2026年二建工程法规考前押题试卷(附答案)

2026年二建工程法规考前押题试卷(附答案)一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》，下列不属于民事法律行为有效要件的是（）。A.行为人具有相应的民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗D.行为人年满18周岁2.关于建设工程施工合同无效的法律后果，下列说法正确的是（）。A.合同无效，建设工程经竣工验收合格的，承包人无权请求参照合同约定支付工程价款B.合同无效，建设工程经竣工验收不合格但修复后合格的，发包人无需支付修复费用C.合同无效且建设工程经竣工验收不合格，修复后仍不合格的，承包人无权请求支付工程款D.合同无效，无论工程是否合格，承包人均可请求支付工程款3.某施工企业项目经理在施工过程中超越权限与材料供应商签订了钢材采购合同，该合同（）。A.一律无效B.经施工企业追认后有效C.一律有效D.效力待定，但相对人无撤销权4.根据《招标投标法实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人应当在书面合同签订后10日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标保证金只能以现金形式提交5.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人的投标文件相互混装C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.招标人预先内定中标人6.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人B.联合体各方可以以自己名义单独在同一项目中投标C.联合体资质等级按各方中资质等级较高的一方确定D.资格预审后，联合体可以增减成员7.根据《建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）申请领取施工许可证。A.县级以上人民政府建设行政主管部门B.市级以上人民政府建设行政主管部门C.省级以上人民政府建设行政主管部门D.国务院建设行政主管部门8.某工程工期为18个月，建设单位申请领取施工许可证时，其到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。A.25%B.30%C.40%D.50%9.建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月10.关于施工许可证延期次数的规定，正确的是（）。A.延期以两次为限，每次不超过1个月B.延期以两次为限，每次不超过2个月C.延期以三次为限，每次不超过3个月D.延期以一次为限，每次不超过3个月11.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.提交竣工验收报告B.竣工验收合格C.交付使用D.竣工结算完成12.某住宅楼工程，建设单位在竣工验收合格后第20日向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案，该行为（）。A.合法，备案期限为竣工验收合格之日起30日内B.合法，备案期限为竣工验收合格之日起45日内C.不合法，备案期限为竣工验收合格之日起15日内D.不合法，备案期限为竣工验收合格之日起7日内13.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。其中，建筑施工总承包企业安全生产管理机构中的专职安全生产管理人员人数按不少于（）配备。A.企业员工总数的1%B.企业员工总数的2%C.企业员工总数的3%D.企业员工总数的5%14.关于施工总承包单位与分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。A.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任B.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任C.总承包单位可以将工程主体结构的施工分包给具备相应资质的单位D.分包单位可以不设立安全生产管理机构15.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故16.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1小时B.2小时C.4小时D.8小时17.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）。A.1小时B.2小时C.3小时D.4小时18.根据《建设工程质量管理条例》，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的（）。A.不得施工B.经建设单位同意可以施工C.经监理单位同意可以施工D.经质量监督机构同意可以施工19.关于见证取样和送检的说法，正确的是（）。A.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的20%B.见证人员应由建设单位或监理单位具备施工试验知识的人员担任C.取样人员应由施工单位项目经理担任D.见证取样和送检的检测报告由施工单位统一归档20.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后（）天内完成核对。A.14B.28C.30D.4221.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为竣工日期。A.承包人提交竣工验收报告之日B.转移占有建设工程之日C.实际完工之日D.合同约定的竣工日期22.某施工合同约定工程价款为5000万元，工程预付款为合同价款的10%，主要材料费占合同价款的60%。则预付款的起扣点为（）万元。A.4166.67B.4500C.4666.67D.500023.根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。专用账户的开设比例是（）。A.所有施工项目B.工程造价超过1亿元的项目C.政府投资项目D.房地产开发项目24.关于劳动争议仲裁的说法，正确的是（）。A.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算B.劳动争议仲裁裁决为终局裁决，当事人不得起诉C.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制D.劳动争议仲裁不收费，劳动争议仲裁委员会的经费由当事人共同承担25.根据《工伤保险条例》，职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在（）小时内经抢救无效死亡的，视同工伤。A.24B.48C.72D.9626.职工因工死亡，其近亲属按照规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。其中一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的（）。A.10倍B.15倍C.20倍D.25倍27.根据《民法典》，关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权优先于抵押权和其他债权B.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的建设工程价款优先受偿权优先于该消费者的权利C.建设工程价款优先受偿权的行使期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算D.建设工程价款优先受偿权的范围包括违约金和损害赔偿金28.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月29.关于民事诉讼管辖的说法，正确的是（）。A.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院专属管辖B.建设工程施工合同纠纷适用一般地域管辖，由被告住所地人民法院管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告只能向其中一个人民法院起诉D.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出，但最迟不得超过开庭审理之日30.关于证据保全的说法，正确的是（）。A.当事人申请证据保全的，应当在举证期限届满前向人民法院提出B.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场C.当事人申请证据保全的，人民法院应当接受申请并立即采取保全措施D.证据保全只能由当事人申请，人民法院不得主动采取保全措施31.根据《仲裁法》，下列争议中，可以约定仲裁解决的是（）。A.婚姻纠纷B.收养纠纷C.建设工程施工合同纠纷D.继承纠纷32.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷（）。A.不得再起诉，也不得再申请仲裁B.可以重新达成仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.只能向人民法院起诉D.只能重新申请仲裁33.关于行政复议的说法，正确的是（）。A.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起90日内提出行政复议申请B.行政复议机关应当自受理申请之日起30日内作出行政复议决定C.申请人申请行政复议，应当以书面形式提出，口头申请无效D.行政复议期间具体行政行为不停止执行，但法律规定的特殊情形除外34.关于行政诉讼的说法，正确的是（）。A.行政诉讼的被告是行政机关，原告是行政相对人B.行政诉讼中，被告对作出的行政行为负有举证责任，但原告应当提供其行为违法的证据C.人民法院审理行政案件，可以进行调解D.行政诉讼期间，行政行为一律停止执行35.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当将施工图设计文件报（）审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。A.县级以上人民政府建设行政主管部门B.省级以上人民政府建设行政主管部门C.县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门D.国务院建设行政主管部门36.施工图设计文件审查机构应当对施工图设计文件中涉及（）的内容进行审查。A.公共利益、公众安全B.工程建设强制性标准C.投资规模、建设标准D.设计方案、结构安全37.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应当根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作，对不称职的人员应当（）。A.进行培训B.调换其工作C.立即开除D.扣除绩效38.下列单位中，不得作为监理单位承接监理业务的是（）。A.具有乙级资质的监理单位B.具有丙级资质的监理单位C.该工程的施工承包人D.具有综合资质的监理单位39.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构不得与所检测工程项目相关的设计单位有隶属关系或者其他利害关系B.检测机构可以转包检测业务C.检测报告经建设单位确认后，由施工单位归档D.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责40.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体存在下列情形的，列入建筑市场主体"黑名单"的是（）。A.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的B.发生转包、出借资质，受到行政处罚的C.发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，受到行政处罚的D.以上均属于41.关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。A.建筑市场各方主体的诚信行为信息在建筑市场诚信信息平台公布，公布期限一般为6个月至3年B.良好行为记录信息公布期限一般为1年C.整改确有实效的，可以缩短不良行为记录信息公布期限，但最短不得少于6个月D.不良行为记录信息公布期限不得延长42.根据《民法典》合同编，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，（）。A.不得就扩大的损失要求赔偿B.可以就全部损失要求赔偿C.可以就扩大的损失要求赔偿，但应当分担部分损失D.双方应当平均承担扩大的损失43.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以（）。A.增加B.减少C.不变D.免除44.关于合同解除的说法，正确的是（）。A.当事人协商一致，可以解除合同B.当事人一方迟延履行主要债务，对方可以直接解除合同C.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，但无权要求赔偿损失D.合同解除权应当在解除事由发生之日起1年内行使45.关于无效合同的说法，正确的是（）。A.无效合同自始没有法律约束力B.合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分也无效C.合同无效，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力，但该条款本身违法的除外D.合同无效后，因该合同取得的财产，一律不予返还46.根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。A.一倍B.二倍C.三倍D.五倍47.劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.70%C.80%D.90%48.用人单位与劳动者约定服务期的，不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的劳动报酬。服务期违约金的数额不得超过用人单位提供的（）。A.培训费用B.招聘费用C.工资总额D.全部成本49.根据《劳动合同法》，劳动者提前（）日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。A.15B.30C.45D.6050.关于承揽合同的说法，正确的是（）。A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，但应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责B.未经定作人同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同C.承揽人可以将承揽的辅助工作交由第三人完成，无需征得定作人同意D.定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外51.根据《民法典》，关于买卖合同中标的物风险负担的说法，正确的是（）。A.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外B.因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险，出卖人不承担任何责任C.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由出卖人承担D.出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，标的物毁损、灭失的风险不发生转移52.关于借款合同的说法，正确的是（）。A.借款合同应当采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外B.借款的利息可以预先在本金中扣除C.自然人之间的借款合同，自双方达成合意时生效D.民间借贷的利率可以适当高于银行同类贷款利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍53.关于租赁合同的说法，正确的是（）。A.租赁期限不得超过20年，超过20年的，合同无效B.租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁C.承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同D.出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利，但房屋共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外54.关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人可以变更与承租人有关的合同内容B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利，出卖人应当向承租人交付标的物C.租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，出租人承担责任，但承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的除外D.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的风险由出租人承担55.关于委托合同的说法，正确的是（）。A.委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用并支付利息B.受托人应当亲自处理委托事务。经委托人同意，受托人可以转委托C.无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失；受托人一般过失造成损失的，不承担赔偿责任D.委托人或者受托人可以随时解除委托合同，但应当赔偿对方因此遭受的损失56.根据《文物保护法》，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（）批准。A.省级人民政府B.省级人民政府文物行政部门C.国务院文物行政部门D.国务院57.根据《节约能源法》，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。该规定属于（）。A.禁止性规定B.强制性规定C.倡导性规定D.任意性规定58.根据《绿色施工导则》，施工现场临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%59.关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬B.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，按月支付劳动报酬C.劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用D.以上说法均正确60.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以（）为竣工日期。A.承包人提交验收报告之日B.验收合格之日C.转移占有建设工程之日D.合同约定的竣工日期二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.根据《民法典》，下列属于无效合同的有（）。A.无民事行为能力人实施的民事法律行为B.行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为C.违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为，但该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外D.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为E.违背公序良俗的民事法律行为62.根据《招标投标法》，下列属于必须招标的项目有（）。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上63.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D.招标人授意投标人撤换、修改投标文件E.招标人组织所有投标人进行现场踏勘64.根据《建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.建设资金已经全部到位65.根据《建设工程质量管理条例》，下列建设工程必须实行监理的有（）。A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E.所有小型建设工程66.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施的有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.起重吊装工程E.所有混凝土浇筑工程67.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组履行的职责包括（）。A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失B.认定事故的性质和事故责任C.提出对事故责任者的处理建议D.总结事故教训，提出防范和整改措施E.提交事故调查报告68.关于建设工程质量保修的说法，正确的有（）。A.建设工程承包单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书B.质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任C.在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年D.在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年E.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当立即履行保修义务，并对造成的损失承担全部赔偿责任69.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持C.建设工程价款优先受偿权的行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算D.发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人依据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持E.建设工程价款优先受偿权的范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，以及违约金70.根据《民法典》，下列属于要约邀请的有（）。A.招标公告B.投标文件C.拍卖公告D.商业广告的内容符合要约条件的E.寄送的价目表71.根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位可以解除劳动合同且无需支付经济补偿的有（）。A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的B.劳动者严重违反用人单位的规章制度的C.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的72.关于劳动合同终止的情形，下列说法正确的有（）。A.劳动合同期满的B.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的C.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的D.用人单位被依法宣告破产的E.用人单位决定提前解散的73.根据《劳动争议调解仲裁法》，下列争议属于劳动争议的有（）。A.因确认劳动关系发生的争议B.因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议C.因除名、辞退和辞职、离职发生的争议D.因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议E.劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷74.关于民事诉讼证据的说法，正确的有（）。A.书证应当提交原件。提交原件确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本B.当事人陈述不能作为认定案件事实的根据C.证人应当出庭作证。证人确有困难不能出庭的，经人民法院许可，可以提交书面证言D.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据E.人民法院应当全面、客观地审查核实证据，并按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据75.根据《仲裁法》，仲裁协议应当具有的内容包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会D.仲裁庭的组成方式E.仲裁费用承担方式76.关于行政复议和行政诉讼的说法，正确的有（）。A.对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼B.对属于人民法院受案范围的行政案件，公民、法人或者其他组织可以先向行政机关申请复议，对复议决定不服的，再向人民法院提起诉讼C.公民、法人或者其他组织申请行政复议，行政复议机关已经依法受理的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼D.公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议E.行政复议决定为最终裁决的，当事人仍可提起行政诉讼77.根据《民法典》，关于保证担保的说法，正确的有（）。A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任C.连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，债权人可以请求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任D.保证期间，债权人转让全部或者部分债权，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力E.保证人与债权人可以协商订立最高额保证的合同，约定在最高债权额限度内就一定期间连续发生的债权提供保证78.根据《民法典》，关于抵押权的说法，正确的有（）。A.以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押B.以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押C.抵押人可以将建设用地使用权和该土地上的建筑物分别抵押D.以乡镇、村企业的厂房等建筑物抵押的，其占用范围内的建设用地使用权一并抵押E.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产79.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款的有（）。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E.未按照国家规定办理工程质量监督手续的80.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定（）。A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期B.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期C.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期D.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同约定、开工许可证载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期E.发包人或者监理人发出的开工通知与开工报告载明的开工日期不一致的，以开工报告载明的日期为准三、案例分析题（共3题，每题5分。每题设若干小问，每小问的分值见题目要求）（一）【背景资料】某房地产开发公司（以下简称"发包人"）与某建筑公司（以下简称"承包人"）签订了一份《建设工程施工合同》，约定由承包人承建某住宅小区项目，合同价款为1.2亿元，工期为24个月。合同专用条款约定："发包人按合同价款的20%支付工程预付款，主要材料费占合同价款的65%，预付款从工程进度款中分期扣回。"合同履行过程中发生如下事件：事件1：工程开工后第3个月，发包人未按约定支付工程进度款，经承包人书面催告后10日内仍未支付。承包人遂暂停施工，并书面通知发包人。发包人认为承包人擅自停工构成违约。事件2：工程施工至第10个月时，因发包人变更设计，导致承包人停工待图15天，承包人要求顺延工期并赔偿停工损失。发包人认为设计变更属于正常情况，不同意顺延工期。事件3：工程竣工后，承包人向发包人提交了竣工验收报告，发包人因自身原因拖延验收。工程未经竣工验收，发包人于第25个月末擅自将房屋交付给购房者使用。第28个月，部分房屋出现墙面开裂、渗漏等质量问题，购房者向发包人投诉。发包人要求承包人承担保修责任，承包人认为工程未经竣工验收，且质量问题系发包人擅自使用所致，拒绝承担保修责任。【问题】81.事件1中，承包人的做法是否符合法律规定？请说明理由。（2分）82.事件2中，承包人要求顺延工期并赔偿停工损失的请求是否成立？请说明理由。（1分）83.事件3中，关于工程竣工日期和保修责任，应如何认定？请分别说明理由。（2分）（二）【背景资料】某施工企业中标承建一市政道路工程，中标价为8000万元。在施工过程中，该企业将其中的桥梁工程分包给某专业分包单位。桥梁施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成2人死亡、3人重伤，直接经济损失约600万元。事故调查发现：分包单位现场安全管理混乱，未对作业人员进行安全技术交底；施工企业作为总承包单位，未对分包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查。【问题】84.该起事故属于哪个等级？请说明理由。（1分）85.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位与分包单位在安全生产方面各自承担什么责任？（2分）86.针对该事故，总承包单位和分包单位分别可能承担哪些法律责任？（2分）（三）【背景资料】A公司（建设单位）与B公司（施工单位）签订施工合同，约定由B公司承建某商业综合体项目。合同约定：工程预付款为合同价款的15%，合同价款为2亿元；工程进度款按月支付，每月25日前支付当月已完工程量的80%；竣工结算经双方确认后28天内支付至结算总价的97%，剩余3%作为质量保证金。工程于2025年3月1日开工，2026年5月30日竣工。2026年6月15日，B公司向A公司提交了竣工结算文件，结算金额为2.1亿元。A公司收到结算文件后，未在合同约定的28天内提出异议，也未进行审核确认。2026年8月1日，B公司要求A公司按2.1亿元支付竣工结算款，A公司拒绝，理由是双方未共同确认结算金额。【问题】87.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。本案中，A公司未在约定期限内答复，B公司请求按照竣工结算文件结算工程价款的主张能否成立？（1分）88.若A公司对B公司提交的竣工结算文件有异议，正确的处理方式是什么？（2分）89.若双方最终确认结算金额为2.05亿元，质量保证金的预留比例为3%，则质量保证金金额是多少？质量保证金的返还期限如何确定？（2分）参考答案及解析一、单项选择题1.D解析：民事法律行为有效要件包括：（1）行为人具有相应的民事行为能力；（2）意思表示真实；（3）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。年满18周岁为完全民事行为能力人，但不是所有民事法律行为都需要年满18周岁，限制民事行为能力人可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。故D不属于有效要件。2.C解析：合同无效，建设工程经竣工验收合格的，承包人可请求参照合同约定支付工程价款（A错误）。合同无效，建设工程经竣工验收不合格，修复后合格，发包人可请求承包人承担修复费用（B错误）。合同无效且建设工程经竣工验收不合格，修复后仍不合格，承包人无权请求支付工程款（C正确，D错误）。3.B解析：超越权限签订的合同属于效力待定合同。经被代理人追认后，该合同有效。相对人可以催告被代理人自收到通知之日起30日内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。善意相对人在被代理人追认前有撤销权。4.B解析：投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（A错误）。投标保证金有效期应当与投标有效期一致（B正确）。招标人应当在书面合同签订后5日内退还（C错误）。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票（D错误）。5.C解析：投标人相互串通投标的情形包括：（1）投标人之间协商投标报价等实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标（C正确）；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。AB属于视为投标人相互串通投标的情形，D属于招标人与投标人串通投标。6.A解析：联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人（A正确）。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效（B错误）。联合体资质等级按各方中资质等级较低的一方确定（C错误）。资格预审后，联合体增减、更换成员的，其投标无效（D错误）。7.A解析：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。8.B解析：建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。本工程工期18个月，超过1年，到位资金不得少于合同价的30%。9.C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。10.B解析：延期以两次为限，每次不超过3个月。注意区分开工期限（3个月）和延期次数（2次）及期限（每次不超过3个月）。11.B解析：建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。12.C解析：建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。本题中第20日备案，超过15日，不合法。13.C解析：建筑施工总承包企业安全生产管理机构中的专职安全生产管理人员人数按不少于企业员工总数的3%配备。14.A解析：总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任（A正确）。分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，不是全部责任（B错误）。总承包单位不得将工程主体结构的施工分包给其他单位（C错误）。分包单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员（D错误）。15.C解析：较大事故：3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失。16.A解析：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。17.B解析：安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。18.A解析：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。19.B解析：见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%（A错误）。见证人员应由建设单位或监理单位具备施工试验知识的专业技术人员担任（B正确）。取样人员应由施工单位具备试验知识的人员担任，项目经理不一定具备试验知识（C错误）。检测报告由施工单位归档，但见证取样送检的检测报告应当由见证人员签字确认（D错误，表述不完整）。20.B解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后28天内完成核对。21.B解析：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。22.A解析：预付款起扣点=合同价款-预付款/主要材料费占比=5000-（5000×10%）/60%=5000-500/0.6=5000-833.33=4166.67万元。23.A解析：施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。该规定适用于所有施工项目。24.C解析：劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算（A正确，但C表述更准确）。劳动争议仲裁裁决并非全部为终局裁决，只有特定情形（追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准12个月金额的争议；因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议）的裁决为终局裁决（B错误）。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受1年仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出（C正确）。劳动争议仲裁不收费，劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障（D错误）。25.B解析：职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的，视同工伤。26.C解析：一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。27.A解析：建设工程价款优先受偿权优先于抵押权和其他债权（A正确）。消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的建设工程价款优先受偿权不得对抗买受人（B错误）。建设工程价款优先受偿权的行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算（C错误）。建设工程价款优先受偿权的范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括违约金（D错误）。28.C解析：承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。29.A解析：因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院专属管辖（A正确）。建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，由工程所在地人民法院管辖（B错误）。两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖（C错误）。当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出，即收到起诉状副本之日起15日内（D错误）。30.B解析：当事人申请证据保全的，应当在举证期限届满前向人民法院提出（A正确）。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场（B正确）。当事人申请证据保全，人民法院可以要求其提供相应的担保，不一定立即采取保全措施（C错误）。证据保全可以由当事人申请，人民法院也可以主动采取保全措施（D错误）。31.C解析：婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷不能仲裁，依法应当由行政机关处理的行政争议不能仲裁。建设工程施工合同纠纷属于合同纠纷，可以约定仲裁。32.B解析：仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。33.D解析：行政复议申请期限为知道该具体行政行为之日起60日内（A错误）。行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定，但法律规定的行政复议期限少于60日的除外（B错误）。申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请（C错误）。行政复议期间具体行政行为不停止执行，但有法定情形（被申请人认为需要停止执行的；行政复议机关认为需要停止执行的；申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；法律规定停止执行的）的除外（D正确）。34.A解析：行政诉讼的被告是行政机关，原告是行政相对人（A正确）。行政诉讼中被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件，原告不承担证明行政行为违法的举证责任（B错误）。人民法院审理行政案件，不适用调解，但行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解（C错误）。诉讼期间，不停止行政行为的执行，但有法定情形的除外（D错误）。35.C解析：建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。36.B解析：施工图设计文件审查机构应当对施工图设计文件中涉及工程建设强制性标准的内容进行审查。37.B解析：总监理工程师应当根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作，对不称职的人员应当调换其工作。38.C解析：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。39.D解析：检测机构不得与所检测工程项目相关的设计单位有隶属关系或者其他利害关系，但法律并未禁止与设计单位有利害关系，禁止的是与施工单位、监理单位有隶属关系或其他利害关系（A错误）。检测机构不得转包检测业务（B错误）。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档（C错误）。检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责（D正确）。40.D解析：根据《建筑市场信用管理暂行办法》，以上情形均属于列入建筑市场主体"黑名单"的情形。41.A解析：建筑市场各方主体的诚信行为信息在建筑市场诚信信息平台公布，公布期限一般为6个月至3年（A正确）。良好行为记录信息公布期限一般为3年（B错误）。整改确有实效的，可以缩短不良行为记录信息公布期限，但最短不得少于3个月（C错误）。不良行为记录信息公布期限可以延长，但延长后的公布期限不得超过原公布期限的2倍（D错误）。42.A解析：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。43.A解析：约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。44.A解析：当事人协商一致，可以解除合同（A正确）。当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以解除合同（B错误）。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失（C错误）。法律规定或者当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，自解除权人知道或者应当知道解除事由之日起1年内不行使，或者经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭（D错误，1年期限是法律规定没有约定时的期限，表述不完整）。45.A解析：无效合同自始没有法律约束力（A正确）。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效（B错误）。合同无效，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力（C错误，该条款效力不受影响，无论其本身是否合法）。合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿（D错误）。46.B解析：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。47.C解析：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。48.A解析：服务期违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。49.B解析：劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。50.D解析：承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同（A错误，未经定作人同意才可解除，经同意则不能解除；B错误）。承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成，但应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责（C错误，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责，并非无需征得同意，但确实无需征得同意，C的表述"无需征得定作人同意"正确，但"应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责"是完整要求，C正确）。定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权或者有权拒绝交付，但当事人另有约定的除外（D正确）。51.A解析：标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外（A正确）。因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险（B错误，出卖人无需承担风险，但表述"出卖人不承担任何责任"过于绝对）。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担（C错误）。出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移（D错误）。52.A解析：借款合同应当采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外（A正确）。借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息（B错误）。自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效（C错误）。民间借贷的利率可以适当高于银行同类贷款利率，但最高不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率（LPR）的4倍，原"银行同类贷款利率的4倍"已被LPR取代（D错误）。53.C解析：租赁期限不得超过20年，超过20年的，超过部分无效（A错误）。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁（B错误）。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同（C正确）。出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利，但房屋共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外（D正确，此选项正确）。D选项表述完整正确。54.B解析：出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容（A错误）。承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利，出卖人应当向承租人交付标的物（B正确）。租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，出租人不承担责任，但承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的除外（C错误）。承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的风险由承租人承担，出租人可要求承租人继续支付租金（D错误）。55.B解析：委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用并支付利息（A正确）。受托人应当亲自处理委托事务。经委托人同意，受托人可以转委托（B正确）。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失；受托人一般过失造成损失的，不承担赔偿责任（C正确）。委托人或者受托人可以随时解除委托合同，因解除合同造成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，无偿委托合同的解除方应当赔偿因解除时间不当造成的直接损失，有偿委托合同的解除方应当赔偿对方的直接损失和合同履行后可以获得的利益（D错误，并非一律赔偿）。本题B选项最准确。56.D解析：在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。57.B解析：国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。该规定属于强制性规定。58.B解析：根据《绿色施工导则》，施工现场临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。59.D解析：劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，按月支付劳动报酬；劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。以上说法均正确。60.A解析：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。二、多项选择题61.ABDE解析：根据《民法典》，无民事行为能力人实施的民事法律行为无效（A正确）。行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效（B正确）。违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外（C错误，该规定属于效力性强制性规定与管理性强制性规定的区分，违反管理性强制性规定不导致无效）。行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效（D正确）。违背公序良俗的民事法律行为无效（E正确）。62.ABC解析：必须招标的项目包括：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目（A正确）；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目（B正确）；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目（C正确）。D选项施工单项合同估算价在400万元以上才必须招标，且还需满足其他条件（D错误）。E选项重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以上（E错误）。63.ABCD解析：属于招标人与投标人串通投标的情形包括：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人（A正确）；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息（B正确）；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价（C正确）；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件（D正确）；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。E选项属于招标人的合法行为。64.ABCD解析：申请领取施工许可证的条件包括：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续（A正确）；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证（B正确）；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求（C正确）；（4）已经确定建筑施工企业（D正确）；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施。建设资金已落实即可，不需要全部到位（E错误）。65.ABCD解析：必须实行监理的工程包括：（1）国家重点建设工程（A正确）；（2）大中型公用事业工程（B正确）；（3）成片开发建设的住宅小区工程（C正确）；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程（D正确）；（5）国家规定必须实行监理的其他工程。小型建设工程不一定必须实行监理（E错误）。66.ABCD解析：对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，包括：基坑支护与降水工程（A正确）、土方开挖工程（B正确）、模板工程（C正确）、起重吊装工程（D正确）、脚手架工程、拆除、爆破工程等。所有混凝土浇筑工程不属于必须编制专项施工方案的范围（E错误）。67.ABCDE解析：事故调查组履行的职责包括：（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失（A正确）；（2）认定事故的性质和事故责任（B正确）；（3）提出对事故责任者的处理建议（C正确）；（4）总结事故教训，提出防范和整改措施（D正确）；（5）提交事故调查报告（E正确）。68.ABCD解析：建设工程承包单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书（A正确）。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任（B正确）。在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年（C正确）。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年（D正确）。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任，但对于非施工单位原因造成的损失，施工单位不承担责任（E错误）。69.ABCD解析：装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持（A正确）。未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持（B正确）。建设工程价款优先受偿权的行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算（C正确）。发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人依据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持（D正确）。建设工程价款优先受偿权的范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括违约金（E错误）。70.ACE解析：招标公告（A正确）、拍卖公告（C正确）、寄送的价目表（E正确）属于要约邀请。投标文件属于要约（B错误）。商业广告的内容符合要约条件的，视为要约（D错误）。71.ABCE解析：用人单位可以解除劳动合同且无需支付经济补偿的情形包括：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的（A正确）；（2）严重违反用人单位的规章制度的（B正确）；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的（C正确）；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的（E正确）；（5）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（6）被依法追究刑事责任的。劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日书面通知或额外支付一个月工资后可以解除劳动合同，但应当支付经济补偿（D错误）。72.ABCDE解析：劳动合同终止的情形包括：（1）劳动合同期满（A正确）；（2）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇（B正确）；（3）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪（C正确）；（4）用人单位被依法宣告破产（D正确）；（5）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散（E正确）；（6）法律、行政法规规定的其他情形。73.ABCD解析：劳动争议的范围包括：（1）因确认劳动关系发生的争议（A正确）；（2）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议（B正确）；（3）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议（C正确）；（4）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议（D正确）；（5）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；（6）法律、法规规定的其他劳动争议。劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷不属于劳动争议（E错误）。74.ACDE解析：书证应当提交原件。提交原件确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本（A正确）。当事人陈述是法定证据种类之一，可以作为认定案件事实的根据（B错误）。证人应当出庭作证。证人确有困难不能出庭的，经人民法院许可，可以提交书面证言（C正确）。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据（D正确）。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据（E正确）。75.ABC解析：仲裁协议应当具有的内容包括：请求仲裁的意思表示（A正确）、仲裁事项（B正确）、选定的仲裁委员会（C正确）。仲裁庭的组成方式和仲裁费用承担方式不属于仲裁协议的必备内容。76.ABCD解析：对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼，但法律规定行政复议决定为最终裁决的除外（A正确，E错误）。对属于人民法院受案范围的行政案件，公民、法人或者其他组织可以先向行政机关申请复议，对复议决定不服的，再向人民法院提起诉讼（B正确）。公民、法人或者其他组织申请行政复议，行政复议机关已经依法受理的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼（C正确）。公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议（D正确）。77.ABCDE解析：当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确