建设工程材料采购合同范本

建设工程材料采购合同范本采购方（以下简称“甲方”）：[甲方全称]法定代表人/负责人：[甲方负责人姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]开户银行及账号：[甲方开户银行及账号]供应方（以下简称“乙方”）：[乙方全称]法定代表人/负责人：[乙方负责人姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]开户银行及账号：[乙方开户银行及账号]营业执照号/身份证号：[乙方资质信息]根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方为[项目名称]建设工程项目采购下列材料事宜，经协商一致，订立本合同。第一条合同标的物1.1材料名称：[具体材料名称，如：钢筋、水泥等]1.2规格型号：[具体规格型号，如：HRB400EΦ16钢筋，P.O42.5水泥]1.3单位：[计量单位，如：吨、立方米、平方米、包等]1.4数量：暂定[数量][单位]，最终数量按实际工程量结算或根据经甲方确认的工程变更调整。1.5质量要求：a.材料必须符合[国家标准/行业标准/企业标准]《[标准名称及编号]》的要求。b.供应方应提供材料的出厂合格证、材质证明、法定检测机构出具的检测报告等相关质量证明文件。c.材料验收依据国家标准《[验收标准名称及编号]》进行。1.6包装要求：[对材料包装的具体要求，如：钢筋试样封样包装，水泥按标准袋装等]第二条价格与计价方式2.1单价：人民币[金额]元/[单位]（大写：[金额大写]）。2.2总价：暂定人民币[金额]元（大写：[金额大写]），最终按实际结算数量和单价计算。2.3计价方式：采用固定单价计价。结算时，以合同约定的单价乘以甲方确认的实际消耗数量结算。2.4税费：本合同价格[包含/不包含]增值税。如包含，开具增值税[专用发票/普通发票]。第三条供货时间、地点与方式3.1供货时间：乙方应于[起始年月日]前将全部材料供应完毕。具体分批供应计划如下：第一批：[数量][单位]，于[年月日]前送达；第二批：[数量][单位]，于[年月日]前送达；……（根据实际情况列明）3.2供货地点：甲方[施工现场地址]或甲方指定的[其他地点]仓库。3.3运输方式：由乙方负责将材料运输至指定交货地点。3.4运输费用：由[乙方/甲方]承担。3.5卸货责任：材料运至指定地点后，卸货责任及费用由[乙方/甲方]承担。第四条交货与验收4.1乙方应在每次发货前[天数]日书面通知甲方预计到货时间。4.2甲方应在收到乙方通知后[天数]日内派员到现场验收。4.3验收内容：核对材料名称、规格型号、数量，检查外观质量，并核对质量证明文件。4.4验收标准：按本合同第一条1.5款约定的标准执行。4.5验收程序：甲方验收合格，应签署《材料验收单》；验收不合格，甲方应在[天数]日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到通知后[天数]日内予以处理（如更换、补足等）。逾期未处理的，视为验收合格。4.6验收异议：如甲方对材料质量有异议，应在收货后[天数]日内提出，并承担保管费用。异议期满未提出异议的，视为质量合格。因乙方提供质量证明文件虚假导致的异议除外。第五条支付方式与期限5.1预付款：合同签订后[天数]日内，甲方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款，即人民币[金额]元。5.2进度款：a.材料运抵指定地点并经甲方验收合格后，甲方支付至合同总价款的[百分比]%，即人民币[金额]元。b.[根据工程进度或批次约定其他进度款支付节点及比例，如：完成第X批供货并验收合格后，支付至合同总价款的Y%等]。5.3结算款：全部材料供应完毕，通过最终验收，并经甲方确认最终结算数量后[天数]日内，甲方支付至结算总价的[百分比]%，即人民币[金额]元。5.4尾款：结算总价的[百分比]%，即人民币[金额]元，作为尾款，在工程竣工验收合格后[天数]日内支付。5.5付款账户：乙方应向以下账户支付：开户名称：[乙方全称]开户银行：[乙方开户银行]银行账号：[乙方开户账号]5.6发票：乙方应在每次收到甲方付款前/付款时，向甲方开具等额、合法的增值税[专用发票/普通发票]。第六条材料所有权与风险转移6.1材料所有权自[材料交付给甲方指定人员/甲方占用材料时]起转移给甲方。6.2材料毁损、灭失的风险自[材料交付给甲方指定人员/甲方占用材料时]起转移给甲方。第七条违约责任7.1乙方责任：a.未按约定时间、数量、规格型号、质量要求供货的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款[百分比]的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[百分比]。逾期超过[天数]日，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。b.供应材料不符合质量要求的，甲方有权要求乙方更换或退货，因此产生的费用由乙方承担，并应向甲方支付合同总价款[百分比]的违约金。若更换或退货仍无法满足工程需要，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。c.逾期付款的，应按逾期金额每日万分之[数字]向甲方支付违约金。7.2甲方责任：a.逾期付款的，应按逾期金额每日万分之[数字]向乙方支付违约金。b.无正当理由拒绝接收符合合同约定的材料的，应承担材料保管费用，并支付合同总价款[百分比]的违约金。c.逾期提货或未按约定提供必要协助导致乙方延误交货的，应承担乙方因此造成的损失。第八条不可抗力8.1任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后[天数]日内书面通知对方，并提供有效证明。根据不可抗力事件的影响，部分或全部免除责任，或允许延期履行。8.2不可抗力事件持续超过[天数]日的，双方应协商是否解除合同。第九条保密条款9.1甲乙双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于价格、技术信息、客户资料等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的终止而解除。第十条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院/指定仲裁委员会]提起诉讼/申请仲裁。第十一条合同生效、变更与终止11.1本合同自甲乙双方签字盖章后生效。11.2本合同的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并签署书面文件。11.3合同履行完毕，或双方协商一致解除，或因一方违约导致合同解除，本合同即终止。第十二条通知与送达12.1双方在本合同中载明的地址、电话、邮箱为有效联系方式。任何书面通知按该地址邮寄（以挂号信或快递发出后[天数]日视为送达）、或按载明的电话、邮箱发送（以发出时视为送达）。12.2任何一方变更联系方式，应提前[天数]日书面通知对方。第十三条法律适用与文本13.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2本合同一式[份数]份，甲方