河北省建设工程施工合同范本

河北省建设工程施工合同范本甲方（发包人）：[全称]，统一社会信用代码：[代码]，住所地：[地址]，法定代表人：[姓名]，联系电话：[电话]乙方（承包人）：[全称]，统一社会信用代码：[代码]，住所地：[地址]，法定代表人：[姓名]，联系电话：[电话]一、工程概况1.工程名称：[具体项目名称]2.工程地点：[河北省XX市XX区/县XX路XX号]3.工程内容：[详细说明土建、装饰装修、给排水、电气、暖通等施工范围，附经双方确认的工程量清单]4.立项批准文号：[XX发改审批〔XXXX〕XX号]5.资金来源：[自筹/财政拨款/银行贷款及自筹组合等]二、合同工期1.计划开工日期：[YYYY年MM月DD日]2.计划竣工日期：[YYYY年MM月DD日]3.总日历天数：[XX]天，工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以总日历天数为准。因不可抗力、发包人未按约定提供施工条件、设计变更、政策性停工等发包人原因导致工期延误的，经发包人书面确认后工期相应顺延；因承包人自身原因造成工期延误的，工期不予顺延，承包人承担相应违约责任。三、质量标准工程质量符合《建设工程质量管理条例》《河北省建设工程质量监督管理办法》及国家、行业现行施工质量验收规范，达到[合格/优良/河北省结构优质工程]标准。竣工后需通过河北省建设行政主管部门认可的第三方质量检测机构验收合格，且满足发包人使用功能要求。四、合同价款1.签约合同价为：人民币（大写）[XX圆整]（小写：¥[XX]元），计价方式为[固定总价/固定单价/可调价格]。2.合同价款调整规则：因设计变更、工程量清单漏项、现场签证、河北省工程造价管理部门发布的人工及材料价格调整文件等导致价款变化的，按以下方式调整：•固定单价合同：按实际完成工程量乘以合同约定单价调整，新增项目单价参照河北省现行定额及市场价格协商确定；•可调价格合同：以签约合同价为基础，根据河北省造价管理部门发布的造价指数、人工及材料信息价调整，调整幅度超出±5%的部分予以确认。五、发包人权利与义务1.开工前7天向承包人交付具备施工条件的场地，完成场地平整、通水、通电、通路及通讯设施接入，同时提供经审查合格的施工图纸、地质勘察报告及相关技术资料各6套。2.任命[姓名]为现场代表，负责协调施工现场事宜，签发施工指令、签证文件，其签字确认的文件对发包人具有法律约束力。3.按合同约定时限支付工程价款，逾期支付的，以应付未付款项为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的1.5倍支付逾期违约金。4.负责协调施工场地周边单位及居民关系，确保承包人施工不受外部非法干扰；因发包人协调不力导致施工中断的，承担承包人停工损失并顺延工期。六、承包人权利与义务1.任命[姓名]为项目经理，具备[一级/二级]注册建造师资质，负责工程施工组织管理，项目经理不得擅自更换，如需更换需提前15天征得发包人书面同意。2.严格按照施工图纸、施工规范及河北省《建设工程施工现场扬尘污染防治办法》组织施工，采取封闭围挡、洒水降尘、物料覆盖等扬尘治理措施，因扬尘治理不到位被监管部门处罚的，费用及责任由承包人承担。3.编制施工组织设计、专项施工方案（含危险性较大分部分项工程方案），报发包人及监理单位审查批准后实施；建立安全生产责任制，配备专职安全员，发生安全事故的，承担相应责任及费用。4.工程竣工后15天内提交完整的竣工资料及竣工结算文件，配合发包人完成竣工验收及备案工作。七、工程变更1.发包人如需变更设计或施工内容，应提前7天发出书面变更指令，承包人按指令要求实施变更，无书面指令的，承包人有权拒绝变更。2.承包人发现施工图纸存在错误或不合理之处，应及时书面通知发包人，发包人3天内作出答复，如需变更的，按本条第1款执行。3.工程变更涉及价款调整的，承包人应在变更完成后10天内提交变更价款申请及相关证明材料，发包人15天内审核完毕并确认，逾期未确认的视为认可承包人的申请。八、竣工验收1.工程具备竣工验收条件时，承包人提交竣工验收报告及完整竣工资料，发包人收到报告后10天内组织建设、勘察、设计、施工、监理五方进行验收。2.竣工验收合格的，发包人3天内签署竣工验收合格文件；验收不合格的，承包人按验收意见整改，整改完成后重新申请验收，工期不予顺延。3.工程未经竣工验收或验收不合格，发包人擅自使用的，视为工程已验收合格，由此产生的质量问题由发包人承担。九、工程价款支付1.预付款：合同签订后10天内支付签约合同价的20%作为预付款，即人民币（大写）[XX圆整]（小写：¥[XX]元）。2.进度款：承包人每月25日提交当月已完成工程量报告，发包人10天内审核并支付已完成工程量价款的80%；工程进度达到50%时，开始分4个月等额抵扣预付款。3.竣工结算款：竣工验收合格后，承包人提交竣工结算文件，发包人30天内审核完毕，双方确认结算价款后15天内支付至结算价款的97%；剩余3%作为质量保证金，待质保期满无质量问题后10天内无息支付。4.质保期：土建工程2年，防水工程5年，电气管线、给排水管道及设备安装工程2年，质保期自竣工验收合格之日起计算。十、违约责任1.发包人逾期支付价款超过30天的，承包人有权暂停施工，工期顺延，发包人承担承包人停工期间的人员工资、设备租赁等损失。2.承包人逾期竣工的，每逾期一天按签约合同价的0.1‰支付违约金；逾期超过30天的，发包人有权解除合同，承包人支付签约合同价5%的违约金，并赔偿发包人损失。3.工程质量不符合约定的，承包人无偿返修至合格标准，造成工期延误的由承包人承担；返修后仍不合格的，承包人支付签约合同价10%的违约金，并赔偿发包人相应损失。十一、争议解决本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式8份，发包人执4份，承包人执4份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.双方确认的往来函件、签证单、会议纪要等均为本合同组成部分。甲方（盖章）：__________________法定代