2026年全国监理工程师之合同管理考试仿真模拟题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、关于合同转让的说法，正确的是()A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务

2、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同

3、关于合同鉴证的说法，正确的是()A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出

4、根据《标准施工合同》，既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。A.暂列金额B.价款调整C.索赔D.变更

5、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书

6、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。【相关知识点新教材已删除】A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的项目经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查

7、（）以后承包人就失去索赔的权利。A.工程颁发接收证书B.竣工结算C.颁发缺陷责任终止证书D.颁发结清证书

8、保修期自（）起算。A.开工日B.约定竣工日C.缺陷责任期D.实际竣工日

9、（2019年真题）在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件

10、勘察设计招标文件内容不包括（）A.评标办法B.投标人须知C.合同条款及格式D.技术经济指标要求

11、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。A.买卖合同B.租赁合同C.承揽合同D.融资租赁合同

12、下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，正确的是（）。A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作B.中标人分包中标项目的部分非主体工作，可以不经招标人同意C.中标人应当就分包项目向招标人负责D.分包人就分包项目与中标人向招标人承担按份责任

13、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

14、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。A.担保人无条件地提供担保B.履约保证金的数额不确定C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

15、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

16、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用B.施工设备或临时设施应当由承包人提供C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责

17、（2017年真题）大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同

18、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是()。A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整

19、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门

20、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同

21、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人

22、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.成本加固定比例合同

23、施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（）的详细施工计划。A.单项工程或单位工程B.单位工程或分部工程C.分部工程或分项工程D.分项工程或检验批

24、建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（）。A.连续性B.严格性C.流动性D.长期性

25、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对（）提出要求。A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试

26、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。A.可给予工期补偿B.可给予费用补偿C.承包人应承担的风险责任D.可以补偿工期、费用补偿

27、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。A.对工程成套设备的供应，投标人应当是生产厂家B.一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，可以委托多家代理商参加投标C.投标人应在文件里提供可供选择的备选方案D.报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等费用

28、(2016年真题)根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

29、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000万元的非政府投资工程C.工期为10个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程

30、与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格

31、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程

32、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15

33、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

34、虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（），监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。A.监理人B.勘察人C.承包人D.发包人

35、标准施工合同中涉及应给承包人补偿的条款中，发生下列情况时，只能获得费用补偿的是（）。A.不可抗力不能按期竣工B.异常恶劣的气候条件C.不可抗力停工期间的照管和后续清理D.提供图纸延误

36、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()A.需等待发包人批准B.工程师已拒绝索赔要求C.承包人的索赔要求已成立D.承包人需进一步提交补充索赔证据

37、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B.将无条件补偿条款写入专用条款C.将有条件补偿条款写入专用条款D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

38、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.指定分包商直接与业主订立合同B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D.指定分包商对其违约独立承担责任

39、某工程施工合同规定用调值公式法对建安工程价款进行结算，某分部工程预算进度款为300万元，可调整要素和数据如下表所示，则调值后该分部工程结算款为（）万元。A.321.63B.303.54C.298.74D.280.65

40、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()A.工期顺延、给予经济补偿B.工期不予顺延、给予经济补偿C.工期顺延、不给经济补偿D.工期不予顺延、不给经济补偿

41、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用B.施工设备或临时设施应当由承包人提供C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责

42、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是()A.甲某的行为属无权代理，该合同无效B.甲某的行为属表见代理，该合同有效C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

43、下列选项中，可以用于质押的是()。A.动产和智力成果B.动产和权利C.智力成果和权利D.人身利益和权利

44、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，属于发包人对分包合同管理的是（）。A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权B.对分包工程的批准C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.对分包商的施工进行监督、管理和协调

45、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。A.最低投标价法B.综合评估法C.评标价法D.合格制法

46、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。A.事先征得监理人同意，并通知设计人B.事先征得监理人同意，并通知发包人C.事先征得设计人同意，并通知监理人D.事先征得发包人同意，并通知监理人

47、(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本

48、下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是（）A.支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务B.延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数C.总额不得超过合同价格的10%D.总额不得超过签约合同价的10%

49、建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（）。A.根据规定接受对错误的修正B.投标人采用不正当的手段骗取中标C.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标

50、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

51、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人必须是组织，不能是自然人

52、发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。A.7天，发包人代表B.14天，发包人代表C.7天，发包人项目负责人D.14天，发包人项目负责人

53、《合同法》规定，要约生效条件为()A.要约人向受要约人发出要约B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人

54、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。A.监理人B.发包人C.勘察人D.设计人

55、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。A.签订合同买方B.签订合同卖方C.交付买方D.交付卖方

56、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。A.7B.14C.28D.72

57、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？()A.材料强度高B.便于裁剪C.价格比单板低D.耐久不宜变形

58、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的非强制标示内容有（）。A.生产日期B.批号C.保质期D.食用方法E.营养成分

59、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

60、(2016年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位

61、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算

62、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

63、抵押与质押的区别主要在于（）。A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权

64、关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（）。A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位

65、下列关于评标程序和方法的描述错误的是（）。A.建设工程勘察设计评标，通常采用综合评估法B.评标分为初步评审、详细评审和最终评审三个阶段C.由评标委员会先进行初步评审D.按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审

66、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%

67、（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任

68、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。A.该合同是固定总价合同B.承包商的投标价作为目标成本C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

69、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。A.提供施工场地B.组织设计交底C.约定开工时间D.提出开工申请

70、某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

71、招标采购和合同管理工作的关键是（）。A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式D.编制的招标文件和合同文件

72、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同

73、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。A.担保发包人能够按期支付工程进度款B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难C.表明发包人与承包人合作的诚意D.防止承包人擅自变更、终止施工合同

74、在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（）A.书面同意从工程款中扣留履约保证金B.按招标文件规定提交工程款支付担保C.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保D.按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保

75、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

76、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

77、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人

78、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢了施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是()A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权

79、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面

80、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务二、多选题

81、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。A.起吊点和平衡点B.平衡点和支点C.支点和重心D.重心和起吊点

82、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书

83、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（）直接确定评标专家。A.招投标监督机构B.上级主管部门C.招标代理机构D.招标人

84、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。A.设计单位资质等级B.设计单位的业绩C.拟派设计团队负责人的实力信誉D.拟派设计团队的综合能力

85、投标保证的有效期至（）。A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定

86、关于代理，下列说法不正确的是（）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销C.代理人只能在代理权限内实施代理行为D.无权代理的法律后果由被代理人承担

87、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。A.12个月B.14个月C.24个月D.36个月

88、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。A.主体B.客体C.权利D.义务

89、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。A.应按工程量表中规定的方法计量B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费D.当地有惯例的，依照当地惯例计量

90、担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.主合同当事人

91、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求

92、下列文件中，（）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。A.履约保函B.预付款保函C.合同协议书D.投标保证金

93、买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的（）。A.90%B.95%C.97%D.98%

94、(2016年真题)根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

95、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

96、某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（）。A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失B.闪电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分设备拆除重装D.盘点时发现的短缺

97、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书

98、根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

99、根据《民法典》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

100、下列属于限制民事行为能力人的是（）。A.10周岁以上的未成年人B.8周岁以上的未成年人C.16周岁以上，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人D.不能辨认自己行为的成年人

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：债权人转让权利的，应当通知债务人。经通知的，该转让对债务人不发生效力。且转让权利的通知不得撤销，除经受让人同意。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意。因此债权人转让权利时仅需通知债务人，不需要经债务人同意。

2、答案：D本题解析：2021教材P3本题考查合同计价方式。成本加酬金合同通常适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目。

3、答案：D本题解析：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。

4、答案：A本题解析：本题考查的是工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。合同价格即承包人完成施工、竣工、保修全部义务后的工程结算总价。参见教材P104。

5、答案：A本题解析：工程量清单是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格。它不等于工程的概(预)算，也不等于合同价格。标底是招标人的绝密资料，在开标前不能向任何无关人员泄露。

6、答案：B本题解析：[考点]施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督、管理和协调，承担如同主合同履行过程中监理人的职责，包括审查分包工程进度计划、分包人的质量保证体系、对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。

7、答案：D本题解析：2021教材P111知识点：缺陷责任期管理。缺陷责任期满承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利。

8、答案：D本题解析：2021教材P99知识点：合同履行涉及的几个时间期限。保修期自实际竣工日起算。

9、答案：A本题解析：2021教材P42～45知识点：工程施工招标程序。工程施工招标程序：标准施工招标文件组成及适用范围；施工招标准备；组织资格审查；发售招标文件及组织现场踏勘；开标与评标；合同签订；重新招标和不再招标。

10、答案：D本题解析：本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。勘察设计招标文件应当包括下列内容:（1）招标公告或投标邀请书;（2）投标人须知;（3）评标办法;（4）合同条款及格式;（5）发包人要求;（6）投标文件格式;（7）投标人须知前附表规定的其他资料。根据规定对招标文件所做的澄清、修改，也构成招标文件的组成部分。

11、答案：C本题解析：2020/2021版教材P62-63订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于承揽合同，招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。

12、答案：C本题解析：禁止分包主体、关键性工作（不论发包方是否同意）。禁止未经发包方书面同意分包非主体、非关键性的工作（发包方同意后才可分包）。分包人就分包项目与中标人向招标人承担连带责任。

13、答案：B本题解析：2021教材P106～107本题考查的是工程款支付管理。监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。

14、答案：C本题解析：2021教材P83知识点：设计合同的履约担保。合同附件格式。无条件担保是指担保人在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

15、答案：A本题解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。发包人要求中的错误的处理。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；（2）对工程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）试验和检验标准；（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

16、答案：D本题解析：标准设计施工总承包合同通用条款给出两种可选用的约定形式的事项：1、道路通行权和场外设施；2、发包人要求中的错误；3、材料和工程设备；4、施工设备和临时工程；5、计日工和暂估价的补偿方式；6、不可预见物质条件风险责任承担；7、竣工后试验的责任方。

17、答案：D本题解析：2021教材P62知识点：材料设备采购招标特点。订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同。

18、答案：D本题解析：2020/2021版教材P93-95标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。

19、答案：C本题解析：2021教材P105知识点：工程款支付管理。由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

20、答案：D本题解析：要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人；同时，要约也可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。

21、答案：C本题解析：2021教材P97知识点：发包人的义务。施工准备阶段，发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。

22、答案：B本题解析：2020/2021版教材P151-152《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用总价合同。

23、答案：B本题解析：本题考查的是监理人职责。监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的单位工程或分部工程的详细施工计划。

24、答案：C本题解析：建筑产品是不动产决定了承包人工作的流动性。

25、答案：A本题解析：2021教材P122本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。选项BC属于第二阶段；选项D属于第三阶段。

26、答案：A本题解析：2020/2021版教材P110-112标准施工合同中涉及应给承包人补偿的条款标准施工合同通用条款中，可以给承包人补偿的条款如表6-2所示。异常恶劣的气候条件只有工期索赔

27、答案：D本题解析：对工程成套设备的供应，投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司，A错误；一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标，B错误；招标文件应明确规定，是否允许投标人提供可供选择的替代方案，以及可接受的替代方案的范围和要求，以便投标者做出响应，D错误。

28、答案：A本题解析：2.履约担保①担保期限担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。②担保方式。采用无条件担保方式。【注释】无条件担保即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求予以赔偿，不需承包人确认。当出现承包人严重违约情况时，采用无条件担保方式，不会因为解决合同争议而影响后续工程的施工。3.预付款担保标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，主要特点为：①担保方式。担保方式也是采用无条件担保形式。②担保期限。担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。③担保金额。③担保金额。担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。【履约担保与预付款担保的区别】*

29、答案：C本题解析：教材P40本题重点考查《简明标准施工招标文件》。《简明标准施工招标文件》共分招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

30、答案：C本题解析：教材P62直接订购方式多适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由原供货商提供产品或向原供货商补订的采购。该方式达成交易快，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选，适用的条件较为特殊。

31、答案：D本题解析：2021教材P104本题考查的是工程款支付管理。

32、答案：A本题解析：教材P98监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。

33、答案：D本题解析：2021教材P121知识点：承包人义务。选项A，承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；选项B，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项C，承包人征得发包人同意，也不可将部分工程分包给有资质的分包人。

34、答案：C本题解析：本题考核的是总承包方式的缺点。虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自承包人，监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。

35、答案：C本题解析：本题考查的是索赔管理。

36、答案：C本题解析：《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。

37、答案：A本题解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：无条件补偿条款和有条件补偿条款。由于两个条款的责任不同，应明确本合同采用哪一条款。参见教材P124。

38、答案：D本题解析：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商；选项B，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。

39、答案：C本题解析：2021教材P94知识点：公式法调价公式的计算。易错点为还有0.3是不调价部分。

40、答案：A本题解析：无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

41、答案：D本题解析：标准设计施工总承包合同通用条款给出两种可选用的约定形式的事项：（1）道路通行权和场外设施；（2）发包人要求中的错误；（3）材料和工程设备；（4）施工设备和临时工程；（5）计日工和暂估价的补偿方式；（6）不可预见物质条件风险责任承担（7）竣工后试验的责任方。

42、答案：C本题解析：对于无权代理行为，“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则．行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前的行为。

43、答案：B本题解析：2020/2021版教材P13-16本题考查的是担保方式。质押分为动产质押和权利质押。质押以转移占有为特征。智力成果是知识产权的客体，是无形的，不能直接作为质权的客体。可以质押的是商标专用权以及专利权、著作权等知识产权中的财产权。人身利益和权利不能采取转移占有方式，所以不能质押。

44、答案：B本题解析：本题考查重点是“施工分包合同概述”。发包人不是分包合同的当事人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包人没有任何合同关系。但作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，他对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。因此，本题的正确答案为B。

45、答案：A本题解析：考核材料采购的评标。最低投标价法既适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标。参见教材P68。

46、答案：D本题解析：考点:保险责任。承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。对于保险人做出的变动，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。参见教材P116。

47、答案：B本题解析：1.变更估价的程序承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书；监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。2.变更的估价原则（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；（2）无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可参照类似子目的单价，由监理人商定或确定单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定单价。

48、答案：C本题解析：卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下：延迟交付违约金=延迟交付材料金额X0.08%X延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%。

49、答案：C本题解析：2020/2021版教材P16-18本题考核的是退还投标保函的要求。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种情况：一是未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书．以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；二是中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人应该即可投标保函或者保证书。

50、答案：D本题解析：3、支付进度款（1）经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。第一，通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。第二，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后28天内向承包人支付进度应付款。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

51、答案：C本题解析：发包人通常也是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。

52、答案：B本题解析：知识点:发包人代表。发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。教材P78。

53、答案：D本题解析：我国均是到达主义。我国《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。

54、答案：A本题解析：2020/2021版教材P107-108本题考核的是承包人的施工安全责任。承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批，按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。

55、答案：D本题解析：2021教材P147知识点：设备采购合同的风险。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

56、答案：B本题解析：2020/2021版教材P153-157承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通知。

57、答案：D本题解析：铝塑复合板中上下两层的铝合金板，厚度只有0.5mm左右，而铝合金单板的厚度为2～4mm。与单板相比，复合板的抗拉强度、抗弯强度及弹性模量都较低，价格也低，但便于裁剪。铝塑复合板具有极强的造型能力和比较经济的造型成本，便于实现设计意图，可以完成除双曲面之外的其他造型加工。

58、答案：B、D、E本题解析：非强制标示的内容有：批号、食用方法、营养成分。

59、答案：A本题解析：无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：①发包人要求中引用的原始数据和资料；②对工程或其任何部分的功能要求；③对工程的工艺安排或要求；④试验和检验标准；⑤除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

60、答案：A本题解析：2.发包人违约合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；（2）发包人原因造成勘察停止；（3）发包人无法履行或停止履行合同；（4）发包人不履行合同约定的其他义务。发包人发生违约情况时，发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。

61、答案：C本题解析：作为设计人的基本义务，应对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算；当事人双方订立合同时，需在相关条款内具体约定百分比的数额。

62、答案：D本题解析：2021教材P74知识点：设备评标方法中的以设备寿命周期成本为基础的评标价法。选项D，该方法考虑寿命期内的运营费用和寿命期末的残值。

63、答案：C本题解析：知识点:担保方式。抵押与质押有两个方面不同，一是担保的财产不同，二是转移方式不一样。教材P16

64、答案：B、E本题解析：被调查者编码，变量名为ID，变量的长度至少为两位；食物的质量，变量名称D2，变量长度6位；进餐时间，变量名称D3，变量长度1位。

65、答案：B本题解析：本题考查的是工程勘察设计的评标。建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。评标分为初步评审和详细评审两个阶段：由评标委员会先进行初步评审，对符合条件通过初审的投标文件，按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审。

66、答案：A本题解析：2021教材P16本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。

67、答案：D本题解析：2021教材P21知识点：工程建设涉及的主要险种。选项A，按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人；选项B，团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任；选项C，凡年满16周岁（含16周岁，下同）至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。

68、答案：C本题解析：本题考查的是英国NEC合同文本。主要选项条款为E，即为成本补偿合同。成本补偿合同适用于工程范围很不确定且急需尽早开工的项目，工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法。

69、答案：D本题解析：本题考查的是发包人义务。施工准备阶段，发包人的义务包括：（1）提供施工场地；（2）组织设计交底；（3）约定开工时间。

70、答案：B本题解析：2020/2021版教材P99承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。

71、答案：C本题解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。选择好适合项目特点的合同计价方式是招标采购和合同管理工作的关键。参见教材P2。

72、答案：C本题解析：2021教材P96知识点：明确保险责任。保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。

73、答案：B本题解析：本题考查的是工程预付款的作用。预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。（本知识点新教材已经删除）

74、答案：D本题解析：在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。

75、答案：C本题解析：2021教材P104知识点：工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。

76、答案：B本题解析：本题考查的是仲裁协议的内容。仲裁协议的内容：请求仲裁的意思表示；仲裁事项；选定的仲裁委员会。在以上3项内容中，选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖，如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。（本知识点新教材已经删除）

77、答案：D本题解析：P95-96当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

78、答案：C本题解析：同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。同时履行抗辩权的适用条件是：①由同一双务合同产生互负的对价给付债务；②合同中未约定履行的顺序；③对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务；④对方的对价给付是可能履行的义务。所谓对价给付是指一方履行的义务和对方履行的义务之间具有互为条件、互为牵连的关系并且在价格上基本相等。

79、答案：C本题解析：2021教材P147本题考查的是包装、标记、运输和交付。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。

80、答案：D本题解析：二、监理人受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理的法人或其他组织。既属于发包人方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作，以保障工程按期、按质、按量完成发包人的最大利益为管理目标，依据合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中的有关管理事项。（一）受发包人委托对施工合同的履行进行管理（1）在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作；（2）在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项；（3）承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；（4）在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。（二）居于施工合同履行管理的核心地位（1）监理人应公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。（2）除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；承包人的各种问题也首先提交监理人。（三）监理人的指示监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。通用条款明确规定:（1）监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和（或）工期延误，由发包人承担赔偿责任。（2）监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。

81、答案：D本题解析：2021教材P147知识点：包装、标记、运输和交付（设备采购合同）。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和