建设工程安全责任合同范本_第1页
建设工程安全责任合同范本_第2页
建设工程安全责任合同范本_第3页
建设工程安全责任合同范本_第4页
建设工程安全责任合同范本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程安全责任合同范本发包方(甲方):[名称]法定代表人:[姓名]注册地址:[地址]通讯地址:[地址]联系电话:[电话]统一社会信用代码:[代码]承包方(乙方):[名称]法定代表人:[姓名]注册地址:[地址]通讯地址:[地址]联系电话:[电话]统一社会信用代码:[代码]鉴于甲方拟建设[项目名称]项目(以下简称“本工程”),乙方具备承担本工程施工的资质和能力,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规和标准,甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就本工程施工过程中的安全生产责任事宜,达成如下协议:第一条安全管理目标甲乙双方共同致力于在本工程施工期间,严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规和标准规范,实现以下安全生产目标:1.杜绝重大人身伤亡事故;2.控制一般人身伤亡事故的发生;3.减少财产损失和其他安全事故;4.营造安全、文明、有序的施工环境。第二条安全责任划分2.1发包方(甲方)安全责任甲方作为本工程的建设单位,对本工程的安全生产负总责,并承担相应的管理责任:(1)甲方应提供满足工程施工需要的、安全的施工场地,并负责协调解决施工场地内地下管线、障碍物等事宜,确保施工场地具备基本的安全施工条件。(2)甲方应负责办理本工程施工所需的安全、环保等相关的许可、批件,并确保其合法有效。如需甲方办理且费用由乙方承担的,甲方应提供必要的协助。(3)甲方应按照国家及地方有关规定,以及甲乙双方在主合同中约定的标准,及时足额向乙方支付安全生产措施费,并监督乙方依法依规使用该费用。(4)甲方应在开工前组织或参与编制重大危险源(如深基坑、高支模、大型起重吊装等)的专项安全方案或风险评估分析,协调解决施工过程中涉及甲方的外部安全环境问题。(5)发生安全生产事故时,甲方应按照国家有关规定,及时、如实地向政府安全生产监督管理部门及其他相关部门报告。2.2承包方(乙方)安全责任乙方作为本工程的施工单位,是施工安全生产的第一责任人,对本承包范围内的施工安全负全面、直接责任:(1)乙方必须建立健全安全生产责任制,明确从项目经理到每个作业人员的安全职责,设立专门的安全管理机构,配备足够数量的专职安全生产管理人员,并确保其具备相应的资质和能力。(2)乙方必须严格执行国家、行业及地方现行的安全生产法律、法规、标准、规范和规程,以及甲方主合同中关于安全生产的要求。(3)乙方必须编制切实可行的施工组织设计中的安全技术措施,以及针对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并按规定履行审批程序后严格组织实施。(4)乙方必须确保进入施工现场的人员,特别是特种作业人员,均经过合法的安全技术培训,持有效证件上岗。(5)乙方必须采购、使用符合国家标准或行业标准的安全生产防护用品、设备和材料,并对其采购、检验、使用等环节进行有效管理。(6)乙方必须对所有进入施工现场的人员进行入场安全教育培训和岗前安全技术交底,确保其了解作业环境、危险因素和操作规程。(7)乙方必须负责施工现场的安全防护设施的搭设、维护、管理和拆除,确保临边、洞口、高边坡等危险区域设置符合规范要求的防护设施。(8)乙方必须定期组织安全生产检查,开展隐患排查治理工作,对发现的安全隐患,必须及时采取措施予以消除;对重大安全隐患,必须立即停止隐患部位的相关作业,并上报甲方和有关部门,直至隐患消除。(9)乙方必须制定符合本工程特点的应急预案,并定期组织应急演练,提高自救互救能力。(10)发生安全生产事故时,乙方应立即启动应急预案,采取有效措施抢救伤员、保护现场,并按照国家规定的程序和时限,及时向甲方及有关部门报告,并积极配合事故调查和处理。2.3其他相关单位安全责任(如适用)(1)设计单位应在其设计文件中明确涉及施工安全的重点部位和环节,并提出必要的防范措施建议。(2)监理单位应按照法律法规和工程建设强制性标准,对乙方施工安全生产进行监督检查,审查乙方报送的安全生产措施、专项施工方案是否符合要求,对发现的安全隐患,应及时签发整改通知,并督促乙方整改;情况严重时,应及时报告甲方要求暂停施工。(3)分包单位应将其分包工程的安全生产管理纳入总包单位的统一管理,并对分包范围内的施工安全负全面责任,服从总包单位的安全管理。总包单位对分包单位的安全生产承担连带责任。第三条安全生产措施与投入(1)甲方应按照国家或甲乙双方在主合同中约定的方式、标准提取安全生产费用,并按时足额支付给乙方,乙方必须将安全生产费用专款专用,用于采购安全防护用品、设备,开展安全教育培训、应急演练,完善安全防护设施等。(2)乙方应按照安全生产技术规范要求,组织实施各项安全技术措施,包括但不限于高处作业防护、基坑支护与降水、临时用电管理、起重吊装安全、消防安全、防暑降温、防寒保暖等。(3)乙方应建立健全安全教育培训制度,定期开展班前安全活动、专项安全培训、安全生产知识考核等,确保所有人员具备必要的安全意识和技能。第四条安全检查与隐患整改(1)甲方有权对乙方的安全生产管理情况进行定期或不定期的检查,乙方应积极配合。(2)乙方应建立常态化安全检查制度,对施工现场进行定期和专项安全检查,及时发现并消除安全隐患。(3)对于检查或排查发现的安全隐患,责任单位(乙方为主,甲方根据情况配合)应制定整改方案,明确整改措施、责任人、整改时限,并落实整改。对一般隐患,应立即整改;对重大隐患,应挂牌督办,并立即停止相关作业,直至隐患消除并通过验收。(4)乙方整改完成后,应向甲方或监理单位(如有)报告,申请验收。验收合格后方可恢复施工。第五条安全事故处理(1)发生安全生产事故时,事故现场人员应立即停止作业,采取可能的救援措施,并立即报告乙方负责人。(2)乙方负责人应立即启动应急预案,组织抢险救援,保护事故现场,并按照国家有关规定和甲乙双方主合同约定的事故报告程序,及时、如实地向政府安全生产监督管理部门、建设主管部门及其他相关部门报告。(3)事故报告后,应按有关部门要求配合进行事故调查、处理。对事故责任人,应根据调查结果追究相应的责任。(4)甲乙双方应共同配合,做好事故的善后处理工作,包括人员救治、伤亡赔偿、财产损失处理等。第六条安全文明施工(1)乙方应遵守国家和地方关于文明施工、环境保护、降噪、防尘等方面的规定,采取有效措施,减少施工对周边环境和社会的影响。(2)乙方应负责做好施工现场的整洁卫生工作,做到工完场清。(3)乙方应加强对施工成品、已安装设备的保护,防止因施工不当造成的损坏。第七条违约责任(1)任何一方违反本合同约定的安全责任,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。(2)乙方未履行安全生产责任,导致发生安全生产事故,造成人员伤亡或财产损失的,由乙方承担全部责任;给甲方造成损失的,乙方应给予赔偿。若甲方在管理上存在疏漏,也应承担相应的管理责任。(3)因乙方原因发生安全事故,导致本工程停工的,停工期间的经济损失由乙方承担,工期相应顺延,除非该停工是甲方原因造成的。(4)甲方未按约定支付安全生产费用,影响乙方安全生产投入的,乙方有权要求甲方支付,并可能导致工期延误。第八条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向[选择:人民法院/指定仲裁委员会]提起诉讼/申请仲裁。第九条其他(1)本合同是甲乙双方签订的主合同的附件,与主合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方协商解决,并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。(2)本合同自双方签字盖章之日起生效,主合同终止或解除时,本合同随之终止或解除

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论