2026年建设工程合同管理题库及答案

2026年建设工程合同管理题库及答案一、单项选择题（每题1分，共20题）1.根据《民法典》合同编及建设工程相关法规，下列关于建设工程合同类型的表述中，正确的是（）。A.固定总价合同适用于工期短、工程量变化小的项目B.成本加酬金合同中，承包人承担全部成本风险C.单价合同仅适用于设计深度较高的施工项目D.可调价合同的价格调整条款不得约定市场波动范围答案：A2.某施工企业在投标过程中，因疏忽未在投标截止时间前提交投标保证金，导致投标被拒收。该情形属于（）。A.缔约过失责任B.违约责任C.无效合同后果D.正常投标程序终止答案：D3.建设工程施工合同中，关于“合同生效”的要件，下列表述错误的是（）。A.当事人具有相应民事行为能力B.意思表示真实C.合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定D.必须经过公证或备案答案：D4.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月答案：D（注：根据2021年新司法解释，期限调整为18个月，但需结合2026年可能的修订，此处假设为12个月）5.发包人未按合同约定支付工程进度款，承包人催告后仍未支付，承包人可行使（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.法定解除权答案：D6.某工程因设计变更导致工程量增加，承包人在变更确认后（）天内未提出调整合同价款的报告，视为放弃调整权利。A.7B.14C.21D.28答案：B7.建设工程质量保证金的预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.3%C.5%D.10%答案：B8.招标文件中要求投标人提交投标保证金的，其金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%答案：B9.因不可抗力导致合同无法履行连续超过（）天，发包人和承包人均有权解除合同。A.30B.60C.90D.120答案：C10.下列情形中，属于承包人可索赔工期、费用和利润的是（）。A.发包人提供的材料延迟到场B.异常恶劣的气候条件C.承包人施工机械故障D.政府临时要求停工检查答案：A11.建设工程施工合同中，关于“缺陷责任期”的表述，正确的是（）。A.从工程竣工验收合格之日起计算B.最长不超过24个月C.期满后承包人无需承担质量保修责任D.由发包人和承包人协商确定，无法定上限答案：A12.某工程施工合同约定“合同争议提交仲裁”，但未约定仲裁委员会。后双方就仲裁机构无法达成补充协议，该仲裁条款（）。A.有效，由法院指定仲裁机构B.无效，争议应向法院起诉C.效力待定，需双方重新约定D.有效，可向任意仲裁机构申请答案：B13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），承包人应在收到竣工结算价款后（）天内将竣工工程交付发包人。A.7B.14C.28D.56答案：B14.发包人将部分专业工程直接发包给第三方，导致承包人配合费用增加，承包人可主张（）。A.工期索赔B.费用索赔C.利润索赔D.以上均可答案：D15.下列合同中，属于实践合同的是（）。A.设计合同B.施工合同C.借款合同（自然人之间）D.监理合同答案：C16.某工程因承包人原因导致工期延误，延误期间因材料价格上涨，发包人要求按原合同价格结算，承包人主张调整。根据相关法规，（）。A.承包人有权要求调整，因材料价格属市场风险B.发包人有权拒绝调整，因延误责任在承包人C.双方协商解决，无强制规定D.按政府指导价结算答案：B17.建设工程合同中，关于“情势变更”的适用，下列表述错误的是（）。A.需发生订立合同时无法预见的重大变化B.需不属于商业风险C.受影响方可直接解除合同D.受影响方应先与对方协商答案：C18.承包人将部分非主体工程分包给具备相应资质的分包商，未约定分包合同价款支付时间，分包商可主张（）。A.自分包工程完工之日起支付B.自总承包合同价款支付之日起支付C.随时要求支付，但应给予合理准备时间D.按银行同期贷款利率计息答案：C19.建设工程施工合同被认定无效，但工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，（）。A.不予支持B.应予支持C.按成本价结算D.由法院裁量答案：B20.关于建设工程合同备案，下列说法正确的是（）。A.必须在签订后30日内备案B.备案是合同生效的要件C.未备案不影响合同效力D.备案机关为建设行政主管部门答案：C二、多项选择题（每题2分，共10题）1.建设工程施工合同中，发包人的主要义务包括（）。A.提供施工场地及地下管线资料B.办理施工许可证C.编制施工组织设计D.支付工程价款E.对施工质量负责答案：ABD2.下列情形中，属于无效建设工程施工合同的有（）。A.承包人未取得建筑业企业资质B.超越资质等级签订合同但竣工前取得相应资质C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义D.建设工程必须进行招标而未招标E.承包人非法转包答案：ACD3.建设工程合同变更的条件包括（）。A.原合同有效B.双方协商一致（或符合法定变更情形）C.变更内容明确D.采用书面形式（法律要求时）E.经监理工程师确认答案：ABCD4.承包人提出工期索赔成立的条件包括（）。A.非承包人原因导致工期延误B.延误时间超过关键线路上的总时差C.在合同约定的期限内提出索赔意向D.提供充分的工期延误证据E.发包人认可延误事实答案：ACD5.建设工程合同争议的解决方式包括（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政裁决答案：ABCD6.下列属于建设工程履约担保形式的有（）。A.银行保函B.履约保证金C.质押D.留置E.第三方保证答案：ABE7.建设工程施工合同终止的情形包括（）。A.合同已按约定履行完毕B.双方协商解除C.因不可抗力无法履行D.承包人破产E.发包人未支付工程款答案：ABCD8.招标文件应当包括的内容有（）。A.投标邀请书B.评标标准和方法C.合同主要条款D.施工组织设计要求E.投标人须知答案：ABCDE9.下列属于不可抗力的情形有（）。A.地震B.战争C.政府征收D.承包人采购的材料供应中断E.异常恶劣的暴雨答案：ABE10.情势变更的构成要件包括（）。A.客观情况发生重大变化B.变化在订立合同时无法预见C.不属于商业风险D.继续履行合同对一方明显不公平E.受影响方未采取合理措施答案：ABCD三、案例分析题（每题10分，共5题）案例1：2025年3月，发包人甲与承包人乙签订《建设工程施工合同》，约定工期180天，合同价款5000万元。合同履行中，甲未按约定时间提供施工场地，导致乙窝工损失80万元，工期延误30天。乙在延误发生后第10天向甲提交了索赔意向通知书，28天后提交了详细索赔报告，要求赔偿窝工损失及顺延工期30天。甲认为乙未在合同约定的7天内提交索赔意向，拒绝赔偿。问题：乙的索赔是否成立？说明理由。答案：乙的索赔成立。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书（注：部分合同可能约定更短期限，但本案中合同未明确7天的有效性需结合具体约定）。若合同未明确约定短于28天的期限，乙在10天内提交符合法定要求。甲未提供施工场地属发包人责任，乙的窝工损失及工期延误应由甲承担，故索赔成立。案例2：某工程采用单价合同，招标工程量清单中“混凝土灌注桩”项目数量为1000m³，综合单价500元/m³。施工中因设计变更，实际完成1500m³。合同约定：工程量偏差超过15%时，超过部分单价调整为原单价的0.9倍。问题：计算应结算的混凝土灌注桩价款。答案：原清单量1000m³，15%偏差范围为1150m³（1000×1.15）。实际完成1500m³，超过部分为350m³（1500-1150）。结算价款=1150×500+350×500×0.9=575000+157500=732500元。案例3：2025年6月，承包人丙承包的工程因台风（不可抗力）导致部分已完工程损毁，修复费用20万元，施工机械损坏损失10万元，停工期间丙支付工人工资5万元，工期延误15天。合同约定不可抗力损失由双方各自承担。问题：上述损失应由谁承担？工期如何处理？答案：已完工程修复费用20万元由发包人承担（工程本身损失由发包人负责）；施工机械损坏10万元由承包人承担（承包人自有机械损失自行承担）；停工期间工人工资5万元由承包人承担（停工损失由承包人负责）。工期延误15天应顺延。案例4：2025年1月，发包人丁与承包人戊签订合同，约定2025年12月31日竣工。因丁未及时支付进度款，戊于2025年11月1日停工，至2026年3月1日复工。2026年5月1日工程竣工，戊要求丁支付逾期付款利息（自2025年11月1日起算）及顺延工期120天。问题：戊的主张是否合法？说明理由。答案：逾期付款利息应自应付款之日起算（合同约定的付款时间），若丁未按约定支付，利息起算合法。工期顺延方面，因丁未支付进度款导致停工，戊有权顺延工期，顺延天数为停工期间（2025年11月1日-2026年3月1日共120天），故主张合法。案例5：2025年2月，承包人己与发包人庚签订合同，