固定合同价款的施工合同解除的,如何结算工程款

在建设工程领域，固定总价合同因其价款明确、风险相对可控等特点，一度是发承包双方较为青睐的合同形式。然而，当这样的合同遭遇解除，工程款的结算便成了横亘在双方之间的一道难题。合同的解除，意味着原有的权利义务关系终止，但已经履行的部分如何清算，尤其是在固定总价模式下，如何在“固定”的框架内对“未完成”的工程进行公允计价，考验着各方的智慧与法律素养。一、合同解除与工程款结算的基本原则合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。这一原则同样适用于建设工程施工合同。对于固定总价合同而言，其“固定”的特性主要针对合同约定的完整工程范围。一旦合同解除，工程往往未能竣工，此时若仍机械套用固定总价，显然有失公允。因此，结算的核心在于如何对已完工程部分进行合理计价，并妥善处理因解除带来的损失与责任承担。二、已完工程的质量是结算的前提无论合同因何种原因解除，已完工程的质量是否合格，都是发包人支付工程款的前提。根据相关法律规定，建设工程经验收合格的，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。因此，在合同解除后，承包人首先应提交已完工程的相关资料，由发包人组织验收。若已完工程质量合格，承包人有权请求支付相应的工程价款。若质量不合格，承包人应负责修复，修复后仍不合格的，发包人有权拒绝支付该部分工程款。实践中，对于已完工程的质量认定，可能需要第三方专业机构进行检测评估，这既是确定工程价值的基础，也是划分责任的依据。三、固定总价合同解除后工程款的计价路径固定总价合同解除后的工程款结算，通常没有统一的模式，需结合合同约定、履行情况、解除原因等综合判断。以下是几种常见的处理思路：（一）参照合同约定的计价方式或结算条款尽管合同解除，但如果合同中对于中途解除情况下的结算方式有明确约定，且该约定不违反法律、行政法规的强制性规定，通常应优先参照执行。例如，合同中可能约定“如因甲方原因导致合同解除，已完工程量按定额计价，下浮XX%结算”或“按已完工程量占总工程量的比例乘以固定总价进行结算”等。此类约定体现了当事人的意思自治，在无特殊情形下应得到尊重。然而，需注意的是，部分固定总价合同中可能约定“非因发包人原因，承包人中途退场的，已完工程不予结算”或类似苛刻条款。此类条款若属于排除对方主要权利、加重对方责任的格式条款，可能被认定为无效。即使有效，也需结合合同解除的具体原因和过错程度综合考量其适用性，不能一概而论。（二）按已完工程量据实结算在合同无明确约定或约定不明，或约定因违法而无效的情况下，通常会采用按已完工程量据实结算的方式。这里的“据实”，并非简单地按承包人的实际投入计算，而是指根据已完工程的数量和质量，参照合同约定的计价标准或市场公允价格进行计算。1.合同中已有分项价格或计价标准：如果固定总价是由各分项工程价格汇总而成，且合同中列明了各分项工程的单价或工程量清单，那么对于已完的分项工程，可以直接按合同约定的单价和实际完成的工程量计算。对于未完成部分，则不予计取。这种方式相对简单直接，也容易为双方所接受。2.合同中无分项价格，需重新组价：若合同仅约定了一个固定总价，未明确各组成部分的价格，则可能需要对已完工程进行造价鉴定。鉴定机构会根据国家或地方颁布的计价规范、定额，结合工程实际情况、施工期间的市场价格信息等，对已完部分的造价进行核定。此时，固定总价仅能作为一个参考，而非结算的唯一依据。（三）考虑合同解除的原因与过错合同解除的原因往往会影响工程款的结算。如果是因发包人违约导致合同解除（如未按时支付工程款、提供的图纸不及时或有误等），承包人不仅有权要求发包人支付已完工程的工程款，还可要求赔偿因此造成的停工、窝工损失、预期利润损失等。如果是因承包人违约导致合同解除（如工程质量不合格且拒绝修复、工期严重延误等），发包人在支付已完合格工程的工程款时，可以扣除因承包人违约给其造成的损失，包括但不限于修复费用、工期延误损失等。若承包人的违约行为导致工程无法继续履行或合同目的无法实现，发包人甚至可能有权拒绝支付部分或全部工程款。四、结算中的举证责任与争议解决在固定总价合同解除后的结算争议中，举证责任的分配至关重要。承包人需举证证明其已完工程的范围、工程量和质量合格。发包人则需对其提出的质量异议、扣款事由等承担举证责任。双方均应注意保存施工过程中的签证单、联系单、验收记录、会议纪要、影像资料等，这些都是解决争议的关键证据。当协商不成时，当事人可选择申请调解、仲裁或提起诉讼。在仲裁或诉讼过程中，工程造价鉴定往往成为确定工程款数额的重要环节。当事人应在专业人士的指导下，积极配合鉴定工作，确保鉴定结果的客观公正。五、结语固定总价合同的解除，如同一场未完成的交响乐戛然而止，如何为已演奏的乐章合理定价，需要发承包双方秉持公平诚信的原则，依据法律规定和合同约定，妥善处理。在实践操作中，建