2026年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试经典测试题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、下列关于建筑业企业资质的表述中，不正确的是（）。A.建筑业企业可以申请多项建筑业企业资质B.建筑业企业必须具备至少一项企业资质C.企业资质证书的有效期为3年D.首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质

2、对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.当地投标企业较少C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.受自然地域限制的

3、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外情形的是()A.因设计错误(结构缺陷）而造成的损失B.灭火或其他救助所造成的损失C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失

4、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决

5、张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理

6、根据《民法典》，住宅建设用地使用权期间届满的，（）。A.自动续期B.依法办理手续后续期C.自动消灭D.由主管部门注销

7、（2021年真题第1批）关于工程建设强制性国家标准的内容，说法正确的是（）A.标准可以由行业主管部门发布B.标准文本应当免费向社会公开C.对标准解释的效力低于标准本身D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年

8、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。A.6个月B.3个月C.1年D.2年

9、甲、乙签订一份买卖合同，合同约定违约金为2万元，同时，甲向乙支付定金5000元。后乙违约，造成甲的经济损失21000元。现甲起诉到法院，则最多可获得()A.21000元B.25000元C.30000元D.46000元

10、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。A.两个证件的申请主体相同B.两个证件的申请条件均需要人员考核合格C.两个证件的申请对象级别一致D.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可

11、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定的或合同另有约定外，（）。A.合同不生效B.不影响合同效力C.合同无效D.合同终止

12、甲乙双方就工程款支付问题发生合同争议。此案以下解决途径不适用的是()。A.行政机关调解B.行政复议C.民商事仲裁D.民事诉讼

13、施工单位承担保修责任的前提条件之一是（）。A.非施工单位原因产生的质量问题B.工程未按期交工C.属于保修书中约定的保修范围D.工程价款结算完毕

14、将工程转包或违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人而拖欠农民工工资的，下列说法正确的是(）。A.建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任B.不具备用工主体资格的组织和个人承担清偿责任，建设单位或施工总承包单位不承担清偿责任C.建设单位或施工总承包企业只以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资D.因拖欠工资发生大型群体事件，只将不具备用工主体资格的组织和个人列入黑名单

15、《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）规定，安全文明施工费不包括（）。A.环境保护费B.文明施工费C.临时设施费D.安全措施费

16、（2014年真题）根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释》，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由()管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院B.仲裁机构所在地高级人民法院C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院

17、（2020年12月真题）在建设工程招标投标中，关于投标报价的说法，正确的是()。A.招标人可以与中标人就其投标报价进行谈判B.投标报价可以低于工程成本C.投标报价不得低于最低投标限价总价D.投标报价高于最高投标限价总价的，应当否决其投标

18、建设工程中的基本主体是（）。A.业主B.建设单位C.施工单位D.法人

19、下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）。A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程C.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程D.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程

20、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括（）。(2017)A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件B.地下使用的防水材料C.用于砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

21、全民所有即国家所有土地的所有权由（）代表国家行使。A.国家土地管理部门B.全国人民代表大会C.国家发改委D.国务院

22、某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（）追究违约责任。A.建设单位直接向材料供应商B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商

23、甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是（）。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效C.视为变更约定的定金数额为200万元D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元

24、《建设工程质量管理条例》规定，（）收到建设工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收。A.总承包单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督单位

25、历史上各个时期的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物分为（）和（）。A.一般文物重点文物B.一般文物珍贵文物C.一般文物特殊文物D.一级文物二级文物

26、（2021年真题第2批）用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付（）的工资。A.2倍B.1倍C.3倍D.5倍

27、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是()。A.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任B.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责C.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同D.该行为属于肢解工程发包的违法行为

28、根据《专利法》规定，发明专利权的期限是（）年，自专利申请日起计算，期限届满，专利权终止。A.4B.5C.10D.20

29、某单位职工小李因工负伤并被确认部分丧失劳动能力，关于其劳动合同解除的说法，正确的是（）。A.小李不能胜任工作的，单位有权与其解除劳动合同B.小李严重违反单位规章制度，单位有权与其解除劳动合同C.单位经济性裁员的，有权与小李解除劳动合同D.无论任何情形，单位均不得与小李解除劳动合同

30、（2021年第1批真题）下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是()。A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目

31、工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是（）A.标准的约束性B.标准的内容C.标准的属性D.标准的等级

32、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。A.建筑材料应该向建设单位采购B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

33、（2014年真题）建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的是（）。A.①②③④⑤⑥⑦⑧B.③②④⑦①⑤⑧⑥C.②③①④⑦⑤⑥⑧D.④③②⑦①⑤⑧⑥

34、（2019年真题）某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（）提出。A.市质量监督站B.市建设行政主管部门C.区质量监督站D.区建设行政主管部门

35、按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法规中，属于行政法规的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市招标投标条例》C.《招标投标法》D.《工程建设项目施工招标投标办法》

36、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（）。A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人

37、关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变B.转让抵押物的价款只能提前清偿债务C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

38、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中正确的是（）。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务C.工程监理实行总监理工程师负责制D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

39、（2021年真题第2批）关于工程建设强制性标准实施的说法，正确的是（）。A.强制性国家标准发布后实施前，企业应当继续执行原强制性国家标准B.建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标准的新材料，一律不得使用C.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告D.工程建设中采用国际标准，而现行强制标准工作规定的，建设单位应当向省级住房城乡建

40、保证合同的当事人是（）。A.保证人和债务人B.保证人和债权人C.债权人和债务人D.保证人和公证人

41、根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。A.事故责任单位B.有关人民政府C.应急救援队伍D.事故责任个人

42、下列关于法人承担民事责任的说法，正确的是（）。A.能够承担民事责任B.能够独立承担民事责任C.只能以其动产承担民事责任D.只能以其不动产承担民事责任

43、法律责任的特征不包括（）。A.因违反法律上的义务而形成的法律后果B.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照法定程序进行C.法律责任即承担有利的后果D.法律责任的实现由国家强制力作为保障

44、关于法的效力层级，下列说法正确的是（）。A.地方政府规章的效力高于本级和下级地方性法规B.行政法规的效力仅次于宪法C.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

45、（2018年真题）根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

46、关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密B.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件C.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查D.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理

47、某工程总承包商将土方工程分包给了甲分包商，将基础工程分包给了乙分包商。在施工合同履行中，甲分包商延误了工期。对此，乙分包商提出要求承担违约责任的对象是()A.发包方B.总承包商C.甲分包商D.监理单位

48、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10B.15C.30D.60

49、二级注册建造师注册证书有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4

50、根据《民法典》，可以质押的财产是（）。A.耕地使用权B.建筑物C.生产设备D.土地所有权

51、在财产保险合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当()。A.及时通知投保人B.及时通知保险人C.及时通知受益人D.及时通知保险经纪人

52、根据《注册建造师管理规定》的规定，取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由()负责受理和审批。A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B.国务院建设主管部门C.中国建筑业协会建造师分会D.国务院发展和改革委员会

53、银行与建筑工程公司订立保证合同，为其提供工程保涵时，应采取的正确方式是（）。A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定

54、根据《行政诉讼法》第41条的规定，下列不属于提起行政诉讼应符合条件的是()A.原告是认为抽象行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和事实根据D.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖

55、【2018年真题】关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

56、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业转租塔吊后，应当将相关情况通知租赁公司D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

57、（2021年第2批真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师（建设单位项目负责人）

58、某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于（）,至少应由（）行政执法人员实施。A.行政处罚，2名B.行政处罚，3名C.行政强制措施，2名D.行政强制措施，3名

59、（2014年真题）检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由()复检。A.双方共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门

60、在民事诉讼中，“一般授权”可以行使的诉讼权利包括（）。A.代为承认对方的诉讼请求B.进行和解C.放弃诉讼请求D.法庭辩论

61、（2021年第1批真题）关于著作权保护期的说法，正确的是()。A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者非法人组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者非法人组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作法》保护

62、（2020年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备条件的是（）。A.特种作业人员取得特种作业操作资格证书B.为职工办理意外伤害保险C.配备兼职安全生产管理人员D.有职业危害防治措施，并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装

63、根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款

64、（2018年真题）关于仲裁的说法，正确的是（）。A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

65、张某采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，张某将承担的法律责任是（）。A.撤销当事人注册证书，给予警告B.立即取消当事人继续教育纪录，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以1万元以上3万元以下的罚款

66、（2018年真题）关于出卖人交付标的物的说法，正确的是（）。A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

67、施工企业认为建设单位经营状况严重恶化，为防范风险暂停了施工，后经查未发现确切证据。施工企业()。A.属于正当行使先履行抗辩权B.属于正当行使不安抗辩权C.可以要求建设单位补偿停工损失D.应承担违约责任

68、使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）。A.期限性B.地域性C.专有性D.财产权和人身权的双重性

69、（2018年真题）某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。A.效力待定B.可撤销C.无效D.有效

70、关于土地所有权的说法，正确的是（）。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.农民承包耕地的承包期为50年C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有

71、甲公司把A、B两栋楼的建设工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，正确的是（）。A.丁施工队不是B楼外装修工程的实际施工人B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D.丁施工队只可以起诉丙公司

72、民事责任的承担方式中不包括（）。A.恢复原状B.消除危险C.赔礼道歉D.没收财产

73、以下关于企业资质证书变更的说法中正确的是（）。A.企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后2个月内办理资质证书变更手续B.建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息C.省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自受理变更申请之日起5日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门D.变更结果应当在资质证书变更后30日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案

74、（2019年真题）施工企业必须为职工办理的保险是（）。A.意外伤害险B.工伤保险C.职业资助险D.财产险

75、（2017年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括()。A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件B.地下使用的防水材料C.用于砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

76、（2021年真题第1批）关于建设工程合同变更，说法正确的是（）。A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定

77、以下关于施工许可证延期和使用的说法中正确的是（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工B.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内，向发证机关报告C.因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期D.施工许可证的延期以两次为限，每次不超过1个月

78、第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起()内，向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。A.3?个月?B.6?个月?C.1?年?D.3?年

79、在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。A.1B.2C.3D.5

80、（2014年真题）在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的应该（）。A.撤回投标B.提高投标保证金额C.撤销投标D.及时书面告知招标人二、多选题

81、以下关于企业资质证书变更的说法中正确的是（）。A.企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后2个月内办理资质证书变更手续B.建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息C.省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自受理变更申请之日起5日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门D.变更结果应当在资质证书变更后30日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案

82、关于知识产权的说法，不正确的是（）。A.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.商标权具有财产权和人身权双重属性C.新颖性是授予专利权的共性条件D.发明专利的保护期限长于外观设计专利

83、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者

84、关于民事诉讼举证期限的说法中，正确的是（）。A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许D.当事人逾期提供证据，人民法院不予釆纳

85、某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2012年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。2012年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时（）。A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件

86、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当办理（）。A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续

87、为了保护劳动者的权益，劳动者有下列情形的，用人单位不得和劳动者解除劳动合同的是（）。A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.与本单位订立无固定期限劳动合同的D.被依法追究刑事责任的

88、关于法人的说法中，正确的是（）。A.法人以其登记注册地为住所B.营利法人自取得营业执照时取得法人资格C.非营利法人是指机关法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

89、场景（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全生产许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1)乙施工单的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2)焊接现场作业员王某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当（）支付。A.由甲建设单位B.由乙施工单位C.由丙施工单位D.按合同约定

90、全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A.县级人民政府B.省级人民政府C.国务院D.省级文物行政部门

91、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员A项，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足资质等级等的相关要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。A选项有一个前提条件，是按资质的要求。这个时候不考虑面积和造价的影响，所以A的表述是正确的。B项，建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。C项，建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。D选项，3、采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配备标准上增加。

92、某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。A.2014年11月7日B.2014年11月14日C.2014年11月21日D.2014年11月28日

93、合议庭审理的案件，裁决按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记录笔录。仲裁庭不能形成多数意见时（）。A.裁决应当按照首席仲裁员的意见作出B.裁决应当由仲裁委员会主席决定C.需要仲裁委员会主席参与共同决定D.仲裁庭暂时休庭，一周后重新开庭裁决

94、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者B.承包人的优先受偿权优于抵押权C.优先受偿的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

95、项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的行为应当（）。A.按过失致人死亡罪处理B.按交通肇事罪处理C.按重大责任事故罪处理D.按意外事件处理

96、（2020年真题）某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。A.3月1日B.3月20日C.3月10日D.3月30日

97、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样由取样人员作出标识、封志，由见证人员签字并对其代表性和真实性负责B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.见证人员的基本信息应当书面通知检测单位

98、根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是()。A.承接人可以将承的主要工作交由第三人完成，承接人无就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承人可以与定作人约定，承人使用定作人的设备完成主工作C.承人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理D.承接人工作期间，定作人不得对其进行监督检验

99、（2019年真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

100、（）是指财产实际掌握、控制的权能。A.处分权B.占有权C.使用权D.收益权

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。企业资质证书的有效期为5年。

2、答案：C本题解析：《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。

3、答案：A本题解析：工程一切险的除外责任：（1)设计错误，或因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失以及换置、修理或矫正费用，或非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失，或维修保养或正常检修的费用，或盘店时发现的短缺；（2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、大气变化、正常水位变化或其他渐变原因等造成的被保险财产自身的损失和费用；（3)档案、文件、账簿、票据、各有价证券、图表资料及包装物料的损失；（4)在被保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失，或在本保险单保险期限终止以前，被保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有后使用或接收的部分。

4、答案：A本题解析：发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理。

5、答案：A本题解析：2021/2020版教材P10页(一）委托代理委托代理按照被代理人的委托行使代理权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称“意定代理”或“任意代理”。

6、答案：A本题解析：住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

7、答案：B本题解析：《标准化法》规定，国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查。国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。A选项错。强制性标准文本应当免费向社会公开。B选项正确。强制性国家标准的解释与标准具有同等效力。C选项错。复审周期一般不得超过5年。D选项错。教材页码：P262-265

8、答案：A本题解析：教材P30页本题主要考查一般保证的责任范围。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。

9、答案：A本题解析：《合同法》第114条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

10、答案：D本题解析：A错误，施工许可证的申请主体是建设单位，安全生产许可证的申请主体是施工单位。B错误，施工许可证不需要人员考核合格。安全生产许可证需要人员考核合格。申请安全生产许可证，主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员考核合格；特种作业取得特种作业资格证书；管理人员和作业人员每年至少一次安全生产教育并考核合格。C错误，两个证件的申请对象级别不一致。申请施工许可证是县级以上，安全生产许可证是省级。D正确，两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可。

11、答案：B本题解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

12、答案：B本题解析：此案属于民事纠纷。民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。选项B的行政复议属于行政纠纷的解决方式。故选项B正确。

13、答案：C本题解析：2021版教材P298/2020版教材P296页《建筑工程质量管理条例》规定：建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。

14、答案：A本题解析：建设单位或施工总承包企业将工程违法发包、转包或违法分包致使拖欠农民工工资的，由建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任，选项B、C错误。将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人，造成拖欠农民工工资，且符合前款规定情形的，应将转包(违法分包）单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入黑名单，选项D错误。

15、答案：D本题解析：本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。安全文明施工费包括：（1）环境保护费；（2）文明施工费；（3）安全施工费；（4）临时设施费。

16、答案：C本题解析：当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。

17、答案：D本题解析：A项错误，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。B项错误、D正确，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。C项错误，招标人不得规定最低投标限价。

18、答案：D本题解析：本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。法人是建设工程中的基本主体。

19、答案：D本题解析：教材P58页《建筑法》规定：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。《建设工程质量管理条例》第25条规定：禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。A项错误，B、C项属于允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程；D项正确。解答本题时应明确的是：子公司属于独立法人，而分公司不属于法人，分公司属于法人（总公司）的一部分，故D项正确。

20、答案：A本题解析：考点:施工检测的见证取样和送检制度。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。参见

21、答案：D本题解析：2021/2020版教材P15页全民所有即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。

22、答案：B本题解析：B正确，考察债的相对性，向合同相对方索要赔偿。

23、答案：A本题解析：定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。教材页码：P30-33

24、答案：C本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

25、答案：B本题解析：本题考查可移动文件的分类。历史上各个时期的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物分为一般文物和珍贵文物,珍贵文物分为一级、二级、三级；不可移动文物分为全国、省级和市、县重点文物保护单位三级。参见教材P197。

26、答案：A本题解析：用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。教材页码：P150-152

27、答案：A本题解析：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

28、答案：D本题解析：教材P22页《专利法》规定：发明专利的有效期为二十年，自申请日起计算。本题干列明的是“发明专利权的期限”。因此根据上述法律规定，只有D选项符合题干要求.是正确选项；其他A、B、C选项都不符合题干要求。考点:考查发明专利的有效期

29、答案：B本题解析：2022教材P132-137A选项错误，《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。B选项正确，严重违反用人单位的规章制度的，用人单位可以解除劳动合同。C选项错误，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同:（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的;（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;（6）法律、行政法规规定的其他情形。D选项错误，《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:（1）在试用期间被证明不符合录用条件的;（2）严重违反用人单位的规章制度的;（3）重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;（5）因《劳动合同法》第26条第款第项规定的情形致使劳动合同无效的;（6）被依法追究刑事责任的。

30、答案：C本题解析：必须进行招标的项目：①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。其中全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：（1）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；（2）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：（1）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；（2）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

31、答案：A本题解析：标准的约束性是工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的依据。

32、答案：B本题解析：本题考查的是建设单位及相关单位的质量责任和义务。选项A，合同中应分别约定建设单位及施工单位采购的材料种类及数量；选项C，建设单位不得指定品牌；选项D，谁采购、谁负责，应当建设单位承担责任。

33、答案：D本题解析：建设工程招标的基本程序主要包括：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同，以及终止招标等。

34、答案：B本题解析：本题考查的是行政纠纷的法律解决途径。行政复议可以向作出处罚决定部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。工程质量监督站的上级部门应当是市建设行政主管部门。

35、答案：A本题解析：2021/2020版教材P3页现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。

36、答案：B本题解析：本题考查的是保险与保险索赔的规定。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承包后，依法转让合同。

37、答案：C本题解析：A选项，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值；B选项，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存；D选项，抵押权不得与债权分离而单独转让。

38、答案：C本题解析：暂无解析

39、答案：C本题解析：A选项错误：《强制性国家标准管理办法》规定，强制性国家标准发布后实施前，企业可以选择执行原强制性国家标准或者新强制性国家标准。B选项错误：建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。C选项正确：工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告。D选项错误：工程建设中采用国际标准或者国外标准，而现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。教材页码：P265-268

40、答案：B本题解析：保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。

41、答案：A本题解析：本题考查的是施工生产安全事故应急救援预案的规定。应急救援队伍接到有关人民政府及其部门的救援命令或者签有应急救援协议的生产经营单位的救援请求后，应当立即参加生产安全事故应急救援。应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由事故责任单位承担；事故责任单位无力承担的，由有关人民政府协调解决。

42、答案：B本题解析：根据《民法典》规定的法人条件，“能够独立承担民事责任”是其条件之一，所以A项错误，B项正确；同样，“有必要的财产或者经费”也是其条件之一，所以，法人应该以自己的财产或者经费承担民事责任即可，并非限制为以其动产或不动产承担民事责任，所以，C．D两项均为错误；因此，答案为B。

43、答案：C本题解析：法律责任的特征为：（1）法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务的存在为前提；（2）法律责任即承担不利的后果；（3）法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照法定程序进行；（4）法律责任的实现由国家强制力作保障。

44、答案：D本题解析：选项A错误，地方性法规的效力高于本级和下级的地方政府规章；选项B错误，行政法规的效力低于法律和宪法；选项C错误，根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

45、答案：B本题解析：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的;（2）申请在两个或者两个以上单位注册的;（3）未达到注册建造师继续教育要求的;（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;（10）年龄超过65周岁的;（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。

46、答案：B本题解析：2021版教材P260/2020版教材P258A项，安全生产监督检查人员对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。C项，负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查。D项，负有安全生产监督管理职责的部门确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。

47、答案：B本题解析：违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。此题中乙分包商签订合同的另一个当事人是总承包商，故乙承包商提出承担违约责任的对象是总承包商。?

48、答案：B本题解析：2021版教材P290/2020版教材P287页《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

49、答案：C本题解析：本题考查的是建造师考试、注册和继续教育的规定。参见教材P64。

50、答案：C本题解析：本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。选项A、B、D都属于不动产，不能办理质押担保。

51、答案：B本题解析：2021/2020版教材P34页在财产保险合同中,保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,,依法转让合同。在合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,,保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。

52、答案：A本题解析：根据《注册建造师管理规定》第9条的规定，取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责受理和审批，具体审批程序由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门依法确定。

53、答案：A本题解析：2021/2020版教材P29页保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。

54、答案：A本题解析：《行政诉讼法》第41条规定，提起诉讼应当符合下列条件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求和事实根据；(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。

55、答案：A本题解析：本题考查工程质量检测机构的资质和检测规定。选项B错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。选项C错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。选项D错误，测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档，作为认定质量的依据。

56、答案：D本题解析：教材P164本题考查的是租赁合同的法律规定。在租赁期间，遇到租赁物需要维修、第三人主张权利及其他涉及租赁物的相关事项，承租人应当及时通知出租人，所以选项A错误。承租人经出租人同意，可以对租赁物改善或者增设他物，所以选项B错误。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人，所以选项C错误。

57、答案：D本题解析：本题考查的是规划、消防、节能、环保等验收的规定。节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。

58、答案：C本题解析：C正确，查封、扣押属于行政强制措施；实施行政强制措施，由两名以上行政执法人员实施。

59、答案：A本题解析：由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。

60、答案：D本题解析：2021版教材P313~314/2020版教材P311页二、诉讼代理人《民事诉讼法》规定，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。

61、答案：C本题解析：著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：（1）作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。A选项错。（2）自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。B选项错。（3）法人或者非法人组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者非法人组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再受《著作权法》保护。C选项正确。D选项错。教材页码：P21-28

62、答案：A本题解析：本题考查的是安全生产许可证的领取条件。依法为职工办理工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，选项B，错误；按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员，选项C，错误；有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装，选项D，错误。

63、答案：D本题解析：2021版教材P200/2020版教材P199页《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门责令改正，造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销资质证书：（1）擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；（3）擅自迁移、拆除不可移动文物。所以答案AB错。刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志的，由公安机关或者文物所在单位给与警告，可以并处罚款。所以答案C错，答案D对。

64、答案：A本题解析：本题考查的是仲裁协议。《仲裁法》规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”因此，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼；当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。

65、答案：B本题解析：2021/2020版教材P67《注册建造师继续教育管理暂行办法》规定，注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册。对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。

66、答案：D本题解析：本题考查的是买卖合同的法律规定。出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。

67、答案：D本题解析：【考点】本题考查不安抗辩权的适用范围【解析】不安抗辩权，是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行债务能力或信用，而拒绝履行合同的权利。依据《合同法》第68条，可行使不安抗辩权的情形包括：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。故D选项正确。

68、答案：C本题解析：本题考查的是知识产权的法律特征。专有性体现了绝对的排他性，若要使用，必须经过其同意。

69、答案：C本题解析：《民法典》规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。

70、答案：D本题解析：本题考查的是与土地相关的物权。城市市区的土地属于国家所有。农民承包耕地的承包期为30年；宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。

71、答案：C本题解析：C正确，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，法院应当追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。

72、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程民事责任的种类及承担方式。没收财产是刑事责任，非民事责任。

73、答案：B本题解析：A选项错误，企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。C选项错误，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自受理变更申请之日起2日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门。D选项错误，变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案。

74、答案：B本题解析：建筑施工企业在保证职工参加工伤保险的基础上，可以为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

75、答案：A本题解析：本题考查的是施工监测的见证取样和送检制度。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：①用于承重结构的混凝土试块；②用于承重墙体的砌筑砂浆试块；③用于承重结构的钢筋及连接接头试件；④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

76、答案：B本题解析：选项A错误，选项B正确，如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同。如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。选项C错误，如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。选项D错误，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。教材页码：P121-126

77、答案：C本题解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

78、答案：B本题解析：以上规定的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内，向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。人民法院经审理，诉讼请求成立的，应当改变或者撤销原判决、裁定、调解书;诉讼请求不成立的，驳回诉讼请求。

79、答案：B本题解析：在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处2万元以下罚款。

80、答案：D本题解析：投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。故“及时书面告知招标人”正确。

81、答案：B本题解析：A选项错误，企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证