建设工程变更补充协议

建设工程变更补充协议甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]注册地址：[注册地址]联系地址：[联系地址]联系电话：[电话]电子邮箱：[邮箱]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]注册地址：[注册地址]联系地址：[联系地址]联系电话：[电话]电子邮箱：[邮箱]根据甲乙双方于[签订日期]签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），就甲方拟建项目[项目名称]（以下简称“本项目”）在实施过程中发生的工程变更事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议，以资共同遵守。第一条变更依据本协议的签订依据为原合同约定的工程变更管理条款，以及甲方根据项目建设需要发出的变更指示、设计变更文件、现场签证等。第二条变更内容1.甲方同意对原合同约定的[原合同中受影响的工程部位或分部分项工程名称]进行如下变更：（1）设计变更：原设计图纸编号[原设计图纸编号]，变更后的设计内容为[详细描述变更后的设计内容，例如：将原合同图纸第X页第Y部位的结构做法由XX改为XX，具体以甲方提供的变更后图纸（附件一）为准]。相关变更设计图纸已由甲方于[提供日期]提供给乙方，编号为[变更后图纸编号]。（2）工程量增减：涉及以下工程量的增减：①[增/减分项工程名称1]：项目编码[项目编码]，计量单位[计量单位]，原合同工程量[原工程量]，变更后工程量[变更后工程量]，增加/减少[增/减数量][计量单位]。②[增/减分项工程名称2]：项目编码[项目编码]，计量单位[计量单位]，原合同工程量[原工程量]，变更后工程量[变更后工程量]，增加/减少[增/减数量][计量单位]。（注：增减工程量清单及计算书见附件二）（3）材料设备变更：将原合同约定的[原材料/设备名称、规格型号]改为[新材料/设备名称、规格型号]，原因及具体要求为[说明变更原因及新材料/设备的性能、品牌、供应商等要求]。样品已确认（如适用），确认日期[确认日期]。（4）施工工艺/方法变更：原采用的施工工艺/方法为[原施工工艺/方法]，现变更为[变更后施工工艺/方法]，原因及具体要求为[说明变更原因及变更后工艺/方法的优势或必要性]。（5）其他变更：[根据实际情况描述其他变更内容，例如：新增零星工作、现场签证事项等]。2.本协议项下变更所涉及的所有文件、图纸、计算书、样品等资料均为本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。第三条合同价款调整1.甲方确认，因本协议第二条所述变更事项，导致合同价款发生如下调整：（1）人工费调整：因本协议变更增加/减少人工工日[数量]工日，单价按原合同约定[或：另行协商确定]计算，金额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。（2）材料费调整：因材料变更及数量增减，导致材料费增加/减少人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。（3）机械费调整：因施工方法变化导致机械使用变化，机械费增加/减少人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。（4）措施费调整：因本协议变更引起新的措施项目或措施项目费用变化，措施费增加/减少人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。（5）管理费和利润调整：根据原合同[第X条X款]关于变更引起的人工费、材料费、机械费、措施费变化的约定，承包人应相应调整管理费和利润，调整金额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。（6）其他费用：[根据实际情况列明，例如检验试验费增加人民币[金额]元（大写：[大写金额]），赶工措施费（如适用）人民币[金额]元（大写：[大写金额]）]。2.上述各项费用合计，本协议变更导致合同价款增加/减少总额为人民币[总金额]元（大写：[大写总金额]）。3.费用计算依据：各项变更费用的计算均依据原合同价格构成及计价原则，并结合市场价格信息、相关规范标准等进行。具体计算细节及依据文件参见附件二。4.费用确认：乙方应在收到甲方变更指令后[XX]日内，根据本协议约定及附件二内容编制详细的变更估价报告提交甲方。甲方应在收到报告后[XX]日内进行审核，并书面确认或提出修改意见。甲方逾期未确认的，视为认可乙方提交的估价报告。双方确认的变更费用纳入后续的工程进度款支付中。第四条工期影响1.因本协议第二条所述变更事项，导致合同工期需顺延[XX]天。2.工期顺延自[起始日期，例如：变更内容实施完成之日或甲方确认变更费用之日]起计算。3.乙方应在提出变更估价报告时，同时提交详细的工期索赔报告。甲方应在收到报告后按本协议第三条约定进行审核确认。第五条双方责任与义务1.甲方责任：（1）及时向乙方提供本协议项下变更所需的全部设计文件、技术要求、图纸及其他相关资料。（2）按照本协议第三条约定，及时审核确认变更费用，并按确认金额及时支付至乙方指定账户。（3）负责协调变更实施过程中与设计单位、监理单位及其他相关单位的关系。（4）确保变更实施所需的条件（如场地、资源等）具备。2.乙方责任：（1）根据甲方提供的变更资料和指示，及时编制变更实施方案、估价报告及工期索赔报告（如需），并提交甲方审核。（2）严格按照经甲方确认的变更内容、技术要求和工期要求组织实施变更工作，确保变更工程质量符合国家及行业相关标准。（3）做好变更实施过程中的成本控制和安全管理，并承担因自身原因造成的额外成本和工期延误责任。（4）配合甲方、监理单位及设计单位对变更实施情况进行检查和验收。第六条附件本协议附件构成本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。附件包括：（1）附件一：变更后设计图纸[变更后图纸编号]（2）附件二：增减工程量清单及计算书（3）附件三：[其他相关附件，如样品确认书、工期索赔报告等]第七条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼或提交[具体的仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁]。第八条生效与份数1.本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.本协议一式[XX]份，甲方执[XX]份，乙方执[XX]份，具有同等法律效力。第九条其他本协议未尽事宜，按照原