花园建设工程勘察合同协议书范本

甲方（发包人）：[此处填写甲方全称]法定代表人/授权代表人：[此处填写姓名及职务]联系地址：[此处填写详细地址]联系电话：[此处填写联系电话]乙方（勘察人）：[此处填写乙方全称]法定代表人/授权代表人：[此处填写姓名及职务]资质等级：[此处填写勘察资质等级]联系地址：[此处填写详细地址]联系电话：[此处填写联系电话]根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就[花园名称]建设工程（以下简称“本工程”）的勘察事宜，经友好协商一致，订立本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：[花园名称]建设工程勘察。1.2工程地点：[此处填写工程具体地点，应详细至街道门牌或可明确标识的位置]。1.3工程规模：预计占地面积约[面积单位]，主要建设内容包括但不限于[简述花园主要构成，如景观小品、园路、绿化、水景、照明等]。1.4工程立项批准文件：[如有，填写批准文号及批准单位；如无，可注明“自筹项目”或相关情况]。第二条勘察范围与内容2.1勘察范围：甲方指定的上述花园建设工程规划红线范围内的全部区域。具体范围可由双方在附件一《勘察范围示意图》中明确。2.2勘察内容：乙方应根据甲方提供的初步设计构想及相关要求，进行以下主要勘察工作：（1）场地地形地貌勘察：包括地形测量、地貌单元划分等，为总平面布局提供依据。（2）工程地质勘察：查明场地土层分布、厚度、物理力学性质，分析地基承载力，对地基处理方式提出初步建议。（3）土壤勘察：测定土壤类型、pH值、肥力状况、渗透系数等，评估其对植物生长的适宜性及改良需求。（4_）水文地质勘察：调查场地内及周边地下水埋藏深度、水位变化、水质情况，以及地表排水条件。（5）现有植被调查：记录场地内现有树木、花卉等植被种类、数量、生长状况及保留价值。（6）地下管线及障碍物探查：尽可能查明场地内及周边影响施工的地下管线（如给排水、电力、通讯等）走向、埋深及其他地下障碍物情况。（7）周边环境条件调查：包括周边道路、建筑物、构筑物、历史文化元素、光照、风向等对花园建设的影响。（8）甲方根据项目实际需要提出的其他必要勘察内容。第三条勘察要求与技术标准3.1勘察要求：（1）乙方应组织专业技术人员进行现场勘察，确保勘察数据的准确性、真实性和完整性。（2_）勘察工作应满足甲方后续方案设计、初步设计及施工图设计对地质勘察资料的深度要求。（3）针对花园建设的特点，对土壤改良、植物选择、水景营造、园路基础等关键环节提供有针对性的勘察数据和分析建议。3.2技术标准：乙方的勘察工作应严格遵守国家及地方现行的有关工程勘察的法律、法规、规范、标准及规程，主要包括但不限于：（1）《工程勘察通用规范》（GB____）（2）《岩土工程勘察规范》（GB____）（3）《园林绿地设计规范》（GB____）（4）地方现行相关标准及规定。若上述标准有更新，应执行最新版本。第四条工作期限4.1合同签订后：甲方应在[具体天数]日内向乙方提供开展勘察工作所需的基础资料（包括但不限于：项目规划红线图、初步设想、现有相关图纸资料等）。4.2勘察周期：自乙方收到甲方提供的合格基础资料且现场具备勘察条件之日起[具体天数]个工作日内完成全部勘察工作，并向甲方提交符合要求的勘察成果报告。4.3成果交付：乙方应向甲方提交勘察成果报告[具体份数]份（其中正本[份数]份，副本[份数]份）及相应的电子文档[份数]套。4.4延期处理：若因甲方原因（如未能及时提供资料、现场不具备条件、需变更勘察范围等）导致乙方无法按时开展或完成勘察工作，工期相应顺延，乙方不承担逾期责任。若因乙方原因导致工期延误，按本合同第九条约定承担违约责任。第五条合同价款与支付5.1合同总价：经双方协商确认，本工程勘察合同总价为人民币[具体金额]元（大写：人民币[大写金额]整）。此价格已包含乙方为完成本合同约定的全部勘察工作所需的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润、税金、成果资料编制及提交等费用）。5.2支付方式：（1）合同签订后[具体天数]日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]%作为预付款，即人民币[具体金额]元。（2）乙方完成全部现场勘察工作，并向甲方提交勘察成果报告初稿后[具体天数]日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。（3）勘察成果报告经甲方（或其委托的设计单位）审查合格并提交正式成果资料后[具体天数]日内，甲方向乙方一次性支付剩余合同尾款，即人民币[具体金额]元。5.3支付账户：乙方指定收款账户信息如下：开户名：[乙方银行账户名称]开户行：[乙方开户银行]账号：[乙方银行账号]5.4发票：乙方在每次申请付款前，应向甲方提供等额合法的增值税[专用/普通]发票，否则甲方有权顺延付款，并不承担逾期付款责任。第六条双方责任6.1甲方责任：（1）按合同约定向乙方提供开展勘察工作所需的基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。（2）负责协调乙方与场地相关方的关系，为乙方提供必要的现场工作条件，如进入场地的通道、临时作业面等，并承担相关协调费用。（3）负责勘察现场的安全保卫工作及勘察期间因甲方原因造成的第三者责任。（4）按合同约定及时支付勘察费用。（5）及时对乙方提交的勘察成果报告进行审查，并在收到报告后[具体天数]日内提出明确的审查意见，逾期未提出视为认可。（6）甲方应为乙方的现场勘察人员提供必要的安全提示和协助，避免发生安全事故。6.2乙方责任：（1）严格按照合同约定的勘察范围、内容、要求及技术标准组织实施勘察工作。（2）投入足够的专业技术人员、设备和资金，确保勘察工作质量和进度。（3）编制详细的勘察纲要，并在勘察工作正式开始前[具体天数]日内提交甲方备案。（4）加强现场勘察人员的安全教育和管理，严格遵守安全操作规程，确保勘察工作安全进行。因乙方原因造成的人身伤亡或财产损失，由乙方承担全部责任。（5）对勘察过程中发现的可能影响工程建设的异常情况，应立即通知甲方，并提出处理建议。（6）按时提交符合合同要求的勘察成果报告，并对勘察成果的质量负责。若因勘察成果失实、错误或遗漏导致甲方工程设计、施工出现问题或造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任（赔偿限额不超过本合同总价款）。（7）负责勘察过程中的环境保护，避免对场地及周边环境造成污染和破坏。（8）配合甲方及后续设计、施工单位，对勘察成果进行必要的解释和交底。第七条成果交付与验收7.1成果交付：乙方完成勘察工作后，应向甲方提交《[花园名称]建设工程勘察成果报告》，报告应包含但不限于以下主要内容：（1）勘察目的、任务、范围及依据；（2）勘察方法、勘察点布置及完成情况；（3）场地工程地质、水文地质、土壤、地形地貌等条件的详细描述与分析；（4）各项勘察数据、图表、照片等；（5）场地稳定性、适宜性评价；（6）对工程设计、施工的建议（包括地基处理、基础形式、土壤改良、植物选择、排水措施等）；（7）存在问题及处理意见。7.2成果验收：甲方收到乙方提交的勘察成果报告后，应在[具体天数]日内组织验收或委托设计单位进行审核。验收以本合同约定的勘察要求、技术标准及国家相关规范为依据。若发现报告内容不全、数据有误或未达到要求，乙方应在甲方要求的期限内进行补充、修改或重新勘察，直至满足要求，因此产生的费用由乙方承担，且工期不予顺延。第八条知识产权8.1乙方提交的勘察成果报告的所有权及使用权归甲方所有。甲方可将该成果用于本合同约定的花园建设工程的设计、施工、监理等相关活动。8.2乙方在勘察过程中采用的技术方法、软件、专利等知识产权归乙方或相关权利人所有。乙方保证其使用的方法和技术不侵犯任何第三方知识产权。第九条违约责任9.1甲方违约：（1）若甲方未按合同约定支付勘察费用，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额[千分之几]的违约金。逾期超过[具体天数]日，乙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方赔偿损失。（2）因甲方原因造成勘察工作停滞、延误或返工，除工期顺延外，甲方应赔偿乙方由此造成的实际损失。9.2乙方违约：（1）乙方未能按合同约定的工期提交勘察成果报告，每逾期一日，应向甲方支付合同总价[千分之几]的违约金。逾期超过[具体天数]日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并赔偿由此给甲方造成的损失。（2）因乙方勘察成果质量不合格或存在严重缺陷，导致甲方设计返工、工程停工、窝工或造成其他损失的，乙方应无偿进行补充勘察或返工，并承担由此给甲方造成的直接经济损失（赔偿限额不超过本合同总价款）。（3）乙方擅自转包或违法分包本合同勘察业务的，甲方有权立即解除合同，乙方应支付合同总价[百分比]%的违约金，并赔偿甲方损失。9.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第十条不可抗力10.1任何一方由于不能预见、不能避免且不能克服的客观情况（如战争、严重自然灾害等）导致本合同不能履行或不能完全履行时，应在不可抗力发生后[具体天数]日内书面通知对方，并在事件发生后[具体天数]日内提供有关部门出具的证明文件。根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，或延迟履行合同。10.2遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后立即恢复履行合同义务。第十一条争议解决11.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可提请工程所在地建设行政主管部门调解。11.2协商或调解不成的，按下列第[壹/贰]种方式解决：（壹）提交[仲裁委员会名称]仲裁。（贰）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。11.3争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。第十二条合同生效与其他12.1本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3本合同附件（如有《勘察范围示意图》、《技术要求细则》等）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.4本合同一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。12.5合同任何一方地址、联系方式等信息发生变更，应及时书面通知对方，否则由此产生的送达不能等后果由责任方自行承担。（以下无正文）甲方（发包人）：（盖章）法定代表人/授权代表人：（签字）日