2025年安徽芜湖一级建造师考试（公共课程）题库含答案

2025年安徽芜湖一级建造师考试（公共课程）题库含答案第一部分建设工程经济一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某企业从银行借款100万元，年利率6%，按季度复利计息，则第3年末应偿还的本利和为（）万元。A.119.10B.119.56C.119.70D.120.00答案：B解析：按季度复利计息，计息周期为季度，年名义利率6%，则季度利率i=6，计息期数n=3×4=12。根据复利终值公式F=P(1+i2.某技术方案现金流量表如下表所示，若基准收益率为8%，则该方案的财务净现值为（）万元。年份01234净现金流量（万元）-500200200200200A.142.3B.162.4C.172.5D.182.6答案：B解析：财务净现值FNPV=∑FNPV=-500+200×(P/F,8查表得：(P/F,8，(P/F,8，(P/F,8，(P/F,8FNPV=-500+200×(0.9259+0.8573+0.7938+0.7350)=-500+200×3.312=-500+662.4=162.4万元。3.关于财务内部收益率（IRR）的说法，正确的是（）。A.IRR是使财务净现值等于零时的折现率B.IRR是使财务净现值大于零时的折现率C.IRR是使财务净现值小于零时的折现率D.IRR是投资回收期的倒数答案：A解析：财务内部收益率是指使技术方案在整个计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率，即财务净现值FNPV=0时对应的折现率。4.某设备原值10万元，预计净残值率5%，折旧年限8年，采用双倍余额递减法计提折旧，则该设备第3年折旧额为（）元。A.14062.5B.15625.0C.16800.0D.17500.0答案：A解析：双倍余额递减法年折旧率=2第1年折旧额=100000×25元，账面净值=100000-25000=75000元；第2年折旧额=75000×25元，账面净值=75000-18750=56250元；第3年折旧额=56250×25元。5.某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备及工器具购置费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，基本预备费率为5%，建设期贷款利息为300万元。则该项目的建设投资为（）万元。A.9000B.9450C.9750D.10050答案：B解析：建设投资=工程费用+工程建设其他费+预备费。工程费用=建筑安装工程费+设备及工器具购置费=6000+2000=8000万元。基本预备费=(工程费用+工程建设其他费)×基本预备费率=(8000+1000)×5%=450万元。建设投资=8000+1000+450=9450万元。注意：建设期贷款利息属于建设期利息，不属于建设投资，计入总投资。6.下列费用中，属于规费的是（）。A.工程排污费B.财产保险费C.劳动保护费D.职工教育经费答案：A解析：规费包括社会保险费（养老、医疗、失业、工伤、生育保险）和住房公积金。工程排污费在营改增后已并入环境保护税，但按原规定属于规费。财产保险费属于企业管理费，劳动保护费和职工教育经费属于企业管理费。7.某施工企业投标报价时，已知分部分项工程费合计为5000万元，措施项目费为800万元，其他项目费为500万元，规费为300万元，税金为220万元，企业管理费和利润已包含在分部分项工程费中。则该工程的投标总价为（）万元。A.6300B.6600C.6820D.7000答案：C解析：投标总价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=5000+800+500+300+220=6820万元。8.某技术方案年设计生产能力为10万件，单位产品售价为50元/件，单位产品变动成本为30元/件，年固定成本为100万元，销售税金及附加及增值税综合税率为10%。则该技术方案的盈亏平衡点产量为（）万件。A.4.0B.5.0C.5.5D.6.0答案：B解析：盈亏平衡点产量Q*=C单位产品税金TuQ*9.价值工程中，功能评价的方法常用的有（）。A.强制打分法和功能成本法B.优缺点列举法和直接评分法C.经验分析法和ABC分析法D.因素分析法和差额计算法答案：A解析：功能评价常用的方法有功能成本法（绝对值法）和功能指数法（相对值法），其中强制打分法（FD法）属于功能指数法的一种。B中优缺点列举法属于方案创造方法，C中ABC分析法属于对象选择的方法，D属于因素分析法。10.某设备5年前购入，原始成本为30万元，目前账面价值为15万元，当前市场价值为8万元。则该设备的沉没成本为（）万元。A.7B.8C.15D.22答案：A解析：沉没成本=设备账面价值-当前市场价值=15-8=7万元。二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）11.下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的有（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.总投资收益率E.利息备付率答案：AB解析：动态评价指标包括财务内部收益率、财务净现值、财务净现值率、动态投资回收期等。C投资回收期分静态和动态，表述不完整不选；D总投资收益率和E利息备付率属于静态评价指标（盈利能力分析和偿债能力分析指标）。12.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列费用中属于其他项目费的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费答案：ABCD解析：其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。规费属于独立于其他项目费之外的费用项目。13.下列成本中，属于固定成本的有（）。A.管理人员工资B.原材料费C.机器设备折旧费D.计件工资E.长期借款利息答案：ACE解析：固定成本是指在一定的产量范围内不受产品产量及销售量影响的成本，如工资及福利费（计件工资除外）、折旧费、修理费、无形资产及其他资产摊销费、其他费用等。长期借款利息通常视为固定成本。B原材料费和D计件工资属于变动成本。三、计算分析题14.某建设项目需购置一台施工机械，有两个方案可供选择：方案A：一次性投资120万元，年运行费为40万元，使用寿命为6年，6年后残值为10万元；方案B：一次性投资180万元，年运行费为25万元，使用寿命为8年，8年后残值为15万元。基准收益率为12%，要求用费用年值法选择最优方案。已知：(A/P,12，(A/F,12，(A/P,12，(A/F,12。答案：方案A的费用年值ACAA方案B的费用年值ACAA因为AC15.某施工企业签订一项总价为2000万元的施工合同，合同约定建设期为3年。第1年实际发生合同成本500万元，预计尚需发生成本1500万元；第2年实际累计发生合同成本1200万元，预计尚需发生成本800万元；第3年工程全部完工，累计实际发生合同成本1900万元。该企业采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。要求：（1）计算第1、2、3年各年的完工进度；（2）计算各年应确认的合同收入、合同费用和合同毛利。答案：（1）完工进度（累计实际发生成本占预计总成本的比例）：第1年完工进度=第2年完工进度=第3年完工进度=100（2）各年确认的收入、费用和毛利：第1年：确认合同收入=2000×25万元确认合同费用=2000×25万元确认合同毛利=500-500=0万元第2年：确认合同收入=2000×60万元确认合同费用=2000×60万元确认合同毛利=700-700=0万元第3年：确认合同收入=2000×100万元确认合同费用=1900-(500+700)=1900-1200=700万元确认合同毛利=800-700=100万元第二部分建设工程法规及相关知识一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）16.根据《民法典》，下列情形中，建设工程施工合同无效的是（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的C.承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同D.以上均是答案：D解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定建设工程施工合同无效：（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第二条，承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定，认定无效。故D正确。17.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.7B.10C.15D.30答案：C解析：根据《招标投标法》第四十七条，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。18.关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（）。A.质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的5%B.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%C.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位可以同时预留质量保证金D.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付的财产移交接受方管理答案：B解析：根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质〔2017〕138号）第七条，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。A错误，B正确。第十条，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。C错误。缺陷责任期内，如发包人被撤销，保证金随交付的财产移交接受方管理。D表述“如发包方被撤销”应为“如发包人被撤销”，且根据办法第十三条，正确表述为“缺陷责任期内，如发包人被撤销，保证金随交付的财产移交接受方管理”，D正确。19.根据《安全生产法》，建筑施工企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于（）学时。A.24B.32C.48D.72答案：B解析：根据《生产经营单位安全培训规定》第九条，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。20.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任B.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同C.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标D.联合体各方只需具备其中一方具备承担招标项目相应的资格条件即可答案：A解析：根据《招标投标法》第三十一条，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体各方不得在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。21.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施。A.施工单位技术负责人、总监理工程师B.施工单位项目负责人、总监理工程师C.施工单位技术负责人、监理工程师D.施工单位项目负责人、监理工程师答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。22.关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。A.劳动争议当事人必须先申请调解，调解不成再申请仲裁B.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年C.劳动争议仲裁裁决为终局裁决，当事人不得起诉D.劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼答案：D解析：劳动争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。调解不是必经程序，A错误。劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算，但劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受一年限制。B表述不完整。劳动争议仲裁中，只有部分情形（如追索劳动报酬等不超过当地月最低工资标准十二个月金额的争议等）的裁决为终局裁决，并非所有裁决均为终局，C错误。根据《劳动争议调解仲裁法》第五十条，当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。23.根据《民法典》，下列合同中，属于可撤销合同的是（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.因重大误解订立的合同D.以合法形式掩盖非法目的答案：C解析：可撤销合同包括：因重大误解订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。A损害国家利益的欺诈胁迫合同属于无效合同；B恶意串通损害他人利益属于无效合同；D以合法形式掩盖非法目的属于无效合同。注意：原《合同法》中欺诈胁迫损害国家利益的为无效合同，《民法典》修改后，欺诈胁迫损害国家利益的也属于可撤销合同，但本题C项明显属于可撤销合同范畴，ABD均属无效合同，故C为最符合题意选项。24.关于建设工程竣工结算的说法，正确的是（）。A.发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件B.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院应予支持C.当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认D.因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款答案：C解析：A选项：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。前提是“当事人约定”，并非当然视为认可，A表述不完整。B选项：第二十八条，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。B错误。C选项：第二十条，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。C正确。D选项：第十九条第二款，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。D正确。本题C和D均正确，但单选题需选择最符合题意者。D中“参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算”表述准确，C表述与司法解释原文一致。两者均正确的情况下，本题考查司法解释原文，C为典型考点，但D亦正确，此题存在争议。按近年真题考查方向，司法解释原文表述的考查以C更常见，但本题D表述与法条一致也正确。综合判断，此题更合适的答案应为C（工程量争议按签证确认是高频考点），D虽有法条依据但“可以参照”而非“必须”。若题目为单选，选择C。25.根据《民法典》关于保证期间的规定，债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起（）个月。A.3B.6C.12D.24答案：B解析：根据《民法典》第六百九十二条，债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）26.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位有下列行为中，责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E.未按照国家规定办理工程质量监督手续的答案：ABCD解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十六条，违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：（1）迫使承包方以低于成本的价格竞标的；（2）任意压缩合理工期的；（3）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；（4）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；（5）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；（6）未按照国家规定办理工程质量监督手续的；（7）明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；（8）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。E属于（6）的内容，也包括在内。因此ABCDE均正确。27.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.建设资金已经全部到位答案：ABCD解析：根据《建筑法》第八条，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施。E中“建设资金已经全部到位”说法不准确，应为“有满足施工需要的资金安排”。28.根据《民法典》合同编，下列属于发包人解除施工合同法定情形的是（）。A.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.承包人将承包的建设工程转包、违法分包的E.发包人未按约定支付工程价款的答案：ABCD解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持的情形包括：（1）承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）承包人将承包的建设工程转包、违法分包的。E属于承包人解除合同的情形。三、案例分析题29.背景资料：某市重点建设项目依法进行公开招标。招标人于2025年3月1日发布招标公告，3月8日发售招标文件，招标文件规定的投标截止时间为3月28日。A、B、C三家施工企业购买了招标文件并准备投标。3月15日，招标人组织投标人踏勘项目现场。A企业经踏勘后认为施工现场地质条件与招标文件描述不符，于3月18日向招标人提出书面异议。招标人于3月20日对招标文件进行了修改，并通知了所有获取招标文件的潜在投标人，但未延长投标截止时间。B企业于3月25日向招标人提交了投标文件，C企业于3月27日提交了投标文件。A企业考虑到修改后的招标文件需要重新编制投标文件，时间仓促，于3月28日投标截止前提交了投标文件。3月30日开标，开标时发现：B企业的投标保证金未按照招标文件要求提交；C企业的投标文件未按照招标文件要求密封。招标人当众宣布B、C两家企业的投标为废标。A企业成为唯一有效投标人，经评标委员会评审，A企业中标。问题：（1）招标人对招标文件修改后未延长投标截止时间是否合法？说明理由。（2）招标人当众宣布B、C两家企业投标为废标的行为是否合法？说明理由。（3）A企业成为唯一有效投标人并中标，该招标结果是否有效？说明理由。答案：（1）不合法。根据《招标投标法实施条例》第二十一条，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。本案中，招标人于3月20日修改招标文件，距投标截止时间3月28日仅8日，不足15日，依法应当顺延投标截止时间，但招标人未延长，故不合法。（2）合法。根据《招标投标法实施条例》第五十一条，投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收。投标保证金未按照招标文件要求提交的，评标委员会应当否决其投标。本案中，B企业投标保证金不符合要求，C企业投标文件未按要求密封，均属于依法应当否决或拒收的情形。但需注意：C企业投标文件未密封应在接收时拒收，而不是在开标时当众宣布废标；B企业保证金问题应在评标阶段否决。招标人在开标时当众宣布废标的做法程序上存在瑕疵，但实体处理结果合法。（3）无效。根据《招标投标法》第四十二条，评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依照本法重新招标。本案中，B、C两家企业投标被否决后，仅剩A企业一个有效投标人，根据《招标投标法实施条例》第四十四条，投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。虽然A企业投标有效，但有效投标不足3家使得本次招标缺乏竞争性，应当重新招标。第三部分建设工程项目管理一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）30.关于项目管理的说法，正确的是（）。A.项目管理的核心任务是项目的目标控制B.项目管理的对象是建设工程项目的决策阶段C.项目管理的目标包括费用目标、进度目标和质量目标，其中费用目标对施工方而言是投资目标D.项目管理只涉及实施阶段的管理答案：A解析：项目管理的核心任务是目标控制，A正确。项目管理的对象是建设工程项目的实施阶段，B错误。施工方费用目标是成本目标，而非投资目标，C错误。项目管理涉及决策阶段和实施阶段，D错误。31.某工程项目采用施工总承包管理模式，则施工总承包管理方与施工方之间的关系是（）。A.合同关系B.监理与被监理关系C.指令关系D.平等协商关系答案：C解析：施工总承包管理方与施工方之间没有合同关系，但施工总承包管理方对施工方具有指令权，即施工总承包管理方与施工方之间是指令关系。32.下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于管理措施的是（）。A.调整项目管理班子人员B.改变施工管理方式和强化合同管理C.改进施工方法D.调整设计方法和施工方案答案：B解析：项目目标动态控制的纠偏措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。A调整人员属于组织措施；B改变施工管理方式和强化合同管理属于管理措施；C改进施工方法属于技术措施；D调整设计方法属于技术措施。33.关于建造师和项目经理的说法，正确的是（）。A.项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人B.项目经理由建筑施工企业法定代表人任命C.项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理单位，并指定临时负责人D.项目经理可以同时担任两个及以上项目的项目经理答案：B解析：项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的委托授权代理人，而非代表人，A错误。项目经理由建筑施工企业法定代表人任命，B正确。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知建设单位（发包人）和监理单位，并指定临时负责人，C中“事先通知监理单位”不完整。项目经理不得同时担任两个及以上项目的项目经理，D错误。34.某工程网络计划中，工作M的总时差为4天，自由时差为2天。若该工作拖延3天，则对总工期的影响是（）。A.影响总工期1天B.影响总工期3天C.不影响总工期D.影响总工期5天答案：C解析：工作M拖延3天，小于总时差4天，不影响总工期。但大于自由时差2天，会影响后续工作的最早开始时间。35.下列施工质量控制措施中，属于事前控制的是（）。A.工序质量控制B.隐蔽工程验收C.施工图纸会审D.成品保护答案：C解析：事前控制包括施工图纸会审、编制施工方案、技术交底等施工准备阶段的质量控制。A工序质量控制和B隐蔽工程验收属于事中控制，D成品保护属于事后控制。36.某工程土方开挖分项工程量为5000m³，计划每天开挖500m³，计划单价为30元/m³。第5天结束时，实际完成开挖量为2000m³，实际单价为32元/m³。则已完工作预算费用（BCWP）为（）元。A.60000B.64000C.75000D.80000答案：A解析：BCWP（已完工作预算费用）=已完工作量×预算单价=2000×30=60000元。37.关于施工成本控制的说法，正确的是（）。A.施工成本控制的依据包括工程承包合同、施工成本计划、进度报告和工程变更B.施工成本控制的核心是成本预测C.施工成本控制的步骤中，比较是核心D.施工成本控制只包括对人工费、材料费和机械费的控制答案：A解析：施工成本控制的依据包括工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更等，A正确。成本控制的核心是成本分析，B错误。成本控制步骤中，分析是核心，C错误。成本控制包括对人工费、材料费、机械费、管理费等全部费用的控制，D错误。38.关于施工项目竣工结算的说法，正确的是（）。A.竣工结算由承包人编制，发包人审查B.竣工结算由监理人编制，发包人审查C.竣工结算由发包人编制，承包人审查D.竣工结算由审计部门编制答案：A解析：根据《建设工程价款结算暂行办法》，工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人审查。39.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行（）。A.检验B.试验C.验收D.鉴定答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十四条，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。40.关于建设工程项目信息管理的说法，正确的是（）。A.信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务B.信息管理仅指对信息的收集和整理C.项目管理信息系统（PMIS）主要用于项目决策D.项目信息编码不需要统一规范答案：A解析：信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务，A正确。信息管理包括信息收集、整理、处理、存储、传递和应用的全过程，B错误。项目管理信息系统主要用于项目的目标控制，C错误。项目信息编码应有统一的规范，D错误。二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。A.组织措施包括设立专门的进度控制工作部门B.管理措施包括采用工程网络计划方法进行进度控制C.经济措施包括编制与进度计划相适应的资源需求计划D.技术措施包括审查承包商提交的进度计划E.合同措施包括对工程延误进行索赔答案：ABC解析：进度控制的组织措施包括设立专门的工作部门、配备专人负责进度控制等，A正确。管理措施包括网络计划方法、信息技术应用等，B正确。经济措施包括资金需求计划、资源需求计划等，C正确。D审查承包商进度计划属于管理措施而非技术措施。E索赔属于合同管理范畴，不属于进度控制的合同措施，进度控制的合同措施包括选择合理的合同结构、合同工期条款等。42.下列属于施工项目质量计划内容的有（）。A.质量目标B.质量管理组织和职责C.主要施工方案的描述D.质量记录的要求E.施工成本控制指标答案：ABCD解析：施工项目质量计划的内容包括质量目标、质量管理组织和职责、主要施工方案、质量记录、人员培训等。E施工成本控制指标属于成本管理范畴，不属于质量计划内容。43.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2017），项目经理的权限包括（）。A.参与项目招标、投标和合同签订B.参与组建项目管理机构C.决定授权范围内的项目资金使用D.主持项目管理机构工作E.制订项目内部计酬办法答案：ABCD解析：根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2017）第6.3.2条，项目经理应具有下列权限：（1）参与项目招标、投标和合同签订；（2）参与组建项目管理机构；（3）决定授权范围内的项目资金使用；（4）主持项目管理机构工作；（5）在授权范围内协调与项目有关的外部关系；（6）法律、法规规定的其他权利。E制订项目内部计酬办法属于项目经理的职责而非权限。三、综合应用题44.某工程项目施工合同工期为20个月，施工单位编制的双代号网络计划如下图所示（时间单位：月），合同约定实际工期每拖延1天，承包人向发包人支付5000元误期损害赔偿费。各工作的逻辑关系和持续时间如下表所示：工作紧前工作持续时间（月）A—4B—3CA5DA6EB,C4FB,D5GE,F3HD,E4IG,H2（1）绘制该网络计划的逻辑关系图（可用文字说明节点编号方式）；（2）计算各工作的最早开始时间、最早完成时间、最迟开始时间、最迟完成时间和总时差；（3）确定关键线路和计算工期。答案：（1）网络计划逻辑关系图（节点编号法）：用双代号网络图表示，节点编号如下：①→②：工作A（4个月）①→③：工作B（3个月）②→④：工作C（5个月）②→⑤：工作D（6个月）③→④：虚工作（0）③→⑥：工作F（5个月）④→⑤：虚工作（0）④→⑦：工作E（4个月）⑤→⑦：工作H（4个月）⑥→⑦：工作G（3个月）⑦→⑧：工作I（2个月）（2）六个时间参数计算：最早开始时间（ES）和最早完成时间（EF）：工作A：ES1-2工作B：ES1-3工作C：ES2-4工作D：ES2-5工作E：ES4-7工作F：ES3-6工作G：ES6-7工作H：ES5-7工作I：ES7-8计算工期Tc最迟完成时间（LF）和最迟开始时间（LS）：工作I：LF7-8工作H：LF5-7工作G：LF6-7工作E：LF4-7工作F：LF3-6工作D：LF2-5工作C：LF2-4工作B：LF1-3工作A：LF1-2总时差（TF）：TTT（3）关键线路和计算工期：关键线路为总时差为0的工作组成的线路：①→②→④→⑤→⑦→⑧，即A→C→E→H→I。计算工期Tc45.某工程基坑开挖深度为6.5m，施工单位编制了基坑开挖专项施工方案。施工过程中，因降排水措施不当，导致基坑边坡局部坍塌，造成1名工人死亡、2人重伤，直接经济损失约200万元。问题：（1）该起事故属于哪一等级的生产安全事故？说明判断依据。（2）该专项施工方案是否需要专家论证？说明理由。（3）事故发生后，施工单位应立即采取哪些应急处置措施？答案：（1）该起事故属于一般事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条，一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本案中，事故造成1人死亡、2人重伤、直接经济损失约200万元，未达到较大事故（3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失）的标准，属于一般事故。（2）需要专家论证。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应当组织专家论证。本案基坑开挖深度为6.5m，超过5m，因此该专项施工方案应当进行专家论证。（3）事故发生后，施工单位应立即采取以下应急处置措施：1.立即启动应急预案，组织现场救援，抢救受伤人员，防止事故扩大；2.及时、如实向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报；3.保护事故现场，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证；4.配合事故调查，如实提供有关情况和资料；5.对现场其他危险区域进行排查，设置警戒区域，防止次生事故发生。46.某施工项目在实施过程中，进度控制人员发现实际进度滞后于计划进度。经分析，主要原因包括：（1）建设单位未能及时提供施工场地；（2）施工单位劳动力投入不足；（3）设计单位迟延交付施工图纸；（4）异常恶劣的气候条件；（5）施工单位采购的材料未能按时进场。问题：（1）上述原因中，哪些属于承包商可以向发包人提出工期索赔的事件？哪些属于承包商自身责任？（2）若承包商就非