2026年全国监理工程师之合同管理考试高频题(详细参考解析)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元

2、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%

3、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力()A.是终局性的，对发包人具有强制约束力B.不是终局性的，但对发包人具有强制约束力C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

4、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是()A.保温板采用胶黏剂进行粘贴B.保温板采用锚栓进行辅助加固C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝D.保温板用于高层时应设置托架

5、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为

6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关

7、根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是（）。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效

8、依据《民法典》担保物权分编和合同编，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.定金

9、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元

10、安装工程一切险通常应以（）为保险期限。A.整个工期B.设备生产至安装完成期间C.工程全寿命期D.施工安装合同有效期

11、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同

12、施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。A.承包人B.发包人C.设计人D.监理人

13、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。A.采用不可替代的专利或者专有技术的B.建设单位承诺能够自行设计的C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的D.建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的

14、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理

15、（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

16、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件

17、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正

18、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是()。A.工程验收通过B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交工程手续D.发包人支付了竣工结算款

19、某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为()A.10月10日B.10月13日C.10月20日D.10月30日

20、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。A.抵押人、抵押人B.债务人、债务人C.抵押人、债务人D.债务人、抵押人

21、下列关于监理人的职责，说法错误的是（）。A.监理人对承包人报送的施工组织设计应当进行审查，并要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改B.合同进度计划是控制合同工程进度的依据，仅对监理人具有约束力C.监理人可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知

22、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误

23、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。A.发展和完善建筑市场B.普及相关法律知识，培养合同管理人才C.推进建筑领域的改革D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

24、主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同

25、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为

26、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金

27、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.1B.3C.5D.7

28、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式

29、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价

30、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给()审核。A.发包人B.设计文件的审批机构C.监理工程师D.承担工程初步设计的设计院

31、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同

32、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

33、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。A.银行出具的银行保函B.银行出具的保兑支票C.银行出具的银行汇票D.某房地产公司出具的担保书

34、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的合部承包工作内容均可分包

35、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

36、可调总价合同又称变动总价合同，市场价格变动等风险由（）承担。A.业主B.承包商C.分包商D.监理人

37、根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。A.完成施工场地的征用.拆迁B.提供地下管线资料C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权D.编制施工组织设计

38、对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。A.3B.5C.7D.11

39、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日

40、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。A.主要形式是银行汇票B.金额一般与预付款金额相同C.有效期始于承包人收到预付款之日D.有效期止于工程竣工之日

41、下列关于工程勘察设计招标方式的说法，正确的有（）。A.公开招标邀请的是特定的法人或组织投标B.邀请招标至少邀请6个以上的法人或组织投标C.单项合同估算价90万的勘察合同必须进行招标D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的可以邀请招标

42、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复C.修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书

43、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包人承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用

44、投标保证金的有效期限从()之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出

45、下列有关室内隔声标准中，哪一条不合规定？()A.有安静度要求的室内作吊顶时，应先将隔墙超过吊顶砌至楼板底B.建筑物各类主要用房的隔墙和楼板的空气声计权声隔声量不应小于30dBC.楼板的计权化撞击声压级不应大于75dBD.居住建筑卧室的允许噪声级应为：白天为45dB.黑夜为37dB

46、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

47、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任不包括（）。A.编制施工安全措施计划、应对灾害的紧急预案报送监理人审批B.配置必要的救助物资和器材，配备必要的安全生产和劳动保护设施C.制定安全操作规程，发放安全工作手册和劳动保护用具D.承担工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失

48、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（）之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有

49、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同

50、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本

51、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付

52、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

53、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。A.业主B.工程师C.承包商D.承包商代表

54、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。A.保证B.抵押C.质押D.定金

55、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

56、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。A.标的物品种多，供货条件差异小B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等

57、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）。A.施工测量放线成果B.岩土工程钻方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图

58、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证

59、根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（）。A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B.发包人分包工作需要征得监理人同意C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议D.监理人应审查分包人的资格能力

60、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。A.乙，5950万元B.乙，6200万元C.丙，5950万元D.丙，6050万元

61、下列关于膳食史法说法不正确的是（）。A.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高B.可以进行具有代表性膳食模式的调查C.不影响被调查者的膳食习惯和进餐方式D.可适用于大样本量的调查，费用低，使用人力低

62、风险型CM合同采用（）的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。A.成本加酬金B.成本加费用C.酬金加费用D.成本加奖金

63、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同

64、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。A.发包人承担B.承包人承担C.由发包人和承包人分担D.发包人和承包人均不承担

65、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

66、勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.1B.2C.3D.7

67、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。A.资质审查委员会B.评标委员会C.招标人D.招标代理机构

68、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（）。A.建设工程设计施工总承包合同B.施工承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同

69、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

70、(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28

71、《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分

72、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。A.工期和经济损失均由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期

73、在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包工作需要征得发包人同意C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

74、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

75、ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给（）。A.雇主B.承包商C.分包商D.工程师

76、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

77、根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是（）。A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商

78、维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（）。A.夜盲症B.畏光C.毕脱氏斑D.流泪E.失明

79、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()A.施工合同的发包人B.施工会同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

80、FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是（）。A.合同中没有规定此项工作为固定费率B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）的0.01%D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%二、多选题

81、（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A.非银行金融机构B.国家机关C.股份公司D.合伙企业

82、《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指（）。A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到竣工各阶段的计划费用D.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用

83、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门

84、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价

85、根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

86、(2018年真题)《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分

87、关于代理，下列说法不正确的是（）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销C.代理人只能在代理权限内实施代理行为D.无权代理的法律后果由被代理人承担

88、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

89、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复

90、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日

91、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。A.7天，7天B.7天，14天C.14天，28天D.28天，56天

92、根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔()。A.工期和费用B.费用和利润C.费用D.工期

93、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。A.按订购单价计算全部数量的货款B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款

94、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自()之日设立。A.转移产权证B.抵押物登记C.当事人签字D.转移房屋占有

95、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人

96、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人预中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日

97、以提供能量为主的食物为纯能量食物，包括（）。A.动植物油B.淀粉C.食用糖D.牛奶E.高度酒

98、缺陷责任期从()起算。A.投标函中写明的竣工日开始B.开工通知中写明的开工日开始C.投标函中写明的开工日开始D.工程接收证书中写明的竣工日开始

99、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”

100、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：2021教材P27本题考查勘察设计招标的规模标准。对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须进行招标。

2、答案：B本题解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。投标人不按招标文件要求在开标前以有效形式提交投标保证金的，该投标文件将被否决。

3、答案：D本题解析：通常，工程师对索赔的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

4、答案：A本题解析：将泡沫混凝土保温板粘到墙体的材料通常为聚合物水泥砂浆。

5、答案：D本题解析：2021教材P8知识点：合同法律关系的构成。法律关系的客体是物、行为与智力成果。注意区别物与行为。如买卖建筑物，客体是建筑物，而施工合同，客体是施工行为。

6、答案：A本题解析：（二）抵押1.抵押的概念抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。①抵押人可以为债务人，也可以是第三人，债权人称为抵押权人；②抵押可以用自己的财产，也可以用别人的财产。

7、答案：D本题解析：本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。

8、答案：D本题解析：2021教材P16知识点：担保方式。选项A，保证只能由第三人提供，选项BC，担保人可以是债务人本人，也可以是第三人。

9、答案：A本题解析：根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

10、答案：A本题解析：2021教材P21本题考查的是工程建设涉及的主要险种。安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限。

11、答案：A本题解析：2021教材P110本题考查的是不可抗力。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

12、答案：D本题解析：施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。

13、答案：B本题解析：依法必须招标的项目，经批准可以不进行招标的情形：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，而不适宜招标；（2）采购人或已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（3）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（4）主要工艺、技术采用不可替代的专利、专有技术；（5）建筑艺术造型有特殊要求；（6）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争。

14、答案：B本题解析：教材P10本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。

15、答案：D本题解析：P166-167在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔（故意违约等情形除外）。

16、答案：B本题解析：2021教材P128知识点：设计管理。政府有关部门提出审查意见，不需要修改“发包人要求”文件，只需完善设计，承包人按审查意见修改设计文件。

17、答案：B本题解析：2021教材P107知识点：工程款支付管理。选项A，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书；选项C，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作；选项D，在对以往历次已签发的进度付款证书迸行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

18、答案：C本题解析：暂无解析

19、答案：A本题解析：正常情况下，工程接收证书上注明的竣工日期为竣工日（注意不是颁发日），如业主提前占用工程，应以占用日为竣工日。

20、答案：C本题解析：知识点:担保方式。拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人负责清偿。教材P15。

21、答案：B本题解析：合同进度计划是控制合同工程进度的依据，对承包人、发包人、监理人都具有约束力。

22、答案：D本题解析：

23、答案：B本题解析：建设工程合同管理的目标：发展和完善建筑市场；推进建筑领域的改革；提高工程建设的管理水平；避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。

24、答案：A本题解析：本题考查重点是“英国NEC合同文本”。主要选项条款中的标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同，选项A适用于固定价格承包。

25、答案：C本题解析：2021教材P7本题考查的是合同法律关系的构成。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。

26、答案：A本题解析：教材P2本题考查合理选择适合建设工程特点的合同计价方式。由于单价合同是根据工程量实际发生的多少而支付相应的工程款，发生的多则多支付，发生的少则少支付，这使得在施工工程"价"和"量"方面的风险分配对合同双方均显公平。

27、答案：D本题解析：本题考查重点是“工程总承包合同履行管理”。符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知。因此，本题的正确答案为D。

28、答案：C本题解析：2021教材P90知识点：标准施工合同的组成。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。

29、答案：D本题解析：合同中已有的可直接适用，合同中只有类似的，可以参照报价单内类似的价格。

30、答案：C本题解析：本题考查的是施工准备阶段的合同管理。承包人负责设计的图纸应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。（本知识点新教材已经删除）

31、答案：B本题解析：可变更合同与可撤销合同订立的情形相同，人民法院或仲裁机构不得主动变更或撤销合同。当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。

32、答案：A本题解析：教材P123本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。选项B，承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。选项CD，承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人自行承担。

33、答案：D本题解析：2020/2021版教材P16-18招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

34、答案：B本题解析：2021教材P120～121本知识点：设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A错误，总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体；选项B正确，分包工作需要征得发包人同意；选项C，尽管委托分包人的招标工作由承包人完成，发包人也不是分包合同的当事人，所以不是共同发包；选项D错误，承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

35、答案：B本题解析：考点:建设工程勘察设计合同的发包方式。选项A.错误，建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或者直接发包，选项C.错误，不能?是自然人，选项D.错误，发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包结一个勘察、设计单位;也可以将建设工程的勘察、设计分别发给几个勘察、设计单位。参见教材P65。

36、答案：A本题解析：可调总价合同又称变动总价合同。在合同执行过程中，因市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整;一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此，市场价格变动等风险由业主承担。

37、答案：D本题解析：考核发包人的义务。D选项是承包人的义务。参见教材P96～97。

38、答案：C本题解析：承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。

39、答案：D本题解析：考核保证在建设工程中的应用。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种情况：一是未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；二是中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。参见教材P17。

40、答案：B本题解析：1、预付款担保的概念是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。2、预付款担保的形式与金额（1）建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，预付款担保的主要形式为银行保函。（2）金额应当与预付款金额相同。预付款在工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件，担保金额也应当随之减少。3、预付款担保的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。4、承担保证责任情形其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。5、预付款担保的实现如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿。

41、答案：D本题解析：公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或者组织投标。邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。对纳人所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须进行招标。

42、答案：B本题解析：缺陷责任期自实际竣工日期起计算。试验和试运行的全部费用应由责任方承担。由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书。

43、答案：D本题解析：如果发包人要求使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；如果承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用；不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵权他人专利的情况时，由责任者依法承担相应责任。

44、答案：C本题解析：2020/2021版教材P16-18本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。

45、答案：B本题解析：《民用建筑隔声设计规范》，住宅分户墙与楼板的空气声隔声标准不小于40dB；楼板的计权化撞击声压级不应大于75dB。[注：现行规范提高了多类建筑的声标准。例如，居住建筑卧室的允许噪声级为45dB(昼间，GBJ118-1988规范为50dB)和37dB(夜间，GBJ118-1988规范为40dB)，分户墙、分户楼板的隔声标准为大于45dB(GBJ118-1988规范最小为40dB)；诊室的允许噪声级不大于45dB(GBJ118-1988规范为60dB)，病房间的隔声标准为大于45dB(GBJ118-1988规范最小为35dB)。]

46、答案：B本题解析：本题考查的是勘察费用的支付。合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

47、答案：D本题解析：发包人应负责赔偿工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。

48、答案：B本题解析：本题考查担保方式。抵押权自登记时设立。当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。参见教材P14。

49、答案：A本题解析：2021教材P110知识点：不可抗力。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

50、答案：B本题解析：本题考查的是变更管理。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。

51、答案：B本题解析：本题考查的是订购产品的交付。标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人；不知道标的物在某一地点时，应当在出卖人订立合同时的营业地交付。

52、答案：C本题解析：2021教材P92知识点：合同文件。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合问条款；（6）技术标淮和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。

53、答案：C本题解析：本题考查的是指定分包商。指定分包商是由业主选定的，但他的法律地位还是分包商和承包商签订合同。

54、答案：D本题解析：保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。抵押与质押可以由债务人或第三人提供担保。定金，是指当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。只有定金是只能由合同当事人本人提供担保的担保方式。

55、答案：C本题解析：教材P104[考点]工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。

56、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的特点。选项A，标的物品种多，供货条件差异大；选项B，提前与延误交货均不合适；选项C，建筑材料采购合同限于物资交货阶段。参见教材P140～141。

57、答案：D本题解析：2021教材P77本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括：（1）本工程的批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）；（2）工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；（3）勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；（4）勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图；（5）其他必要相关资料。

58、答案：A本题解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。施工投标保证的期限是从投标截止日起到确定中标人，一般时间较短，而选项BC，均在施工过程中，均与施工进度有关，时间相对较长。质量保证金，是承包人根据建设单位的要求，在建设工程承包合同履行前，交付给建设单位，用以保证施工质量的资金，一般是担保竣工验收前出现的质量问题。

59、答案：B本题解析：发包人分包工作，不需要监理工程师同意。

60、答案：B本题解析：2021教材P54本题考查的是最低评标价法。乙单位评标价5950元为最低，乙中标，签约合同价为6200元。

61、答案：A本题解析：膳食史法调查不可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求较高

62、答案：A本题解析：2020/2021版教材P165-166风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。因此，本题的正确答案为A。

63、答案：B本题解析：本题考查重点是“不可抗力”。通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。因此，本题的正确答案为B。

64、答案：C本题解析：2021教材P94知识点：工程款支付管理。施工工期12个月以内的简明施工合同通用条款没有调价条款，风险由承包人承担。施工工期12个月以上的工程，应考虑市场价格浮动对合同价格的影响，由发包人和承包人分担市场价格变化的风险。

65、答案：A本题解析：本题考查的是施工合同标准文本。预付款担保担保方式是采用无条件担保形式。担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。参见教材P76。

66、答案：B本题解析：2020/2021版教材P78-83项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

67、答案：C本题解析：知识点:资格审查。招标人还应向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。教材P42。

68、答案：A本题解析：本题考查重点是“建设工程合同的种类”。发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为建设工程设计施工总承包合同。因此，本题的正确答案为A。

69、答案：D本题解析：本题考查的是招标准备阶段的工作。选项A错误，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标；选项B错误，第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，投标人按招标文件的要求首先投“技术标”，说明项目的设计方案和实施计划；选项C错误，第二阶段中，审查各商务标是否对招标文件作出了实质性响应。

70、答案：A本题解析：2021教材P98知识点：监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。

71、答案：D本题解析：

72、答案：A本题解析：本题考查的是重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

73、答案：C本题解析：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。分包工作需要征得发包人同意。承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第二人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司。发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

74、答案：B本题解析：目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊。

75、答案：B本题解析：2020/2021版教材P163-164项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给承包商。因此，本题的正确答案为B。

76、答案：C本题解析：2020/2021版教材P103（五）对承包人施工设备的控制承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。

77、答案：C本题解析：每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议。

78、答案：A、B、C、D、E本题解析：维生素A缺乏时眼部症状主要表现为三种类型：①眼干燥症（B、C、D选项）；②夜盲症；③角膜软化（E选项）。

79、答案：A本题解析：建筑工程一切险在国外由承包人投保，而在国内，由发包人投保。

80、答案：D本题解析：此项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动超过10%；工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%；工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%；合同中没有规定此项工作为固定费率。

81、答案：B本题解析：2021教材P13知识点：担保方式。不能作为保证人的组织：（1）企业法人的分支机构、职能部门。（2）国家机关。（3