建设工程付款合同协议

建设工程付款合同协议甲方（发包方）：[业主方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]注册地址：[地址]通讯地址：[地址]联系电话：[电话]统一社会信用代码：[代码]乙方（承包方）：[施工单位全称]法定代表人/授权代表：[姓名]注册地址：[地址]通讯地址：[地址]联系电话：[电话]统一社会信用代码：[代码]根据甲乙双方签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”），为进一步明确付款事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条定义与解释除非本协议上下文另有明确表示，下列词语具有以下含义：1.1“工程”指主合同中约定的建设工程项目。1.2“合同价款”指主合同约定的工程总造价。1.3“预付款”指甲方根据主合同约定向乙方支付用于工程准备阶段的款项。1.4“工程进度款”指甲方根据乙方提交的进度款支付申请和经审核确认的已完成工程量，按照主合同约定或本协议约定向乙方支付的款项。1.5“设计变更”指在工程实施过程中，经甲方书面同意对原工程设计进行的修改。1.6“现场签证”指工程实施过程中，因现场实际情况与合同约定不符，经甲乙双方协商一致而增加的费用。1.7“索赔”指乙方因非自身原因遭受损失，依据主合同和相关法律法规向甲方提出的费用补偿或工期顺延要求。1.8“竣工结算款”指工程竣工验收合格后，经双方最终确认的工程结算总金额。1.9“质保金”指从应付给乙方的工程款中按照主合同约定比例预留，在缺陷责任期结束后返还的款项。1.10“书面形式”指合同、函件、正式邮件等能够有形表现所载内容的形式。第二条付款依据与原则2.1本协议的付款活动应严格依据主合同的约定执行。2.2付款应与工程实际进度、已完成并经甲方确认的工程量、工程质量和工期要求相挂钩。第三条预付款3.1甲方根据主合同约定，在[日期]前向乙方支付合同价款总额的[百分比]%作为预付款，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。3.2预付款的支付不构成甲方对工程质量的担保。3.3乙方应在收到预付款后[天数]日内向甲方提供等额发票。3.4预付款的返还应按主合同约定执行，即在乙方按进度款支付申请逐笔冲抵预付款。第四条工程进度款4.1乙方应在每个付款周期结束后的[天数]日内，向甲方提交工程进度款支付申请，并附上相关的工程量报表、已完成工程照片、发票及其他主合同要求的证明文件。4.2甲方应在收到乙方提交的进度款支付申请及相关资料后的[天数]日内，组织审核或委托监理单位审核工程量及支付申请。4.3甲方审核确认后，应在[天数]日内向乙方发出支付指令，并通知其开户银行支付。4.4每次进度款支付金额不应超过[金额或比例]，且累计支付金额不应超过合同价款总额的[百分比]%。4.5乙方提交的支付申请及发票应符合国家相关税务规定。第五条设计变更、现场签证及索赔款5.1任何设计变更或现场签证，均需由乙方提出书面申请，详细说明变更内容、原因及费用计算依据，并附相关证明材料。5.2甲方应在收到变更或签证申请后的[天数]日内组织审核，必要时可要求乙方提交第三方评估报告。5.3审核通过的变更或签证费用，应纳入相应的进度款支付中，按约定的计价原则执行。5.4乙方的索赔应遵循主合同关于索赔的约定程序，提供充分的证据支持，甲方应在收到索赔报告后的[天数]日内进行审核并作出答复。第六条竣工结算款6.1工程竣工验收合格后，乙方应在[天数]日内向甲方提交完整的竣工结算资料，包括但不限于竣工图、结算书、变更签证汇总表、索赔证明等。6.2甲方应在收到竣工结算资料后的[天数]日内，委托具备相应资质的造价咨询单位进行审核，或由双方共同审核。6.3审核完成后，双方应在[天数]日内签署竣工结算确认书。如双方对结算金额有争议，可协商解决或按主合同约定提交仲裁或诉讼。6.4甲方应在竣工结算确认书签署后的[天数]日内，支付至结算总价款扣除质保金后的全部款项。第七条质保金7.1本协议项下的质保金比例为合同价款总额的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。7.2质保金自工程竣工验收合格之日起计算，在缺陷责任期结束且乙方已履行完毕缺陷修复义务后[天数]日内，甲方应无息返还乙方。第八条付款方式8.1除本协议另有约定外，所有付款均通过银行转账方式支付。8.2甲方应将款项支付至乙方在主合同中指定的银行账户：开户行：[银行名称及支行]账户名：[乙方全称]账号：[银行账号]8.3乙方应在收到款项后[天数]日内向甲方提供合法有效的等额发票。第九条违约责任9.1若甲方未按本协议约定的时间和金额支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的[百分比，如万分之五]向乙方支付违约金。逾期超过[天数]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应责任。9.2若乙方未按约定提交付款申请、资料或发票，导致甲方付款延迟，应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。9.3若乙方提交虚假资料骗取甲方付款，甲方有权要求乙方立即退还全部骗取的款项，并追究乙方的违约责任和赔偿责任。第十条通知与送达10.1双方在本协议首页载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件均应按此地址邮寄、传真或送达。任何一方变更联系方式，应提前[天数]日书面通知对方。10.2通知在邮寄或送达当日视为送达。通过传真或电子邮件发送的，发出时视为送达，但对方有证据证明未收到的除外。第十一条争议解决11.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：甲方所在地/乙方所在地/合同履行地]有管辖权的人民法院提起诉讼或提交[具体的仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁。第十二条协议生效、变更与解除12.1本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。12.2本协议的任何变更或补充，均须经双方书面同意。12.3若主合同解除或终止，本协议应相应解除或终止，但关于结算、质量保修及违约责任等的条款仍然有效。第十三条其他13.1本协议是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，适用主合同的相关约定。若本协议与主合同约定不一致，以本协议为准。13.2本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份