2026年全国一级建造师之一建工程法规考试进阶提升题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、下列合同中，属于实践合同的是（）。A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同

2、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。A.死亡20人，直接经济损失1000万B.重伤30人，直接经济损失2000万C.死亡50人，直接经济损失8000万D.重伤9人，直接经济损失900万

3、关于仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁委员会隶属行政机关B.仲裁以公开审理为原则C.仲裁委员会由当事人协商确定D.仲裁裁决作出后可以上诉

4、某项工程于2015年5月2日完工，施工单位于2015年5月15日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于2015年5月30日组织验收且验收合格，并于2015年6月10日正式投入使用。则该工程的缺陷责任期从2015年()起计。A.5月2日B.5月15日C.5月30日D.6月10日

5、合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。A.可以委托工商行政管理部门执行B.不可以强制执行C.授权人民法院强制执行D.移交检察机关强制执行

6、根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于民事诉讼的证据是（）。A.当事人陈述B.鉴定结论C.视听资料D.科学试验

7、甲公司将一批新设备交由乙公司试用，试用期满后，乙公司未对是否购买这批设备作出表示，则()。A.甲公司可以认为乙公司拒绝购买这批设备B.甲公司可以认为乙公司已决意购买这批设备C.乙公司是否购买这批设备尚在考虑中D.乙公司可以拒绝购买这批设备

8、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建设单位不得调整合同工期B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案

9、某项目于2009年3月1日开工，2009年12月10日主体工程完工，2009年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于（）。A.2009年3月1日B.2009年12月10日C.2009年12月28日D.2010年3月1日

10、某建筑公司总工程师田某为了完成单位任务，利用自己业余时间编写了一本《网架结构施工技术》，书中采用了该公司施工中的大量案例。建筑公司在该作品完成后享有()。A.发表权B.署名权C.许可使用权D.优先使用权

11、施工企业委托物资部购买材料，业务部与材料商签订采购合同。本合同的主体应当是()。A.施工企业与物资部B.物资部与材料商C.施工企业与材料商D.施工企业、物资部和材料商

12、财产抵押权设置后，将限制的是财产的()。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权

13、某施工企业于2014年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。A.2014年3月5日B.2014年3月12日C.2014年3月20日D.2014年4月10日

14、建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费用的是（）。A.承包商B.发包人C.分包商D.监理单位

15、下列法律中，属于行政法规的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《建筑法》C.《城乡规划法》D.《行政复议法》

16、在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，保险人应按()进行赔付。A.第三者责任险B.意外伤害险C.建筑工程一切险D.工伤保险

17、下列关于施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的表述，错误的是（）。A.对于进入新岗位和新施工现场的新职工，施工企业至少要对其进行安全培训32学时，每年进行再培训至少20学时B.施工单位应当对管理人员和作业人员每2年至少进行1次安全生产教育培训C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训

18、某施工现场临时用电设备在5台以下的，则应当（）。A.进行负荷计算B.制定安全用电和电气防火措施C.设计防雷装置D.确定防护措施

19、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）。A.有损害事实发生B.违反职业道德规范C.存在违法或损害行为D.违法行为与损害事实有因果关系

20、.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之曰起1个月内向发证机关报告。A.工程项目部B.施工企业C.监理单位D.建设单位

21、甲、乙因钢材质量产生纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的仲裁员王某对处理此案有受贿行为。依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以申请()。A.请求法院撤销仲裁裁决B.向高级人民法院起诉C.向中级人民法院起诉D.向上级仲裁委员会申诉

22、根据《民法典》，下列对保证合同的理解中，正确的是（）。A.主合同有效，则保证合同也有效B.保证合同未约定保证范围、期间、方式的，保证合同无效C.保证期间，主合同发生债权转让的，保证人不再承担保证责任D.保证人只能是第三人

23、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。2016A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册B.处以一定比例的罚款C.不得再担任项目负责人D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册

24、某施工企业于2002年承建单位办公楼，2003年4月竣工验收合格并交付使用。2008年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。A.公平B.自愿C.诚实信用D.维护公共利益

25、在《工程建设施工企业质量管理规范》GB／T50430-2007中，其中GB／T符号表示此规范为()。A.强制性国家标准B.推荐性国家标准C.强制性行业标准D.推荐性行业标准

26、对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。2018真题A.建设单位B.施工总承包方C.个人D.国家

27、下列关于地役权的表述中，正确的是()。A.地役权可以单独转让B.地役权自合同签订时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同

28、根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。A.询价B.单一来源采购C.直接确定D.框架协议

29、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。A.建筑公司只能提起民事诉讼B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼

30、某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府

31、乙欠甲50万元长期未还，乙有一套住房价值50万元，突然乙在未清偿债务的情况下将住房以10万元的价格卖给了他人，此时甲如要行使撤销权，应当在()行使。A.从知道或应当知道撤消事由之日起1年内B.从知道或应当知道撤消事由之日起2年内C.从撤消事由发生之日起1年内D.从撤消事由发生之日起2年内

32、承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于()。A.有效合同B.无效合同C.可撤销合同D.效力待定合同

33、三个不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按()的业务许可范围承揽工程。A.勘察单位B.设计单位C.施工单位D.三者中资质等级低的单位

34、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此协议为()。A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同

35、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当拆除工程发包给（）的施工单位。A.能完成拆除任务B.具有相应资质等级C.专业拆除D.达到拆除施工要求

36、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）。A.保险合同纠纷B.侵权行为纠纷C.不动产纠纷D.票据纠纷

37、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A.对建设行政主管部门责令停止施工的决定不服的B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

38、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）。A.只能由法院确定归属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C.甲材料供应商应当向乙材料供应商进行索赔材料款D.施工企业不再承担材料款责任

39、建筑施工总承包特级资质企业，应至少配备（）名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D.3

40、《绿色施工导则》对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于（）。A.80%B.85%C.90%D.95%

41、《建设工程质量管理条例>规定，()应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。A.勘察单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位

42、施工企业申请仲裁后，又与建设单位达成和解协议。根据《仲裁法》，下列表述错误的是（）。A.当事人可以撤回仲裁申请B.当事人可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书C.当事人撤回仲裁申请后又反悔，仍可以申请仲裁D.和解达成的协议具有强制执行力

43、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。（2012）A.吊销资质证书B.罚款C.停业整顿D.降低资质等级

44、关于工伤保险的说法,正确的是A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成

45、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。A.经招标人授权的招标代理机构B.招标投标行政监督部门C.经招标人授权的评标委员会D.公共资源交易中心

46、根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A.屋面防水B.排水管道C.供冷系统D.地基基础

47、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。A.串通投标B.偷工减料C.未取得资质证书承揽工程D.出借、转让资质证书

48、下列属于行政处罚的是（）。A.没收财产B.罚金C.撤职D.责令停产停业

49、下列关于保证方式的说法，不正确的是()。A.一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任

50、施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的,应()。A.经建设单位同意,由设计单位负责修改B.经建设单位同意,由施工企业负责修改C.经建设单位同意,直接对图纸进行修改D.经监理单位审定,由施工企业负责修改

51、当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款无效的是()。A.因意外事故造成对方财产损失的B.造成对方人身伤害的C.因自然因素造成对方财产损失的D.因社会因素造成工程滞后的

52、施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

53、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。2018真题A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位

54、根据《固体废物污染环境防治法》规定，以下说法错误的是（）。A.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定B.收集、贮存、运输、处置危险废物的场所转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用C.处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案D.因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即向所在地县级以上地方

55、国家标准、行业标准的制定一般分为（）四个程序。A.准备、征求意见、修正、送审B.征求意见、修正、送审、报批C.准备、专家会审、征求意见、报批D.准备、征求意见、送审、报批

56、工人张某在工作时间因公致残，被鉴定为3级伤残，下列有关对其待遇的叙述，正确的是（）。A.保留劳动关系，退出工作岗位B.保留劳动关系，由用人单位安排适当工作C.从工伤保险基金按伤残等级按月支付伤残补助金D.从工伤保险基金一次性支付伤残津贴

57、下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A.福利待遇B.试用期C.劳动条件D.补充保险

58、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理（）。2017真题A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续

59、根据文物保护法，属于受国家保护的文物的是（）。A.与历史事件有关的建筑B.具有历史价值的石刻C.古脊椎动物化石D.古人类化石

60、某建设工程实行工程总承包，总包单位将起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等分包给了专业分包单位，关于其安全专项施工方案的编写，说法正确的是（）。A.可以由总承包单位或分包单位编写B.必须由总承包单位编写C.必须由分包单位编写D.由总包单位会同分包单位一同编写

61、在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位应当()。A.在签订国有土地使用权出让合同后，再领取建设用地规划许可证B.办理建设工程规划许可证后，在领取建设用地规划许可证C.在取得建设用地规划许可证后，再办理建设工程规划许可证D.在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

62、下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的C.建设单位指定专业分包的D.专业分包单位再进行专业分包的

63、甲于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到()。A.2010年3月20日B.2011年3月20日C.2011年6月20日D.2012年6月20日

64、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接收C.双方合同已变更，乙送货构成违约D.甲拒绝接收，应承担违约责任

65、下列选项中，属于《专利法》保护对象的是()。A.商标B.图形作品C.实用新型D.商标专用权

66、宪法是由()依照特别程序制定的。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.国家发展和改革委员会

67、按照《招标投标法》及相关法规的规定，招标代理机构可在其资质等级范围内为招标人委托办理招标事宜，包括（）。A.拟定施工方案B.编制标底C.组织开标、评标、定标D.商签合同

68、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）。A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据

69、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。（2015）A.施工行为地B.施工合同签订地C.施工单位所在地D.施工项亩业主住所地

70、在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修的期限说法，正确的是（）。A.外墙面的防渗漏为5年B.供热与供冷系统为2年C.屋面防水工程为3年D.地基基础和主体结构工程为永久

71、根据《安全生产法》的规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（）。A.紧急避险措施B.批评、检举、控告C.请求赔偿D.批评

72、某工程实行总、分包方式施工，某日分包工程部分发生了安全事故，应由（）上报事故。A.工程建设单位B.分包单位C.安全生产管理人员D.总包单位

73、甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是()。A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D.丁施工队只可以起诉丙公司

74、（2020年真题）关于仲裁和解的说法，正确的是（）。A.当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲截协议申消仲裁C.当事人申请仲裁后和解的，成当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书

75、关于行政机关实施行政强制执行的说法，正确的是（）。A.执行标的灭失的，中止执行B.执行可能造成难以弥补损失的，终结执行C.一律不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行D.执行完毕后，据以执行的行政决定被撤销的，应当恢复原状或者退还财物

76、关于共同承包,下列说法正确的是()。A.共同承包最多只能由两个单位组成联合体B.不需要联合体中每一个单位都具有承包资质C.大型建筑程或者结构复杂的建筑工程,必须由两个以上的承包单位联合共同承包D.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任

77、某施工项目在施工过程中，W施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商。则W施工单位与B材料供应商之间形成了()。A.买卖合同债B.侵权之债C.不当得利之债D.施工合同债

78、关于人身保险合同的说法，不正确的是（）。A.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同

79、甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该联合体应当按照（）的资质等级许可范围承揽工程。A.甲B.乙C.丙D.三家施工单位约定

80、关于仲裁和解的说法,正确的是（）A.当事人中请仲裁后达成和解协议的,应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,不得再根据仲裁协议申消仲裁C.当事人申请付裁后和解的,应当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书二、多选题

81、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。(2015真题)A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施

82、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求（）。2017A.丙先行代为清偿B.甲和丙按比例支付C.甲先行支付D.甲和丙协商支付

83、下列关于合同的说法不正确的是()。A.合同的成立可以是一个人B.合同是一种法律行为C.合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系D.合同当事人的法律地位一律平等

84、甲建筑公司的经理李某因经济问题被解职后，以自己的名义成立乙建筑公司，由于业务开展很不顺利，于是李某仍然以甲公司经理的名义与丙公司签订了工程承包合同。因此产生的法律责任应由()承担。A.甲建筑公司B.乙建筑公司C.丙公司D.李某

85、公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。A.具体行政行为B.工作人员职务行为C.行政处分行为D.民事侵权行为

86、人民法院对符合规定的起诉，必须受理；认为不符合起诉条件的，应当在()日内裁定不予受理，原告对裁定不服的，可以提起上诉。A.3B.5C.7D.10

87、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。A.法院对垫资应当按照工程欠款处理B.由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D.法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持

88、全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1B.2C.3D.5

89、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。（2014）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证

90、下面的说法中，错误的是()。A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作D.女职工生育不得少于98天的产假

91、以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是()。A.申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，视为撤回仲裁申请B.申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请C.被申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安排开庭D.被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决

92、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,施工企业负责人要定期带班检查施工现场,其每月检查时间应不少于其工作日的()。A.15%B.20%C.25%D.30%

93、李某未满17周岁，即应聘于甲施工单位，甲施工单位不得安排李某从事的工作是（）。A.高处工作B.矿山、井下作业C.夜班劳动D.低温、冷水作业

94、对合同法律特征的叙述中，不正确的是（）。A.合同不是一种法律行为B.合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系C.合同的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出意思表示，而且意思表示是一致的D.合同的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不得将自己的观点、主张强加给另一方

95、某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟一天。根据《民法典》的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的（）。A.实质性变更，该承诺有效B.实质性变更，不构成承诺C.非实质性变更，不构成承诺D.非实质性变更，视为新要约

96、竣工验收的主体是（）。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.质量监督机构

97、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）。（2014）A.要式合同B.实践合同C.有偿合同D.双务合同

98、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准属于()。A.国家强制性标准B.行业强制性标准C.地方强制性标准D.推荐性标准

99、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该()。A.由国务院提出意见B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.由国务院裁决D.决定在该地方适用地方性法规的规定

100、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。A.1次B.2次C.3次D.4次

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：教材P125【知识点】合同的分类。实践合同（又称要物合同）是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。

2、答案：A本题解析：B选项属于较大事故，C选项属于特别重大事故，D选项属于一般事故

3、答案：C本题解析：教材P333【知识点】民事纠纷的法律解决途径。选项A，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系；选项B，仲裁以不公开审理为原则；选项D，仲裁裁决不能上诉。

4、答案：C本题解析：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。

5、答案：B本题解析：2004年建设工程法规真题第64题

6、答案：D本题解析：根据《民事诉讼法》的规定，民事诉讼证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。

7、答案：B本题解析：试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。

8、答案：C本题解析：教材P277【知识点】建设单位相关的安全责任。选项A，建设单位在符合相关条件时，可以调整工期；选项B，建设单位按照国家有关规定办理申请批准手续；选项D，建设单位不需要告知施工企业。

9、答案：C本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

10、答案：D本题解析：2021/2020版教材P29本题考察的是著作权主体。一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。

11、答案：D本题解析：2021/2020版教材P12本题考察是的代理。所谓代理，是指代理人在授权的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由该被代理人承担的法律制度。代理涉及三方第三人，即被代理人、代理人和代理关系所涉及的第三人。

12、答案：D本题解析：2021/2020版教材P36债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。由于抵押物是不转移其占有的，因此能够成为抵押物的财产必须具备一定的条件。这类财产轻易不会灭失，其所有权的转移应当经过一定的程序。

13、答案：A本题解析：承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

14、答案：B本题解析：《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费。

15、答案：A本题解析：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》《招标投标法实施条例》等。

16、答案：A本题解析：2021/2020版教材P41建筑工程一切险如果加保第三者责任险，保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：(1)在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；（2)被保险人因上述原因支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。

17、答案：B本题解析：B错误，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训。

18、答案：B本题解析：根据《建筑施工现场临时用电安全技术规范》的规定，临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW以上者，应编制临时用电施工组织设计；临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电技术措施和电气防火措施。

19、答案：B本题解析：2004年建设工程法规真题第70题法律责任的构成要件一般包括：过错；损害事实的发生；存在违法或损害行为以及两者间的因果关系。

20、答案：D本题解析：本题考核的是施工许可制度。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

21、答案：A本题解析：2021、2020版教材P362/2019版教材P361裁定不予执行：（1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2)裁决的事项不厲于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4)裁决所依据的证据是伪造的；（5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6)仲栽员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申漳撤销裁决。此外，人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起六个月内提出。

22、答案：D本题解析：暂无解析

23、答案：A本题解析：本题考查的是注册人员未执行法规及因过错造成质量事故应承担的法律责任。对认定有挂靠行为的个人，不得再担任该项目施工单位项目负责人；有执业资格证书的吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册；造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，终身不予注册。

24、答案：C本题解析：2021、2020版教材P125/2019版教材P124诚实守信原则主要包括：1.订立合同时，不得欺诈或者其他违背诚实守信的行为；2.履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务：3.合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务。

25、答案：B本题解析：2021版教材P292/2020版教材P291/2019版教材P290工程建设国家标准的编号由国家标准代发布标准的顺序号和发布标准的年号组成。强制性国家标准的代号为“GB”，推荐性国家标准的代号为“GB/T”。

26、答案：D本题解析：本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。房屋征收是物权变动的一种特殊情形，是国家取得房屋所有权的一种方式。

27、答案：C本题解析：2021/2020版教材P19地役权，是指为使用自己不动产的便利或者提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。

28、答案：B本题解析：暂无解析

29、答案：B本题解析：ABD项：根据《行政复议法》的规定，公民、法人或者其他组织认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有，关事项，行政机关没有依法办理的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。根据《行政诉讼法》的规定，公民、法人或者其他组织认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照，行政机关拒绝颁发或者不予答复的，可以依照本法提起行政诉讼。

30、答案：C本题解析：事故调查的管辖：（1）特别重大：国务院或授权部门（2）重大：省级政府（3）较大：市级政府（4）一般：县级政府

31、答案：A本题解析：2021、2020版教材P144/2019版教材P143行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。。

32、答案：B本题解析：2021/2020版教材P71《建筑法》规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。《建筑法》和《建设工程质量管理条例》均规定，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程。

33、答案：D本题解析：2021、2020版教材P113/2019版教材P111《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

34、答案：B本题解析：融资租赁合同涉及出租人、出卖人和承租人兰方主体。通常的做法是，承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务，而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。

35、答案：B本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

36、答案：C本题解析：2012年建设工程法规真题第60题

37、答案：D本题解析：2021版教材P336/2020版教材P335/2019版教材P334当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经作出行政决定之后，如果行政机关尚未作出决定，则不存在复议问题。复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。

38、答案：B本题解析：施工企业和甲材料供应商属于合同之债，施工企业应当向甲供应商支付材料款，施工企业和乙材料供应商构成不当得利之债，可以要求乙材料供应商返还不当得利。甲乙之间没有直接关系。

39、答案：B本题解析：根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：（一）建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。（二）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。（三）建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。（四）建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构（以下简称分支机构）应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。

40、答案：C本题解析：《绿色施工导则》对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于90%

41、答案：B本题解析：2021版教材P314/2020版教材P312/2019版教材P311《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。

42、答案：D本题解析：2021、2020版教材P362/2019版教材P360当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据仲裁协议申请仲裁。和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。

43、答案：B本题解析：《建筑法》规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。

44、答案：B本题解析：2021、2020版教材P167/2019版教材P166职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。

45、答案：C本题解析：P90-95本题考查的是招标基本程序。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

46、答案：D本题解析：2021版教材P326/2020版教材P324/2019版教材P323建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

47、答案：A本题解析：2021、2020版教材P120/2019版教材P118承揽业务不良行为认定标准:(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。

48、答案：D本题解析：AB是刑罚，C是行政处分。

49、答案：D本题解析：一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式；连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

50、答案：A本题解析：2021版教材P301/2020版教材P300/2019版教材P299如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位或建设单位提出来，以免造成不必要的损失和质量问题。

51、答案：B本题解析：2021、2020版教材P140/2019版教材P139此题考核是无效的免责条款。《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效：（1)造成对方人身伤害的；(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。。

52、答案：A本题解析：A选项，发生罕见洪灾属于不可抗力。在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由。

53、答案：D本题解析：本题考查的是工伤保险的规定。职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位，选项A错误；劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，派遣单位为承担工伤保险责任的单位，选项B错误；单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，指派单位为承担工伤保险责任的单位，选项C错误。

54、答案：D本题解析：因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

55、答案：D本题解析：工程建设国家标准的制定程序：准备、征求意见、送审和报批四个阶段。

56、答案：A本题解析：职工因工致残被鉴定为1级至4级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位。

57、答案：C本题解析：2010年建设工程法规真题第36题本题主要考查劳动合同的基本条款。

58、答案：A本题解析：本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在城市、镇规划区内，规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，须核发乡村建设规划许可证。

59、答案：B本题解析：下列文物受国家保护：(1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画；(2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑；(3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；(4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；(5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。

60、答案：A本题解析：建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。

61、答案：D本题解析：2021/2020版教材P59建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

62、答案：C本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：（一）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（三）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（四）分包单位将其承包的建设工程再分包的。

63、答案：A本题解析：2021/2020版教材P79建造师执业资格注册有效期一般为3年。74页注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。

64、答案：D本题解析：2012年建设工程法规真题第13题本题主要考查的是合同的变更。

65、答案：C本题解析：2021/2020版教材P25我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

66、答案：A本题解析：2021/2020版教材P2宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。

67、答案：B本题解析：根据《招标投标法》及相关法律规定，招标代理机构可以在其资格等级范围内承担下列招标事宜：（1）拟定招标方案，编制和出售招标文件、资格预审文件；（2）审查投标人资格；（3）编制标底；（4）组织投标人踏勘现场；（5）组织开标、评标，协助招标人定标；（6）草拟合同；（7）招标人委托的其他事项。

68、答案：D本题解析：针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。

69、答案：A本题解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”

70、答案：A本题解析：《质量条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。约定可以高于法定。

71、答案：B本题解析：《安全生产法》规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

72、答案：D本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。

73、答案：D本题解析：2021/2020版教材P71本题考察的是：禁止无资质承揽工程。《无资质承揽劳务分包工程，常见的是作为自然人的“包工头”，带领一部分农民工组成的施工队，与总承包企业或者专业承包企业签订劳务合同，或者是通过层层转包、违法分包获签合同。A正确；当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方（即转包方或违法分包方）主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。@##

74、答案：D本题解析：P361-362当事人申请仲裁后,可以自行和解。达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书,也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,仍可以根据仲裁协议申请仲裁。仲裁庭在作出裁决前,可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。调解不成的,应当及时作出裁决。调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的,仲裁庭应当及时作出裁决。

75、答案：D本题解析：本题考查的是行政强制及其种类、法定程序。选项A错误，执行标的灭失的属于执行终结；选项B错误，执行可能造成难以弥补的损失，且中止执行不损害公共利益的，属于执行中止；选项C错误，行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。但是，情况紧急的除外。

76、答案：D本题解析：2021、2020版教材P112/2019版教材P111《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。作为大型的建筑工程或结构复杂的建筑工程，一般是投资额大、技术要求复杂和建设周期长，潜在风险较大，如果采取联合共同承包的方式，有利于更好发挥各承包单位在资金、技术、管理等方面优势，增强抗风险能力，保证工程质量和工期，提高投资效益。至于中小型或结构不复杂的工程，则无需采用共同承包方式，完全可由一家承包单位独立完成。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

77、答案：C本题解析：2021/2020版教材P22不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债

78、答案：D本题解析：D错误，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。

79、答案：C本题解析：C正确，《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

80、答案：D本题解析：当事人申请仲裁后可以自行和解达成和解协议的可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议撤回仲裁申请后反悔的仍可以根据仲裁协议申请仲裁。仲裁庭在作出裁决前可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。调解不成的应当及时作出裁决。调解达成协议的仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力调解书经双方当事人签收后即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的仲裁庭应当及时作出裁决。

81、答案：D本题解析：本题考查的是施工发现文物报告和保护的规定。选项A，正确的表述：“在进行建设工程或者在农业生产中发现的文物属于国家所有”；选项B，正确的表述：“确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续”；选项C，正确的表述：“《文物保护法》规定，地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘”。

82、答案：C本题解析：本题考查的是保证合同的基本规定。保证的方式有一般保证和连带责任保证两种，其中一般保证债务人违约，债权人必须首先要求债务人履行债务，债务人无法履行的部分，由担保人负责。

83、答案：A本题解析：2021、2020版教材P124/2019版教材P123(4)合同的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出意思表示而且意思表示是一致的。

84、答案：D本题解析：2021/2020版教材P15无权代理部分李某的行为属于无权代理，如果被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力，则无权代理人需要承担因无权代理行为给被代理人和善意第三人造成的损失。

85、答案：A本题解析：2021版教材P336/2020版教材P335/2019版教材P334公民、法人或者其他组织认为行政机关