2025年重庆市建设工程监理人员考试（监理工程师）模拟试题及答案

2025年重庆市建设工程监理人员考试（监理工程师）精选模拟试题及答案一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构发现施工存在质量隐患时，首先应采取的措施是（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.及时报告建设单位D.及时报告政府主管部门答案：A2.监理人员在施工现场进行定期或不定期的检查活动称为（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样答案：B3.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的最低保修期限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为（）。A.2年B.3年C.5年D.设计使用年限答案：C4.某工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第28天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，最早完成时间分别为第10天、第12天和第15天，则工作M的总时差为（）天。A.4B.7C.10D.13答案：B5.某项目建筑安装工程费用为2000万元，设备及工器具购置费为500万元，工程建设其他费用为300万元，基本预备费率为8%，则基本预备费为（）万元。A.160B.184C.200D.224答案：D6.采用赢得值法进行费用进度综合控制时，进度偏差的计算公式为（）。A.BB.BC.BD.A答案：A7.某工程单代号网络计划中，工作H的最早开始时间为第10天，持续时间为5天，有三项紧后工作，其最早开始时间分别为第20天、第22天、第25天，则工作H的自由时差为（）天。A.5B.10C.15D.20答案：A8.施工单位在工程开工前，应当向项目监理机构提交《工程开工报审表》，需由（）签字并加盖执业印章。A.施工单位项目经理B.施工单位技术负责人C.施工单位法定代表人D.施工单位专职安全员答案：A9.某建设项目的设备及工器具购置费为1200万元，建筑安装工程费用为1800万元，工程建设其他费用为500万元，涨价预备费为200万元，基本预备费为150万元，建设期利息为100万元，则该项目的动态投资为（）万元。A.350B.450C.850D.3800答案：B10.在工程网络计划执行过程中，如果某项工作的进度偏差超过其总时差，则该进度偏差将影响（）。A.该工作的紧后工作的最早开始时间B.该工作的紧前工作的最迟完成时间C.工程项目的总工期D.该工作的自由时差答案：C11.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人和（）签字后实施。A.施工单位项目经理B.施工单位专职安全员C.总监理工程师D.建设单位项目负责人答案：C12.某工程双代号网络计划中，工作N的持续时间缩短了3天，发现该工作总时差为5天，自由时差为2天，则工期（）。A.缩短3天B.缩短2天C.不变D.延长3天答案：C13.建设工程合同纠纷由仲裁机构裁决后，当事人一方不履行裁决的，另一方可以向（）申请强制执行。A.仲裁委员会B.人民法院C.建设行政主管部门D.工商行政管理部门答案：B14.项目监理机构在处理施工质量缺陷时，对于需要进行返工或加固处理的工程质量事故，应当责令施工单位报送（）和设计方案。A.质量事故调查报告B.质量事故处理报告C.施工方案D.验收方案答案：A15.某项目进口一批设备，离岸价为100万美元，国际运费率为5%，运输保险费率为0.3%，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税税率为13%（汇率按1美元=7元人民币计），则该批设备的到岸价为（）万元人民币。A.735.00B.736.05C.738.25D.808.50答案：C16.采用S曲线比较法时，如果实际进度点位于计划S曲线的右侧，则表明（）。A.实际进度超前B.实际进度拖后C.实际费用超支D.实际费用节约答案：B17.建设工程平行检验是指在施工阶段，项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在施工单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行（）的活动。A.检查或验收B.检测或试验C.旁站或巡视D.抽查或验收答案：B18.监理文件档案资料的保管期限分为永久、长期、短期三种，其中长期保管期限为（）。A.50年B.20年C.工程保修期D.工程设计使用年限答案：A19.某新建项目，建设期为3年，分年均衡贷款，第一年贷款500万元，第二年贷款800万元，第三年贷款600万元，年利率为8%，建设期内只计息不支付，则建设期第三年的贷款利息为（）万元。A.96.00B.143.36C.151.76D.161.16答案：C20.在双代号时标网络计划中，以实箭线表示工作，虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的（）。A.总时差B.自由时差C.相干时差D.干扰时差答案：B21.某工程施工过程中，由于非承包商原因导致工程延误，承包商提出了工期索赔。监理工程师在审查工期索赔时，首要工作是（）。A.审查索赔事由的合理性B.审查索赔报告的程序合规性C.审查索赔证据的充分性D.审查工期延误的工期计算合理性答案：C22.根据《标准施工招标文件》，监理人应在收到承包人提交的进度付款申请单后的（）天内，将审查结果报送发包人。A.7B.14C.28D.56答案：B23.建设工程项目管理应用赢得值法时，当CPA.项目实际进度超前B.项目实际进度拖后C.项目实际投资节约D.项目实际投资超支答案：C24.监理工程师在进行工程质量控制时，对于涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当实施（）。A.见证取样检测B.平行检验C.旁站监理D.巡视检查答案：A25.根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工。A.施工单位项目经理B.监理工程师C.建设单位项目负责人D.设计单位项目负责人答案：B26.某分部工程双代号网络计划如下图所示（单位：天），其关键线路有（）条。节点1→节点2（3），节点1→节点3（4），节点2→节点4（5），节点3→节点4（3），节点4→节点5（6）A.1B.2C.3D.4答案：A27.某工程投资总额为5000万元，按计划每年完成投资额的25%。第一年实际完成投资1200万元，第二年实际完成投资1500万元，则第二年底的进度偏差为（）万元。A.-250B.-500C.250D.500答案：A28.建设工程保修期内，因勘察设计原因造成的质量问题，其维修费用由（）承担。A.勘察设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位答案：A29.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。A.建设单位B.施工单位C.建设行政主管部门D.安全生产监督管理部门答案：A30.项目监理机构进行工程变更管理时，建设单位与施工单位提出工程变更，均应提交（）审查。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目经理答案：A31.某项目设备购置费为1000万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为300万元，项目基本预备费率按5%计，不计涨价预备费，建设期利息100万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.3300B.3465C.3565D.3560答案：B32.在工程网络计划中，如果某项工作的最早开始时间和最早完成时间分别为第8天和第15天，则该工作持续时间为（）天。A.5B.6C.7D.8答案：C33.某施工合同约定，工程量清单中某项工程量为1000，综合单价为500元/。当实际工程量超过清单工程量15%时，超出部分综合单价调整为450元/。若实际完成工程量为1250，则该分项工程结算价款为（）元。A.612500B.618750C.625000D.637500答案：A34.监理文件档案资料中，《工程暂停令》应当由（）签发。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位项目负责人答案：B35.在工程项目管理中，采用S曲线比较法的主要作用是（）。A.用于多方案比选B.用于分析项目费用与进度偏差C.用于确定关键线路D.用于计算网络计划时间参数答案：B36.某建设项目建设期为2年，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元，贷款年利率为6%，贷款均衡发放，则该项目建设期利息总和为（）万元。A.60B.184.2C.244.2D.300答案：C37.下列关于建设工程监理规划的说法，错误的是（）。A.监理规划是开展工程监理活动的指导性文件B.监理规划应在签订建设工程监理合同后开始编制C.监理规划需经监理单位技术负责人审批D.监理规划在工程竣工验收后即可作废销毁答案：D38.某分项工程计划工程量为1000，计划单价为50元/；实际完成工程量为1200，实际单价为48元/。则由于工程量增加引起的费用增加额为（）元。A.9600B.10000C.57600D.60000答案：B39.建设工程平行检验的费用由（）承担。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.检测机构答案：A40.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的（），对建设工程的施工质量负责。A.项目经理、技术负责人和施工管理负责人B.项目经理、质量负责人和安全负责人C.法定代表人、项目经理和技术负责人D.项目经理、技术负责人和质量负责人答案：A二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构的组织形式应根据（）等因素确定。A.建设工程规模B.建设工程复杂程度C.合同工期D.施工单位资质等级E.监理单位管理制度答案：ABC42.监理实施细则的编制依据包括（）。A.监理规划B.工程建设标准C.施工组织设计D.建设工程监理合同E.设计文件答案：ABCE43.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于专项施工方案必须组织专家论证的有（）。A.开挖深度为4米的基坑B.搭设高度为8米的混凝土模板支撑工程C.搭设高度为50米的落地式钢管脚手架工程D.起重量为300kN的起重设备安装工程E.施工高度为50米及以上的建筑幕墙安装工程答案：CDE44.采用赢得值法进行工程项目费用-进度综合控制，其基本参数包括（）。A.BCWSB.BCWPC.ACWPD.BACE.EAC答案：ABC45.项目监理机构在处理工程变更时，应遵循的程序包括（）。A.建设单位提出工程变更，提交总监理工程师审查B.设计单位提出工程变更，应建设单位同意后提交总监理工程师审查C.总监理工程师组织专业监理工程师审查工程变更D.审查同意后由专业监理工程师签发工程变更单E.施工单位提出工程变更，提交总监理工程师审查答案：ABCE46.下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.基本预备费B.建设单位管理费C.环境影响评价费D.联合试运转费E.生产准备费答案：BCDE47.在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的判定条件包括（）。A.总时差为零的工作B.总时差最小的工作C.自由时差为零的工作D.最早开始时间等于最迟开始时间的工作E.最早完成时间等于最迟完成时间的工作答案：ADE48.建设工程监理费的计算方法主要有（）。A.按建设工程投资的百分比计算法B.工资加一定比例的其他费用计算法C.按工作时间计算法D.固定价格计算法E.按建筑面积计算法答案：ABCD49.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于变更估价的原则，正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价B.已标价工程量清单中没有适用但有类似变更工程项目的，可参照该项目的单价C.变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中相应子目工程量的变化幅度超过15%的，应调整单价D.已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的，由承包人根据市场价格提出变更单价E.总监理工程师与合同当事人协商确定变更工程单价答案：ABCE50.工程质量控制中，监理工程师进行现场质量检验的主要方法有（）。A.目测法B.量测法C.试验法D.比较法E.分析法答案：ABC51.某工程双代号网络计划如下图所示，图中错误包括（）。节点1到节点2有两条箭线，节点3和节点4之间有从双向箭线，节点5引出箭线指向空。A.多个起点节点B.多个终点节点C.节点编号重复D.存在循环回路E.存在双向箭线或无箭头连线答案：BCE52.根据相关法规，关于工程保修责任的说法，正确的是（）。A.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务B.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担C.供热与供冷系统保修期为2个采暖期或供冷期D.电气管线保修期为5年E.建设工程保修期自竣工验收合格之日起计算答案：ABCE53.建设工程进度调整的系统过程包括（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响C.确定工期和后续工作的限制条件D.采取措施调整进度计划E.直接要求施工单位增加施工人员答案：ABCD54.在进行工程质量验收时，检验批合格的质量验收标准包括（）。A.主控项目的质量经抽样检验合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的施工操作依据、质量检查记录D.观感质量验收符合要求E.地基基础、主体结构检验报告符合要求答案：ABC55.建设单位在领取施工许可证之前，应当办理的手续包括（）。A.工程质量监督手续B.工程安全监督手续C.委托监理手续D.签订建设工程施工合同E.取得建设工程规划许可证答案：ABE56.工程费用索赔中，现场管理费的计算通常基于（）。A.直接费B.人工费C.机械费D.直接成本的百分比E.合同总价答案：AD57.在S曲线比较法中，通过比较实际进度S曲线与计划进度S曲线，可以获取的信息包括（）。A.项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间B.项目实际费用比计划费用超支或节约的金额C.项目进度偏差的工程量D.项目后续进度的发展趋势E.网络计划的关键线路答案：ABD58.项目监理机构应对施工过程进行巡视，巡视的内容应包括（）。A.施工现场管理人员到岗情况B.特种作业人员持证上岗情况C.施工组织设计实施情况D.施工机械运行情况E.建设单位资金到位情况答案：ABCD59.设备及工器具购置费由（）组成。A.设备原价B.工器具原价C.运杂费D.采购及保管费E.安装工程费答案：ABC60.施工阶段进度控制的主要任务包括（）。A.完善建设工程控制性进度计划B.审查施工单位提交的施工进度计划C.协助建设单位编制施工总进度计划D.进行进度目标的风险分析E.编制材料设备进场计划答案：ABCD三、填空题（共15题，每题1分）61.建设工程监理工作的主要方法是旁站、巡视、平行检验和________。答案：见证取样62.总监理工程师不得将签发工程暂停令、签发工程款支付证书、________以及根据法律法规和规范标准规定必须由总监理工程师负责的事项委托给其他监理人员。答案：审查及处理工程变更63.监理规划应在________及设计文件后编制。答案：签订建设工程监理合同64.建设工程静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和________。答案：基本预备费65.双代号网络计划中，工序的总时差等于其最迟开始时间减去________。答案：最早开始时间66.赢得值法中，进度绩效指数的计算公式为________。答案：S67.某工程网络计划中，工作A的最早开始时间为第5天，持续时间6天，其紧后工作B的最早开始时间为第15天，则工作A的自由时差为________天。答案：468.建设工程的保修期自________之日起计算。答案：竣工验收合格69.项目监理机构在收到施工单位提交的工程竣工预验收申请后，由________组织预验收。答案：总监理工程师70.建筑安装工程费用按造价形成划分，由分部分项工程费、措施项目费、________、规费和税金组成。答案：其他项目费71.监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位________，并及时报告建设单位。答案：暂时停止施工72.工程网络计划优化的目标通常包括工期优化、费用优化和________。答案：资源优化73.某项目设备及工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为3000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费率为5%，则基本预备费为________万元。答案：27574.建设工程监理文件档案资料的保管期限分为永久、长期和________三种。答案：短期75.赢得值法中，费用偏差CV答案：B四、简答题（共5题，每题4分）76.简述项目监理机构在处理工程暂停及复工时的程序要求。答：（1）总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，确定工程暂停的范围，并按照施工合同和委托监理合同的约定签发。（2）当施工单位原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，施工单位应报送复工报审表及有关材料，总监理工程师应及时签署审查意见，并报建设单位审批；批准后，总监理工程师签发工程复工令，指令施工单位恢复施工。（3）当非施工单位原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，总监理工程师应审签施工单位报送的复工报审表及有关材料，及时签发工程复工令。（4）施工单位拒不整改或不停止施工时，总监理工程师应及时向有关主管部门报告。77.建设工程合同价款调整的主要因素包括哪些？答：建设工程合同价款调整的主要因素包括：（1）法律法规变化；（2）工程变更；（3）项目特征不符；（4）工程量清单缺项；（5）工程量偏差；（6）计日工；（7）物价变化；（8）暂估价；（9）不可抗力；（10）提前竣工（赶工补偿）；（11）误期赔偿；（12）索赔；（13）现场签证。78.监理工程师进行现场质量检验时，常用的量测法包含哪些具体手段？答：量测法是指利用测量工具和仪表，通过实际测量结果与规定的质量标准或规范的要求进行对比，来判断工程质量是否合格。具体手段包括：（1）靠：用直尺、塞尺检查墙面、地面等的平整度。（2）量：用测量工具量测构件的几何尺寸、轴线位置、标高、厚度等。（3）吊：用托线板、线锤检查垂直度。（4）套：以方尺套方，辅以塞尺检查构件的阴阳角是否方正、垂直等。79.简述监理实施细则的编制程序和依据。答：编制程序：（1）总监理工程师组织专业监理工程师编制。（2）相应专业监理工程师具体负责编制本专业实施细则。（3）编制完成后，经总监理工程师审批后实施，并报建设单位备案。编制依据：（1）已批准的监理规划；（2）与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；（3）施工组织设计、专项施工方案。80.什么是赢得值法？其三个基本参数的含义分别是什么？答：赢得值法是一种能全面衡量工程进度和费用状况的综合方法，通过将实际进度和费用与计划进度和费用进行对比，分析项目的进度和费用偏差。三个基本参数：（1）BCWS（计划工作预算费用）：即根据进度计划，在某一时刻应当完成的工作，以预算为标准所需的资金总额。（2）BCWP（已完工作预算费用）：即在某一时刻已经完成的工作，以预算为标准所需的资金总额，也称为赢得值。（3）ACWP（已完工作实际费用）：即在某一时刻已经完成的工作实际所花费的费用总额。五、综合分析题（共3题，第一题15分，第二题15分，第三题20分）案例一（15分）背景资料：重庆市某大型商业综合体工程，建筑面积80000，合同工期为24个月，合同总价为12000万元。施工单位按照合同要求编制了施工进度计划。在施工过程中发生如下事件：事件1：在基础工程施工阶段，由于建设单位提供的地质勘察报告与实际地质情况严重不符，导致基坑开挖过程中遇到大面积暗浜，必须进行地基换填处理，导致该项工作延长了20天，施工单位为此增加机械和人工费用共计30万元。施工单位在事件发生后14天内，向项目监理机构提出了工期顺延20天和费用补偿30万元的索赔意向。事件2：在主体结构施工过程中，项目监理机构进行巡视时发现，部分楼层混凝土试块留置数量不足，且施工单位未经监理见证取样擅自进行了下一道工序施工。总监理工程师立即下达了《监理通知单》，要求施工单位整改。事件3：在工程竣工前，施工单位提交了工程竣工预验收申请。总监理工程师组织专业监理工程师进行了竣工预验收，发现存在部分质量缺陷，要求施工单位进行整改。整改完成后，施工单位直接向建设单位提交了竣工验收报告。问题：1.指出事件1中施工单位索赔程序的不妥之处，并说明理由。项目监理机构应如何处理该索赔？2.针对事件2，项目监理机构除了签发《监理通知单》外，还应采取哪些措施？混凝土试块留置及见证取样的规定是什么？3.指出事件3中的不妥之处，并写出正确的竣工验收程序。参考答案：1.（1）不妥之处：施工单位在事件发生后14天内提出索赔意向。理由：根据《标准施工招标文件》，施工单位应在索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。（2）处理方法：项目监理机构应首先审查索赔意向书的时效性及证据材料。总监理工程师在收到索赔报告后，应组织专业监理工程师审查索赔的理由是否成立、证据是否充分、工期和费用的计算是否准确。由于地质勘察报告不准确属建设单位责任，故工期和费用索赔成立。总监理工程师应与建设单位和施工单位协商一致后，签发索赔报告并报建设单位审批。2.（1）还应采取的措施：专业监理工程师应要求施工单位暂停该部位的施工，总监理工程师可视情况签发工程暂停令；对于未经检验已施工的部分，应要求施工单位制定返工或检测方案，由具备资质的检测机构进行实体质量检测；对擅自施工的责任单位进行通报或报告建设单位及政府质量监督部门。（2）见证取样的规定：施工单位应按照规定在施工现场取样，见证人员（监理工程师）必须对取样和送检过程进行见证，试样上应加贴具有唯一性识别的封条，并由见证人员和取样人员共同签字；检测机构应对试样进行检测并出具检测报告。3.（1）不妥之处：整改完成后，施工单位直接向建设单位提交了竣工验收报告。正确做法：施工单位整改完毕后，应重新向项目监理机构提交竣工预验收申请；总监理工程师重新组织预验收合格后，由总监理工程师签署竣工预验收报审表，并向建设单位提交工程质量评估报告；由建设单位收到工程竣工报告及监理工程质量评估报告后，组织勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人进行工程竣工验收。案例二（15分）背景资料：某房屋建筑工程，建设单位与施工单位签订了固定单价合同。工程实施过程中发生以下事件：事件1：施工单位在合同约定的开工日期前8天，向项目监理机构提交了《工程开工报审表》。总监理工程师在审查时发现，施工许可证尚未办理完成，且施工组织设计尚未经总监理工程师审批签字。为此，总监理工程师拒绝签署开工报审表。事件2：在工程实施过程中，施工单位为了加快进度，未经项目监理机构批准，擅自将部分钢筋混凝土构件的养护时间从14天缩短至7天，导致混凝土强度不达标。总监理工程师发现后，立即签发了《工程暂停令》，责令施工单位停工整改。施工单位接到暂停令后，认为工期紧张，拒不停工。事件3：在装饰装修阶段，某项清单项目原计划工程量为2000，综合单价为200元/。施工完成后，实际工程量为2500。合同约定，当工程量偏差超过15%时，超出部分的综合单价调整为原价的90%（即180元/）。问题：1.指出事件1中总监理工程师拒绝签署开工报审表的理由是否充分？并说明工程开工应具备哪些条件？2.事件2中，施工单位拒不停工，总监理工程师应采取什么进一步措施？该质量事故属于哪一类质量事故？处理该事故的程序是什么？3.根据事件3，计算该项目该分项工程的结算价款。（计算过程及结果保留两位小数）参考答案：1.（1）理由充分。因为开工必须具备施工许可证及已审批的施工组织设计。（2）工程开工应具备的条件包括：设计交底和图纸会审已完成；施工组织设计已由总监理工程师签认；施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位；施工机具具备使用条件，主要工程材料已落实；进场道路及水、电、通信等已满足开工要求；项目监理机构已进场并开展监理工作；施工许可证已取得。2.（1）总监理工程师应采取的进一步措施：及时向建设单位报告；由建设单位责令施工单位停工；若仍不停工，总监理工程师应及时向工程所在地住房和城乡建设主管部门报告。（2）质量事故类型：因导致混凝土强度不达标，需进行返工或加固处理，属于一般质量事故（或严重质量问题，根据定性标准判定，若造成较大经济损失或人员伤亡则相应定性，此处未直接说经济损失，按一般质量事故处理程序）。（3）处理程序：①总监理工程师签发《监理通知单》（必要时签发暂停令），要求施工单位停止相关部位施工，并采取防范措施；②施工单位进行质量事故调查，分析原因，提交质量事故调查报告；③施工单位根据调查报告编制经原设计单位认可的工程缺陷处理方案；④项目监理机构审查处理方案；⑤施工单位按方案进行整改处理，专业监理工程师进行跟踪检查和验收；⑥处理完毕后，施工单位提交《复工报审表》，总监理工程师签发复工令。3.（1）工程量偏差计算：实际工程量2500，计划工程量2000。偏差比例：×100。超过合同约定的15%界限。（2）未超出15%部分的工程量：2000×(1（3）超出15%部分的工程量：2500−2300=（4）总结算价款：460000+案例三（20分）背景资料：某大型基础设施建设项目，合同总价为5000万元，工期为20个月。项目监理机构采用赢得值法对项目的进度和费用进行综合控制。在项目进行到第10个月末时，监理工程师对项目的执行情况进行了统计和评估，相关数据如下：1.计划完成工作的预算费用（BCWS）为2800万元。2.已完成工作的实际费用（ACWP）为3100万元。3.已完成工作的预算费用（BCWP）为2600万元。4.项目原计划总费用（BAC）为5000万元。在项目施工过程中，由于遭遇罕见暴雨（不可抗力），导致部分已完工程受损。施工单位在事件发生后10天内，向项目监理机构提交了工期顺延15天和费用补偿50万元的索赔报告，其中包括施工机械损坏修复费10万元，受损工程修复费30万元，现场管理人员及工人窝工