时间，或在施工过程中无任何理由要求延长工期，施工进度缓慢，又无视监理工程师的书面警告等，都有可能受到取消承包资格的处罚。

55、答案：C本题解析：2022/2021版教材P96本题考查的是工程勘察质量管理主要工作。工程监理单位审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向建设单位提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。

56、答案：B本题解析：2022/2021版教材P67本题考查的是工程质量统计分析方法。主要因素：0～80%；次要因素：80%～90%；一般因素：90%～100%。

57、答案：B本题解析：考点:图纸会审与设计交底。设计交底会议纪要由设计单位整理，与会各方会签。参见教材P109。

58、答案：B本题解析：2022/2021版教材P190本题考查的是工程质量事故等级划分。较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

59、答案：D本题解析：总监理工程师应在开工日期7天前向施工单位发出工程开工令。工期自总监理工程师发出的工程开工令中载明的开工日期起计算。

60、答案：C、D本题解析：①A选项中的行政指导不具有强制力，对于不具有强制力的行政指导行为是不可诉的，所以法院不予受理的做法是正确的，不当选。②赵某作为公务员对年度考核结果不服属于内部行政行为，内部行政行为不可诉，内部行政行为对行政相对人不产生权利义务关系，属于自身建设问题，不属于行政诉讼受案范围，所以法院不予受理的做法是正确的，不当选。③行政机关基于同一事实对相对人既实施限制人身自由的强制措施或拘留的处罚，又对财产实施没收的处罚或者采取扣押的行政强制措施的，相对人对上述行为均不服的，既可以向被告所在地法院提起诉讼，也可以向原告所在地法院提起诉讼，所以对于本案原告所在地和被告所在地法院都有管辖权，所以A县法院有管辖权，移送管辖的行为是错误，当选。④法院对于起诉状内容欠缺或者有其他错误的，应当给予指导和释明，并一次性告知当事人需要补正的内容、补充的材料及期限，不得未经指导和释明即以起诉不符合条件为由不接收起诉状，所以D选项法院的做法错误，当选。综上，本题的正确答案是CD。

61、答案：C本题解析：项目资本金是指在项目总投资中，由投资者认缴的出资额。是非债务资金，法人不承担这部分资金的利息和债务。项目资本金后于负债受偿。投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益可以转让出资，但不得以任何方式抽回。各种经营性项目试行资本金制度；公益性项目不实行资本金制度。

62、答案：A本题解析：一般情况下，不合格现象在检验批的验收时就应发现并及时处理，所有质量隐患必须尽关的分项工程、分部工程的验收。

63、答案：A本题解析：本题考查的是投资估算编制方法。生产能力指数法是根据已建成的类似建设项目生产能力和投资额，进行粗略估算拟建建设项目相关投资额的方法。主要适用于设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的规模不同，设计定型并系列化，行业内相关指数和系数等基础资料完备的情况。

64、答案：D本题解析：考点:工程建设阶段对质量形成的作用与影响。项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。参见教材P2

65、答案：B本题解析：暂无解析

66、答案：A本题解析：2022/2021版教材P106本题考查的是进度计划的调整方法。如果项目总工期不允许拖延，工程项目必须按照原计划工期完成，则只能采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的。关键线路上的工作即为关键工作，关键工作的总时差最小。

67、答案：C本题解析：考核项目监理机构对施工进度计划的审查。施工进度计划审查应包括下列基本内容：（1）施工进度计划应符合施工合同中工期的约定；（2）施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求；（3）施工顺序的安排应符合施工工艺要求；（4）施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要；（5）施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。参见教材P129。

68、答案：D本题解析：1975年，“BIM之父”——乔治亚理工大学的ChuckEastman教授创建了BIM理念至今，BIM技术的研究经历了三大阶段：萌芽阶段、产生阶段和发展阶段。BIM理念的启蒙，受到了1973年全球石油危机的影响，美国全行业需要考虑提高行业效益的问题，1975年“BIM之父”Eastman教授在其研究的课题“BuildingDescriptionSystem”中提出“acomputer-baseddescriptionof-abuilding”，以便于实现建筑工程的可视化和量化分析，提高工程建设效率。所以答案选择D。

69、答案：A本题解析：2022/2021版教材P160本题考查的是工程计量的原则。对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予计量。

70、答案：A本题解析：2022/2021版教材P140本题考查的是物资供应进度控制。物资供应计划的编制，是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出申请量和采购量。

71、答案：B本题解析：本题考查的是基本材料性能检验。钢丝力学性能的抽样检验，应从经外观检查合格的每批钢丝中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检。

72、答案：D本题解析：排列图、直方图是质量控制的静态分析法，反映的是质量在某一段时间里的静止状态。然而产品都是在动态的生产过程中形成的，因此，在质量控制中单用静态分析法显然是不够的，还必须有动态分析法。只有动态分析法，才能随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。控制图就是典型的动态分析法。

73、答案：C本题解析：本题考查的是合同价款约定内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。

74、答案：C本题解析：根据我国《基本建设设计管理工作暂行办法》，委托外商进行设计的，必须遵守我国的有关法律和法规，因此合同中采用ACl规范的条款是无效的；又根据《中华人民共和国合同法》，确认合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分仍然有效。

75、答案：A本题解析：①有关部门对国家安全和有关的经营活动进行排序，禁止使用有关设备，关闭有关场所，中止有关生产经营活动，体现了价值位阶原则，A选项正确。②法的价值冲突解决原则不包括公共利益有限原则；个案平衡原则是指处于同一位阶上的法的价值之间发生冲突时，必须综合考虑主体之间的特定情形、需求和利益，以使得个案解决能够兼顾双方利益；比例原则是指为保护某种较为优越法价值必须侵及一种法益时，不得逾越此目的所必要的程序。故BCD项均不当选。

76、答案：B本题解析：2022/2021版教材P131本题考查的是工程量清单编制。选项A错误，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责；选项C错误，现行计量规范项目编码由十二位数字组成，一至九位应按现行计量规范的规定设置；选项D错误，措施项目清单为可调整清单，投标人对招标文件中所列项目，可根据企业自身特点做适当的变更增减。

77、答案：B本题解析：2022/2021版教材P14本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。内容包括：材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等。选项B，属于企业管理费中检验试验费的内容。

78、答案：A、B、C、D本题解析：《消费者权益保护法》第39条规定：“消费者和经营者发生消费者权益争议的，可以通过下列途径解决：(一)与经营者协商和解；(二)请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解；(三)向有关行政部门投诉；(四)根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；(五)向人民法院提起诉讼。”本案的消费者王先生与该超市的经营者协商不成，可以向消费者协会反映，如消协调解不成，则王先生可以向工商行政主管部门申诉，也可以直接向人民法院起诉。另外，如能与该商家达成仲裁协议，也可以提请仲裁机构仲裁解决。因此本题答案选ABCD。

79、答案：A本题解析：进度控制的技术措施：①审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；②编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；③采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。

80、答案：B本题解析：砖墙1形转角处施工时，最好连续，如果必须断开时，一应留斜槎(又叫踏步槎)。斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3，多孔空心砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的1/2。非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。

81、答案：D本题解析：本题考查的是施工总进度计划的编制。施工总进度计划应安排全工地性的流水作业。全工地性的流水作业安排应以工程量大、工期长的单位工程为主导，组织若干条流水线，并以此带动其他工程。参见教材P125。

82、答案：D本题解析：2022/2021版教材P11本题考查的是建设单位的质量责任和义务。建设单位不得将工程发包给个人或不具有相应资质等级的单位；不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位；不得将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包；不得违反合同约定，通过各种形式要求承包单位选择指定的分包单位。

83、答案：A本题解析：施工与管理不到位：不按图施工或未经设计单位同意擅自修改设计。例如，将铰接做成刚接，将简支梁做成连