版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
售楼处购房合同范本购房是人生中的一件大事,一份严谨规范的购房合同是保障买卖双方合法权益的基石。本范本旨在为购房者提供一个清晰、全面的合同框架,帮助您在购房过程中规避潜在风险,明确双方权利与义务。请注意,本范本为通用参考,具体条款需根据实际情况(如房屋性质、当地政策、开发商要求等)进行调整和完善。强烈建议在签署任何法律文件前,咨询专业的法律人士或房地产顾问,以确保合同内容符合您的具体需求并具有法律效力。重要提示1.本合同范本仅供参考:不同地区的房地产政策、法律法规存在差异,开发商提供的合同版本也可能有所不同。请务必结合当地实际情况进行修改和使用。2.核实主体资格:签约前,务必核实卖方(开发商)的营业执照、房地产开发资质证书、商品房预售许可证(或现售备案证明)等文件的真实性与有效性。同时,买方也需提供真实有效的身份证明文件。3.明确房屋状况:对于房屋的位置、结构、面积(建筑面积、套内建筑面积、公摊面积)、朝向、楼层、装修标准、配套设施等,均应在合同中明确约定,并核实与宣传资料、样板间是否一致。4.仔细阅读条款:对于合同中的每一条款,特别是涉及价款、付款方式、交付时间、违约责任、面积差异处理、产权办理等核心内容,务必仔细阅读,理解其含义。如有疑问,及时提出并要求解释或修改。5.留存相关证据:签署合同过程中的所有文件、补充协议、付款凭证、沟通记录(如邮件、短信、微信聊天记录等)均应妥善保管,以备不时之需。6.填写规范:合同中的空白处应填写清楚或划掉,避免留白。所有手写部分应清晰可辨,不得涂改。涉及金额、日期的,应同时注明大写。---商品房买卖合同(范本)合同编号:[此处填写合同编号]甲方(卖方):[房地产开发公司全称]法定代表人:[法定代表人姓名]注册地址:[公司注册地址]联系电话:[公司联系电话]委托代理人(如有):[代理人姓名]联系电话:[代理人联系电话](以上信息应与营业执照等证件一致)乙方(买方):[购房人姓名/名称]身份证号码/统一社会信用代码:[购房人证件号码]通讯地址:[购房人联系地址]联系电话:[购房人联系电话]共有权人(如有):[共有权人姓名]身份证号码:[共有权人证件号码]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,就乙方购买甲方开发建设的商品房事宜,达成如下协议:第一条项目建设依据与商品房基本情况1.项目建设依据:甲方以[出让/划拨/其他]方式取得位于[地块具体位置]、编号为[地块编号]的地块的土地使用权。该地块土地面积为[土地面积],规划用途为[住宅/商业/综合],土地使用年限自[起始日期]至[终止日期]止。甲方经批准,在上述地块上建设商品房,暂定名[项目暂定名称]。建设工程规划许可证号为[许可证号],建筑工程施工许可证号为[许可证号]。2.商品房基本情况:乙方购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一表示为准)为本合同第一条约定项目中的:第[幢][单元][层][号]房。该商品房的用途为[住宅/公寓/商业/办公],属[钢混/砖混/其他]结构。该商品房建筑面积共[建筑面积]平方米,其中,套内建筑面积[套内面积]平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积[公摊面积]平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。该商品房的产权登记面积以不动产登记机构最终核准的面积为准。该商品房的房屋坐落:[详细地址,应与规划许可一致]。该商品房的不动产权属证明(如为现房):[不动产权证号]。第二条计价方式与价款1.甲乙双方约定按下述第[]种方式计算该商品房价款:(1)按建筑面积计算,该商品房单价为每平方米人民币[单价]元(大写:[单价大写]),总价款为人民币[总价款]元(大写:[总价款大写])。(2)按套内建筑面积计算,该商品房单价为每平方米人民币[单价]元(大写:[单价大写]),总价款为人民币[总价款]元(大写:[总价款大写])。(3)按套(单元)计算,该商品房总价款为人民币[总价款]元(大写:[总价款大写])。2.面积差异处理:(1)合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。(2)商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第[]种方式进行处理:a)双方自行约定:[具体约定内容,如:误差在3%以内(含3%)的,房价款按实结算;误差超过3%的,超出部分由甲方承担/或买方有权解除合同等]。b)双方同意按以下原则处理:i.面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;ii.面积误差比绝对值超出3%时,乙方有权解除合同。乙方解除合同的,甲方应在乙方提出解除合同之日起[天数]日内退还乙方已付款,并按[约定利率]支付利息。乙方同意继续履行合同的,房屋实际面积大于合同约定面积的,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由乙方按照约定的价格补足,面积误差比超出3%部分的房价款由甲方承担,所有权归乙方;房屋实际面积小于合同约定面积的,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款及利息由甲方返还乙方,面积误差比超过3%部分的房价款由甲方双倍返还乙方。(3)面积误差比=(产权登记面积-合同约定面积)/合同约定面积×100%。第三条付款方式及期限乙方同意按下列第[]种方式支付房款:1.一次性付款:乙方应于本合同签订之日起[天数]日内,向甲方支付全部房价款,即人民币[总价款]元(大写:[总价款大写])。2.分期付款:(1)第一期:乙方应于本合同签订之日起[天数]日内,支付房价款的[百分比/金额],即人民币[金额]元(大写:[金额大写]);(2)第二期:乙方应于[具体条件,如:房屋主体结构封顶]之日起[天数]日内,支付房价款的[百分比/金额],即人民币[金额]元(大写:[金额大写]);(3)第三期:乙方应于[具体条件,如:房屋交付前]之日起[天数]日内,支付剩余房价款,即人民币[金额]元(大写:[金额大写])。3.按揭贷款付款:(1)乙方应于本合同签订之日起[天数]日内,向甲方支付购房首付款人民币[首付款金额]元(大写:[首付款金额大写]),占总房价款的[百分比]%。(2)剩余房款人民币[贷款金额]元(大写:[贷款金额大写]),由乙方在本合同签订之日起[天数]日内,向甲方指定的银行(或其他金融机构)申请按揭贷款。如因乙方原因导致未能获得银行(或其他金融机构)批准贷款的,双方同意按第[]种方式处理:a)乙方应在收到甲方通知之日起[天数]日内,一次性付清剩余房款;b)乙方有权解除合同,甲方应在乙方提出解除合同之日起[天数]日内退还乙方已支付的首付款,并按[约定方式]承担责任(或互不承担责任)。(3)如因银行政策调整等不可归责于甲乙双方的事由导致乙方无法获得足额贷款或贷款审批未通过的,双方应协商解决;协商不成的,任何一方有权解除合同,甲方应退还乙方已支付款项。甲方收款账户信息:开户行:[银行名称]账户名称:[账户名]账号:[银行账号]第四条交付期限与条件1.甲方应当在[年]月[日]前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第[]种条件,并符合本合同约定的商品房交付乙方使用:(1)该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件;(2)该商品房已取得房屋测绘报告;(3)[其他双方约定的交付条件]。但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,甲方可据实予以延期:a)遭遇不可抗力(如地震、水灾等自然灾害),且甲方在发生之日起[天数]日内告知乙方的;b)政府行为导致工期延误(如政策调整、规划变更、停水停电等);c)[其他双方约定的可延期事由]。2.交付时,甲方应向乙方出示符合交付条件的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,甲方还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。3.甲方逾期交房的,每逾期一日,应按总房款的[万分之几]向乙方支付违约金。逾期超过[天数]日的,乙方有权解除合同。乙方解除合同的,甲方应退还乙方已付款项并支付违约金;乙方要求继续履行的,合同继续履行,违约金支付至实际交付之日止。第五条产权登记1.甲方应当在商品房交付使用后[天数]日内,将办理权属登记需由甲方提供的资料报产权登记机关备案。如因甲方的责任,乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第[]项处理:(1)乙方有权解除合同。甲方应在乙方提出解除合同之日起[天数]日内退还乙方已付全部房款,并按已付房款的[百分比]%向乙方支付违约金。(2)乙方不退房的,甲方应自逾期之日起每日按已付房款的[万分之几]向乙方支付违约金。2.办理不动产权属登记所需的各项税、费,按国家及地方相关规定执行,由[甲方/乙方/各自承担法定部分]承担。第六条质量标准与保修1.该商品房质量符合国家现行有关工程建设强制性标准和相关质量验收规范的要求。2.甲方交付的商品房如存在质量问题,在保修期内,甲方应按照《住宅质量保证书》的约定承担维修责任。因乙方装修或使用不当造成的损坏,甲方不承担责任。3.房屋保修范围和保修期限由双方参照《住宅质量保证书》另行约定。第七条物业管理1.该商品房所在小区的物业管理,由甲方依法选聘的前期物业服务企业负责。前期物业服务合同期限自[起始日期]至[终止日期]止(或至业主委员会成立并选聘新的物业服务企业止)。2.乙方应遵守物业管理规约,按时缴纳物业服务费用。具体物业服务内容、收费标准及方式等,详见《前期物业服务合同》或《物业管理规约》。第八条违约责任1.甲方违约责任:(1)除本合同第四条、第五条约定的违约责任外,甲方违反本合同其他约定,应承担相应的违约责任,具体按[约定内容]执行。(2)甲方交付的商品房的装饰、设备标准低于合同约定标准的,乙方有权要求甲方按约定标准修复、更换或赔偿差价。2.乙方违约责任:(1)乙方未按本合同约定的时间付款的,每逾期一日,应按逾期应付款额的[万分之几]向甲方支付违约金。逾期超过[天数]日的,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,乙方应按总房款的[百分比]%向甲方支付违约金,甲方退还乙方已付款项(扣除违约金后)。甲方同意继续履行的,合同继续履行,违约金支付至实际付款之日止。(2)乙方违反本合同其他约定,应承担相应的违约责任,具体按[约定内容]执行。第九条合同的变更与解除1.本合同经双方协商一致,可以变更或解除。2.发生本合同约定的解除事由时,守约方有权解除合同,并书面通知对方。第十条不可抗力1.因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力事件结束之日起[天数]日内向另一方当事人提供证明。2.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。第十一条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第[]种方式解决:1.提交[仲裁委员会名称]仲裁。2.依法向该商品房所在地人民法院提起诉讼。第十二条补充协议本合同未尽事宜,可由双方协商一致后签订补充协议(附件三)。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议中含有不合理地减轻或免除本合同中约定应当由甲方承担的责任,或不合理地加重乙方责任、排除乙方主要权利内容的,仍以本合同为准。第十三条其他约定1.本合同所称“已付款”,包括乙方已支付的定金(如有)、首付款及其他已支付给甲方的款项。2.本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字(盖章)之日起生效。4.本合同一式[份数]份,甲方执[份数]份,乙方执[份数]份,[不动产登记机构备案份数]份,[银行(如需)]份,具有同等法律效力。第十四条合同附件附件一:房屋平面图(应标明尺寸,并加盖甲方公章)附件二:公共部位与公用房屋分摊建筑面积构
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年牡丹江市阳明区医疗系统事业编人员招聘笔试试题及答案详解
- 2026年辽宁省鞍山市医疗系统事业编人员招聘笔试参考试题及答案详解
- 2026年呼伦贝尔市海拉尔区政务服务中心(窗口人员)招聘考试备考题库及答案详解
- 2025年九江市浔阳区医疗系统事业编人员招聘考试试题及答案详解
- 2026年8月宜昌市第三人民医院招聘介入医师2人考试模拟试题及答案详解
- 2026年平潭综合实验区总工会公开招聘工会社会工作者和专职集体协商指导员5人考试参考题库及答案详解
- 胸外科典型试题及其解析答案
- 2026年开封市南关区政务服务中心(窗口人员)招聘笔试参考试题及答案详解
- 2025年宁夏回族自治区医疗系统事业编人员招聘笔试试题及答案详解
- 历年扶贫面试题及答案
- 开学第一课 课件-2025-2026学年统编版道德与法治八年级上册
- “筑梦航天”青少年航天知识大赛试题与答案
- 公安刑侦业务知识培训课件
- 雷电灾害专项应急预案
- rma销货退回管理办法
- CJ/T 158-2002城市污水处理厂管道和设备色标
- 2025年版!药食同源物质目录(106种)
- 《海洋遥感技术》课件
- (高清版)DB23∕T 3699-2024 养老机构失智症老人照护规范
- DL∕T 802.8-2023 电力电缆导管技术条件 第8部分:塑钢复合电缆导管
- 变压器局部放电的
评论
0/150
提交评论