2026年一级建造师《工程管理》冲刺押题试卷

2026年一级建造师《工程管理》冲刺押题试卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程项目管理的核心任务是（）。A.实现工程项目的合同目标B.有效地控制项目的各种风险C.为项目创造价值，提高项目目标的实现程度D.组织和管理项目的人力、物力、财力等生产要素2.项目管理按项目组织模式分类，不包括（）。A.平行项目组织B.强矩阵项目组织C.职能式组织D.项目型组织3.项目管理信息系统是辅助项目管理的工具，其主要功能不包括（）。A.进度计划编制与跟踪B.成本核算与支付C.法律法规库查询D.项目风险管理4.建设工程项目的总进度目标是在项目（）阶段确定的。A.项目决策B.项目设计C.项目施工D.项目收尾5.施工方项目管理的核心任务是（）。A.控制工程项目的质量、进度、成本B.保障施工人员的生命安全C.管理工程项目的合同关系D.完成工程合同约定的任务6.采用关键路径法（CPM）进行进度计划编制时，关键路径是指（）。A.项目网络图中最长的路径B.项目网络图中最短的路径C.项目网络图中包含虚工作的路径D.项目网络图中不包含实工作的路径7.施工进度控制的主要工作环节不包括（）。A.进度目标分解B.进度计划编制C.进度计划实施D.设计方案优化8.建设工程项目质量管理的首要原则是（）。A.预防为主B.以顾客为关注焦点C.持续改进D.系统管理9.施工质量控制的基本环节包括事前控制、事中控制和（）。A.事后控制B.竣工验收C.质量保修D.质量改进10.工程质量事故处理的基本原则不包括（）。A.安全第一原则B.实事求是原则C.可追溯原则D.经济合理原则11.建设工程施工成本管理的主要任务不包括（）。A.成本预测B.成本计划C.成本核算D.设计方案选择12.施工成本控制应在（）阶段开始，贯穿于项目实施的全过程。A.项目决策B.项目设计C.项目施工D.项目收尾13.挣值法（EVM）是一种常用的施工成本分析方法，其核心指标不包括（）。A.计划价值（PV）B.实际成本（AC）C.挣值（EV）D.成本偏差（CV）14.施工资源管理的核心任务是（）。A.资源的采购与供应B.资源的有效配置与合理使用C.资源的质量检验D.资源的成本控制15.建设工程安全生产管理的基本方针是（）。A.安全第一、预防为主、综合治理B.预防为主、综合治理C.安全第一、综合治理D.综合治理16.施工现场安全管理的首要责任人是（）。A.项目经理B.安全员C.施工队长D.企业法定代表人17.安全生产教育培训的主要目的是（）。A.提高安全意识，掌握安全知识，增强自我保护能力B.完成安全指标C.降低事故率D.避免承担责任18.建设工程合同按承包范围分类，不包括（）。A.总承包合同B.分包合同C.联合承包合同D.劳务分包合同19.《中华人民共和国合同法》规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（）的协议。A.权利义务B.法律责任C.经济利益D.合作关系20.建设工程委托监理合同属于（）。A.双务合同B.有偿合同C.诺成合同D.以上都是21.在施工合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误，承包人可以索赔（）。A.工期补偿B.费用补偿C.双倍利润补偿D.A和B22.施工索赔的依据主要包括合同文件、法律法规、（）等。A.工程变更指令B.现场签证单C.与发包人、监理人的往来函件D.以上都是23.建设工程索赔通常包括工期索赔和（）。A.费用索赔B.安全索赔C.质量索赔D.环境索赔24.施工合同纠纷的解决方式不包括（）。A.协商B.调解C.仲裁D.直接诉讼25.招标投标活动应当遵循（）原则。A.公平、公正、公开B.合理、高效、经济C.平等、自愿、诚实信用D.实用、美观、经济26.建设工程必须招标的范围不包括（）。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织贷款或者援助资金的项目D.使用集体资金投资的项目27.招标文件应当包括招标项目的技术要求、商务要求、（）等所有实质性要求和条件。A.质量标准B.时间要求C.评标方法D.以上都是28.开标应当在招标文件确定的（）进行。A.时间B.地点C.方式D.A和B29.评标委员会推荐的中标候选人应当不超过（）。A.1个B.2个C.3个D.4个30.建设工程发生质量事故，事故单位应当在事故发生后（）小时内向当地建设主管部门和其他相关部门报告。A.12B.24C.36D.4831.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程必须实行（）制度。A.质量监督B.质量保修C.质量认证D.质量许可32.建设工程勘察、设计、施工、工程监理不得超越本单位资质等级许可的业务范围承接工程，不得以（）的名义承揽工程。A.自己B.其他单位C.下属企业D.A或B33.施工企业应当建立健全质量保证体系，其核心是（）。A.质量管理制度B.质量目标C.质量责任制D.质量检验制度34.施工单位应当建立并实施施工日志制度，施工日志是（）的重要记录。A.工程进度B.工程质量C.工程安全D.以上都是35.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（）。A.质量保证计划B.进度控制计划C.成本控制计划D.安全应急预案36.施工现场临时用电必须采用（）系统。A.TNB.ITC.TTD.A或B37.建设工程发生安全事故，事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.30B.60C.90D.12038.《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请（）。A.施工许可B.资质审核C.质量监督登记D.安全许可39.建筑工程实行总承包的，总承包单位应当对（）负责。A.工程质量B.工程安全C.工程进度D.以上都是40.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反（）的规定进行设计或者施工。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.A或B41.建筑材料、建筑构配件和设备，应当由（）检验合格，方可使用。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.具有相应资质的检测机构42.施工单位必须按照（）施工，不得擅自修改工程设计。A.图纸要求B.合同约定C.监理指令D.A和B43.绿色施工是指工程建设中，在保证工程质量和安全的前提下，（）。A.节约资源、保护环境B.降低成本、提高效率C.优化设计、使用先进技术D.提高工程品质、增加附加值44.建筑工程实行质量保修制度，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.5D.1045.施工单位应当建立安全生产教育培训制度，定期对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训，其目的是（）。A.提高安全意识，掌握安全技能，防止安全事故B.完成安全指标C.避免承担责任D.获得安全奖励46.施工现场发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权（）。A.继续作业B.停止作业C.向上级报告D.向社会求助47.建设工程采用新结构、新材料、新工艺的建设单位，应当在施工前委托（）进行专项论证。A.设计单位B.监理单位C.检测机构D.研究机构48.施工单位应当建立健全施工日志制度，施工日志记录（）。A.工程进度B.工程质量C.工程安全D.以上都是49.施工现场临时用电系统采用TN-S接零保护系统时，保护零线（N线）必须通过（）与工作零线（PEN线）分开。A.熔断器B.断路器C.接地装置D.隔离开关50.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门（）。A.备案B.审查C.核准D.审批51.建筑工程发生质量事故，事故单位应当严格保护事故现场，配合事故调查，并采取有效措施防止事故扩大，减少损失。这句话表述（）。A.正确B.错误52.某工程项目的关键路径长度为12天，总时差为3天。如果非关键工作上delays4天，则该项目总工期将（）。A.延长4天B.延长1天C.不变D.无法确定53.施工单位采购的建筑材料，应当向供应商索取产品合格证，并（）。A.自行检验B.委托检测机构检验C.凭供应商信誉使用D.由监理单位检验54.采用平行承包模式时，项目组织结构简单，但（）。A.对业主不利B.对承包商不利C.管理协调难度大D.成本低55.施工单位应当建立健全安全生产责任制，明确各岗位人员的安全生产责任。这句话表述（）。A.正确B.错误56.某施工合同约定，工程款支付比例为每月完成工程量的80%，剩余20%在工程竣工验收合格后支付。这种支付方式属于（）。A.按月支付B.分阶段支付C.竣工结算支付D.预付款支付57.根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人有权自行选择招标代理机构，任何单位和个人不得（）。A.强制招标人委托招标代理机构B.限制招标人选择招标代理机构C.为招标人指定招标代理机构D.以上都是58.施工单位应当建立质量管理体系，并按体系要求开展（）活动。A.文件和记录控制B.内部审核C.管理评审D.以上都是59.施工现场发生火灾时，应立即启动（）。A.应急预案B.施工计划C.合同条款D.质量标准60.建设工程采用信息技术进行管理，可以提高（）。A.效率B.准确性C.协调性D.以上都是61.项目管理中的“范围蔓延”是指（）。A.项目范围被不当地扩大B.项目范围被不当地缩小C.项目范围管理失控D.项目范围定义不清62.施工单位应当对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（）。A.安全验算结果B.施工进度计划C.成本预算D.质量保证措施63.施工单位应当建立并维护施工现场的（）。A.安全防护设施B.环境保护设施C.消防设施D.以上都是64.建设工程合同无效，给当事人造成损失的，应当（）。A.由有过错的一方赔偿损失B.各自承担损失C.由合同履行地人民法院判决D.无需承担责任65.施工单位应当对施工人员进行安全技术教育培训，考核合格后方可上岗。这种培训属于（）。A.日常安全教育B.特殊工种培训C.安全技术培训D.职业健康培训66.建设工程发生质量事故，事故调查组由（）组织。A.建设行政主管部门B.事故发生单位C.事故责任单位D.上级主管部门67.施工单位应当在施工组织设计中编制（）。A.安全技术措施B.质量保证措施C.成本控制措施D.以上都是68.建筑工程发生质量事故，事故单位应当及时向当地建设行政主管部门和其他相关部门报告。报告内容应当包括（）。A.事故发生的时间、地点、工程名称、事故简要经过B.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和直接经济损失C.事故发生原因的初步分析D.以上都是69.施工单位应当建立健全质量管理体系，并按体系要求开展（）活动。A.文件和记录控制B.内部审核C.管理评审D.以上都是70.建设工程采用信息技术进行管理，可以提高（）。A.效率B.准确性C.协调性D.以上都是二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.建设工程项目管理的类型包括（）。A.工程总承包项目管理B.施工项目管理C.设计项目管理D.监理项目管理E.项目决策管理72.项目管理信息系统的主要功能包括（）。A.进度控制B.成本控制C.质量控制D.合同管理E.人事管理73.施工进度控制措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.法律措施74.施工质量管理的基本原则包括（）。A.质量第一原则B.预防为主原则C.系统管理原则D.过程控制原则E.事后补救原则75.施工成本控制的方法包括（）。A.目标成本管理B.挣值法C.技术进步D.价值工程E.节约措施76.施工资源管理的任务包括（）。A.资源需求分析B.资源计划编制C.资源配置D.资源控制E.资源回收77.建设工程安全生产管理制度包括（）。A.安全责任制度B.安全教育培训制度C.安全检查制度D.事故报告制度E.质量奖惩制度78.建设工程合同按照承包范围分类，包括（）。A.总承包合同B.分包合同C.劳务分包合同D.专业分包合同E.联合承包合同79.施工索赔的依据主要包括（）。A.合同文件B.法律法规C.工程变更指令D.现场签证单E.与发包人、监理人的往来函件80.招标投标活动应当遵循（）原则。A.公平原则B.公正原则C.公开原则D.诚实信用原则E.平等原则81.建设工程必须招标的范围包括（）。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织贷款或者援助资金的项目D.使用集体资金投资的项目E.所有工程项目都必须招标82.建设工程发生质量事故，事故调查组应当查明（）。A.事故发生的原因B.事故的责任C.事故造成的损失D.事故的防范措施E.事故的赔偿情况83.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程必须实行（）制度。A.质量监督B.质量保修C.质量认证D.质量许可E.质量检验84.施工单位应当建立安全生产教育培训制度，定期对（）进行安全生产教育培训。A.管理人员B.作业人员C.安全员D.监理人员E.设计人员85.施工现场安全防护设施包括（）。A.安全网B.安全通道C.安全警示标志D.消防设施E.防护栏杆86.建筑工程实行质量保修制度，在正常使用条件下，电气线路、给排水管道、设备安装的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.5D.7E.1087.施工单位应当建立健全施工日志制度，施工日志记录（）。A.工程进度B.工程质量C.工程安全D.材料消耗E.人员考勤88.施工现场临时用电系统采用TN-S接零保护系统时，应（）。A.保护零线（N线）必须通过工作接地B.工作零线（PEN线）必须与保护零线（N线）分开C.电气设备外壳必须与保护零线（N线）连接D.严禁利用保护零线（N线）作负荷线E.保护零线（N线）可以重复接地89.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门（）。A.备案B.审查C.核准D.审批E.签收90.建筑工程发生质量事故，事故单位应当严格保护事故现场，配合事故调查，并采取有效措施防止事故扩大，减少损失。这句话表述（）。A.正确B.错误91.施工单位采购的建筑材料，应当向供应商索取产品合格证，并（）。A.自行检验B.委托检测机构检验C.凭供应商信誉使用D.由监理单位检验E.查验质量保证资料92.采用平行承包模式时，其优点包括（）。A.对业主不利B.对承包商不利C.管理协调难度小D.招标投标相对简单E.可以缩短建设周期93.施工单位应当建立健全安全生产责任制，明确各岗位人员的安全生产责任。这句话表述（）。A.正确B.错误94.某施工合同约定，工程款支付比例为每月完成工程量的80%，剩余20%在工程竣工验收合格后支付。这种支付方式属于（）。A.按月支付B.分阶段支付C.竣工结算支付D.预付款支付E.折扣支付95.根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人有权自行选择招标代理机构，任何单位和个人不得（）。A.强制招标人委托招标代理机构B.限制招标人选择招标代理机构C.为招标人指定招标代理机构D.指定中标人E.评标委员会成员96.施工单位应当建立质量管理体系，并按体系要求开展（）活动。A.文件和记录控制B.内部审核C.管理评审D.质量改进E.外部审核97.施工现场发生火灾时，应立即启动（）。A.应急预案B.施工计划C.合同条款D.质量标准E.报警98.建设工程采用信息技术进行管理，可以提高（）。A.效率B.准确性C.协调性D.可控性E.创新性99.项目管理中的“范围蔓延”是指（）。A.项目范围被不当地扩大B.项目范围被不当地缩小C.项目范围管理失控D.项目范围定义不清E.项目范围变更控制不力100.施工单位应当对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（）。A.安全验算结果B.施工进度计划C.成本预算D.安全防护措施E.应急预案101.施工单位应当建立并维护施工现场的（）。A.安全防护设施B.环境保护设施C.消防设施D.照明设施E.绿化设施102.建设工程合同无效，给当事人造成损失的，应当（）。A.由有过错的一方赔偿损失B.各自承担损失C.由合同履行地人民法院判决D.依法返还财产E.赔偿对方因此所受到的损失103.施工单位应当对施工人员进行安全技术教育培训，考核合格后方可上岗。这种培训属于（）。A.日常安全教育B.特殊工种培训C.安全技术培训D.职业健康培训E.应急演练104.建设工程发生质量事故，事故调查组由（）组织。A.建设行政主管部门B.事故发生单位C.事故责任单位D.上级主管部门E.公安机关105.施工单位应当在施工组织设计中编制（）。A.安全技术措施B.质量保证措施C.成本控制措施D.环境保护措施E.应急预案106.建筑工程发生质量事故，事故单位应当及时向当地建设行政主管部门和其他相关部门报告。报告内容应当包括（）。A.事故发生的时间、地点、工程名称、事故简要经过B.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和直接经济损失C.事故发生原因的初步分析D.事故的防范措施E.事故的处理方案107.施工单位应当建立健全质量管理体系，并按体系要求开展（）活动。A.文件和记录控制B.内部审核C.管理评审D.质量改进E.质量认证108.建设工程采用信息技术进行管理，可以提高（）。A.效率B.准确性C.协调性D.可控性E.创新性109.施工单位采购的建筑材料，应当向供应商索取产品合格证，并（）。A.自行检验B.委托检测机构检验C.凭供应商信誉使用D.由监理单位检验E.查验质量保证资料110.施工现场发生火灾时，应立即启动（）。A.应急预案B.施工计划C.合同条款D.质量标准E.报警试卷答案一、单项选择题1.C解析：项目管理的核心任务是创造价值，提高项目目标的实现程度，涵盖范围更广，不仅仅是合同目标。2.B解析：项目组织模式分类主要包括职能式、弱矩阵式、平衡矩阵式、强矩阵式和项目型组织。平行项目组织不属于按组织模式分类。3.C解析：项目管理信息系统的主要功能包括进度控制、成本控制、合同管理、信息管理、沟通协调等，法律法规库查询属于辅助功能，非核心功能。4.A解析：建设工程项目的总进度目标是在项目决策阶段（项目建议书和可行性研究阶段）确定的。5.A解析：施工方项目管理的核心任务是控制工程项目的质量、进度、成本、安全、合同等，最终目的是实现项目策划的目标，即合同目标。6.A解析：关键路径法（CPM）中，总持续时间最长的路径决定了项目的总工期，是关键路径。7.D解析：施工进度控制的主要工作环节包括进度目标分解、进度计划编制、进度计划实施、进度计划检查与调整等。设计方案优化属于设计阶段的工作。8.A解析：建设工程项目质量管理的首要原则是“质量第一”，其他原则如以顾客为关注焦点、持续改进等也是重要的，但“质量第一”是首要原则。9.A解析：施工质量控制的基本环节包括事前控制（预防）、事中控制（过程控制）、事后控制（检验与纠正）。10.D解析：工程质量事故处理的基本原则包括实事求是原则、客观公正原则、可追溯原则、预防为主原则、综合评价原则。经济合理原则是考虑因素，但不是基本原则。11.C解析：施工成本管理的主要任务包括成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核等。设计方案选择属于设计阶段的工作。12.B解析：施工成本控制应在项目决策阶段开始考虑，贯穿于项目实施的全过程，包括设计阶段、施工阶段等。13.D解析：挣值法（EVM）的核心指标包括计划价值（PV）、实际成本（AC）、挣值（EV），成本偏差（CV）是计算指标，不是核心指标。14.B解析：施工资源管理的核心任务是资源的有效配置与合理使用，以支持项目目标的实现。15.A解析：建设工程安全生产管理的基本方针是“安全第一、预防为主、综合治理”。16.A解析：施工现场安全管理的首要责任人是项目经理，他对项目的安全负总责。17.A解析：安全生产教育培训的主要目的是提高安全意识，掌握安全知识，增强自我保护能力和应急处置能力。18.D解析：建设工程合同按承包范围分类，不包括劳务分包合同，劳务分包属于分包合同的类型。19.A解析：《中华人民共和国合同法》规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的协议。20.D解析：《中华人民共和国合同法》规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的协议。监理合同属于双务、有偿、诺成合同。21.D解析：因发包人原因导致工期延误，承包人可以索赔工期补偿和费用补偿。22.D解析：施工索赔的依据主要包括合同文件、法律法规、工程变更指令、现场签证单、与发包人、监理人的往来函件等。23.A解析：建设工程索赔通常包括工期索赔和费用索赔。24.D解析：施工合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼。直接诉讼不是合同纠纷的法定解决方式，应先通过协商、调解或仲裁。25.A解析：招标投标活动应当遵循“公平、公正、公开”原则。26.D解析：使用集体资金投资的项目不属于必须招标的范围。27.D解析：招标文件应当包括招标项目的技术要求、商务要求、评标方法等所有实质性要求和条件。28.D解析：开标应当在招标文件确定的“时间”和“地点”进行。29.B解析：评标委员会推荐的中标候选人应当不超过“2个”。30.B解析：建设工程发生质量事故，事故单位应当在事故发生后“24”小时内向当地建设主管部门和其他相关部门报告。31.A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程必须实行“质量监督”制度。32.B解析：施工单位应当建立健全质量保证体系，其核心是“质量责任制”。33.D解析：施工单位应当在施工组织设计中编制“质量检验制度”。34.D解析：施工日志记录“工程进度、工程质量、工程安全”等重要记录。35.D解析：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和“安全应急预案”。36.A解析：施工现场临时用电系统采用TN-S接零保护系统。37.B解析：建设工程发生安全事故，事故调查组应当自事故发生之日起“60”日内提交事故调查报告。38.A解析：《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请“施工许可”。39.D解析：建筑工程实行总承包的，总承包单位应当对“工程质量、工程安全、工程进度”负责。40.D解析：建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反“国家标准、行业标准”的规定进行设计或者施工。41.D解析：建筑材料、建筑构配件和设备，应当由“具有相应资质的检测机构”检验合格，方可使用。42.A解析：施工单位必须按照“图纸要求”施工，不得擅自修改工程设计。43.A解析：绿色施工是指工程建设中，在保证工程质量和安全的前提下，“节约资源、保护环境”。44.C解析：建筑工程实行质量保修制度，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为“5”年。45.A解析：施工单位应当建立安全生产教育培训制度，定期对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训，其目的是“提高安全意识，掌握安全技能，防止安全事故”。46.B解析：施工现场发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权“停止作业”。47.A解析：建设工程采用新结构、新材料、新工艺的建设单位，应当在施工前委托“设计单位”进行专项论证。48.D解析：施工单位应当建立并维护施工现场的“安全防护设施、环境保护设施、消防设施”，确保施工安全和环境。49.C解析：施工现场临时用电系统采用TN-S接零保护系统时，保护零线（N线）必须通过“接地装置”与工作零线（PEN线）分开。50.A解析：《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门“备案”施工图设计文件。51.A解析：建筑工程发生质量事故，事故单位应当严格保护事故现场，配合事故调查，并采取有效措施防止事故扩大，减少损失。这句话表述正确。52.B解析：关键路径总时差为3天，非关键路上delays4天，超过了总时差，导致项目总工期将延长1天（4-3=1）。53.A解析：施工单位采购的建筑材料，应当向供应商索取产品合格证，并“自行检验”。54.C解析：采用平行承包模式时，项目组织结构简单，但“管理协调难度大”。55.A解析：施工单位应当建立健全安全生产责任制，明确各岗位人员的安全生产责任。这句话表述正确。56.B解析：某施工合同约定，工程款支付比例为每月完成工程量的80%，剩余20%在工程竣工验收合格后支付。这种支付方式属于“分阶段支付”。57.C解析：根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人有权自行选择招标代理机构，任何单位和个人不得“为招标人指定招标代理机构”。58.D解析：施工单位应当建立质量管理体系，并按体系要求开展“文件和记录控制、内部审核、管理评审”活动。59.A解析：施工现场发生火灾时，应立即启动“应急预案”。60.D解析：建设工程采用信息技术进行管理，可以提高“效率、准确性、协调性”，全面提升管理水平。61.A解析：项目管理中的“范围蔓延”是指项目范围被不当地扩大。62.A解析：施工单位应当对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具“安全验算结果”。63.D解析：施工单位应当建立并维护施工现场的“安全防护设施、环境保护设施、消防设施”。64.A解析：建设工程合同无效，给当事人造成损失的，应当“由有过错的一方赔偿损失”。65.C解析：施工单位应当对施工人员进行安全技术教育培训，考核合格后方可上岗。这种培训属于“安全技术培训”。66.A解析：建设工程发生质量事故，事故调查组由“建设行政主管部门”组织。67.D解析：施工单位应当在施工组织设计中编制“安全技术措施、质量保证措施、成本控制措施”，确保项目顺利进行。68.D解析：建筑工程发生质量事故，事故单位应当及时向当地建设行政主管部门和其他相关部门报告。报告内容应当包括“事故发生的时间、地点、工程名称、事故简要经过、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和直接经济损失、事故发生原因的初步分析”。69.D解析：施工单位应当建立健全质量管理体系，并按体系要求开展“文件和记录控制、内部审核、管理评审”活动。70.D解析：建设工程采用信息技术进行管理，可以提高“效率、准确性、协调性”，全面提升管理水平。二、多项选择题71.A,B,C,D,E解析：建设工程项目管理按参与方分类，包括业主方项目管理、承包方项目管理（含施工方、设计方、供货方等）、供货方项目管理、监理方项目管理等。按项目阶段分类，包括项目决策阶段管理、项目实施阶段管理、项目收尾阶段管理。按管理内容分类，包括质量管理、成本管理、进度管理、合同管理、信息管理、资源管理、安全管理等。项目管理本身也是一个广义的概念，包含项目决策管理。因此，A、B、C、D、E均为正确选项。72.A,B,C,D,E解析：项目管理信息系统的主要功能包括进度控制、成本控制、合同管理、信息管理、沟通协调、文档管理、风险管理和决策支持等。因此，A、B、C、D、E均为正确选项。73.A,B,C,D解析：施工进度控制措施包括组织措施（明确责任、建立制度）、技术措施（采用新技术、新工艺、新方法）、经济措施（资源投入保障、奖惩机制）、合同措施（合同条款约定、工期延误责任划分）。法律措施更多体现在合同纠纷解决中。因此，A、B、C、D均为正确选项。74.A,B,C,D解析：施工质量管理的基本原则包括质量第一原则、预防为主原则、全员参与原则、过程控制原则、持续改进原则。系统管理原则和事后补救原则虽然重要，但不是基本原则。因此，A、B、C、D均为正确选项。75.A,B,D,E解析：施工成本控制的方法包括目标成本管理、挣值法、价值工程、节约措施、合同管理、动态成本控制等。技术进步更多体现在成本节约的技术应用上。因此，A、B、D、E均为正确选项。76.A,B,C,D解析：施工资源管理的任务包括资源需求分析（确定项目所需资源种类和数量）、资源计划编制（制定资源获取、分配、使用计划）、资源配置（将资源分配给具体任务）、资源控制（监控资源使用情况，确保计划执行）。资源回收属于项目收尾阶段的工作。因此，A、B、C、D均为正确选项。77.A,B,C,D解析：建设工程安全生产管理制度包括安全责任制度（明确各方安全责任）、安全教育培训制度（提高安全意识）、安全检查制度（发现和消除隐患）、事故报告制度（及时上报事故）、应急管理制度（应对突发事件）。质量奖惩制度不属于安全生产管理制度。因此，A、B、C、D均为正确选项。78.A,B,C,D,E解析：建设工程合同按照承包范围分类，包括总承包合同（包揽全部或大部分工程）、分包合同（将部分工程分包给其他单位）、劳务分包合同（仅分包劳务作业）、专业分包合同（分包专业工程）、联合承包合同（多个承包商共同承包）。因此，A、B、C、D、E均为正确选项。79.A,B,C,D,E解析：施工索赔的依据主要包括合同文件（合同条款、补充协议）、法律法规（如合同法、招标投标法、建筑法等）、工程变更指令（书面变更指示）、现场签证单（确认的工程量、价款调整）、与发包人、监理人的往来函件（确认的索赔事件、责任认定等）。因此，A、B、C、D、E均为正确选项。80.A,B,C,D,E解析：招标投标活动应当遵循“公平、公正、公开、诚实信用”原则。因此，A、B、C、D、E均为正确选项。81.A,B,C,D解析：建设工程必须招标的范围包括大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织贷款或者援助资金的项目。因此，A、B、C均为正确选项。D选项过于笼统，E选项错误。82.A,B,C,D解析：建设工程发生质量事故，事故调查组应当查明事故发生的原因、事故的责任、事故造成的损失、事故的防范措施。因此，A、B、C、D均为正确选项。83.A,B,D解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程必须实行“质量监督、质量保修、质量许可”制度。质量认证和检验属于管理手段，非制度。因此，A、D选项更贴近制度性要求。B选项质量保修也是制度。C选项质量认证不是法规要求的核心制度。84.A,B,C解析：施工单位应当建立安全生产教育培训制度，定期对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。因此，A、B、C均为正确选项。D选项监理人员主要进行监督，E选项设计人员主要在设计阶段进行安全培训。85.A,B,C,D解析：施工现场安全防护设施包括安全网、安全通道、安全警示标志、消防设施、防护栏杆、临边洞口防护等。因此，A、B、C、D均为正确选项。86.B,C,D解析：建筑工程实行质量保修制度，在正常使用条件下，电气线路、给排水管道、设备安装的最低保修期限为“2”、“3”、“5”年。因此，B、C、D均为正确选项。87.A,B,C解析：施工单位应当建立健全施工日志制度，施工日志记录“工程进度、工程质量、工程安全”。因此，A、B、C均为正确选项。88.A,B,C,D解析：施工现场临时用电系统采用TN-S接零保护系统时，应保护零线（N线）必须通过工作接地（A正确），工作零线（PEN线）必须与保护零线（N线）分开（B正确），电气设备外壳必须与保护零线（N线）连接（C正确），严禁利用保护零线（N线）作负荷线（D正确）。因此，A、B、C、D均为正确选项。89.A,B,C,D解析：建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门“备案、审查、核准、审批”。因此，A、B、C、D均为正