2025年一级建造师执业资格考试（建设工程法规及相关知识）复习题及答案

2025年一级建造师执业资格考试（建设工程法规及相关知识）复习题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》的规定，下列组织中，不能作为法人被申请破产的是（）。A.有限责任公司B.股份有限公司C.个人独资企业D.农民专业合作社2.关于建设用地使用权流转的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时，可以采用口头形式订立转让合同C.建设用地使用权转让后，原出让合同约定的土地使用年限不变D.建设用地使用权流转时，当事人应当办理变更登记，但未经登记不影响合同效力3.根据《招标投标法实施条例》，关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之一B.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密C.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清、说明D.评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足3家使得投标明显缺乏竞争的，应当直接确定中标人4.关于建设工程施工合同纠纷中诉讼时效的说法，正确的是（）。A.当事人一方提出请求的，诉讼时效中断B.诉讼时效期间自权利人知道权利受侵害之日起算，一律为3年C.超过诉讼时效期间，当事人起诉的，人民法院应当不予受理D.诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩5.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。A.暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖B.城市建成区内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，抢修、抢险作业除外C.施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息D.土方和建筑垃圾运输可以采用密闭式运输车辆或者采取覆盖措施6.根据《保障农民工工资支付条例》，关于农民工工资支付的说法，正确的是（）。A.施工总承包单位应当按照有关规定存储工资保证金，专用账户由建设单位开立B.施工总承包单位对分包单位所招用农民工的工资支付承担连带责任，但分包单位拖欠农民工工资的，由分包单位直接清偿C.建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，但拨付周期可以超过1个月D.施工总承包单位应当在工程所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资7.关于建设工程质量保修制度的说法，正确的是（）。A.建设工程的保修期，自工程竣工预验收合格之日起计算B.在保修期内，因使用不当或者第三方造成的质量缺陷，不属于保修范围C.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担全部赔偿责任D.因发包人原因造成建设工程未经验收擅自使用的，保修期自转移占有之日起算8.关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。A.施工总承包单位应当对分包单位作业人员进行安全生产教育培训，分包单位无需重复培训B.建筑企业新职工上岗前必须经过至少64学时的安全培训，每年接受再培训时间不得少于24学时C.采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须对从业人员进行专门的安全教育培训D.劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程培训，用工单位无需培训9.关于合同解除的说法，正确的是（）。A.承包人将工程转包的，发包人有权解除合同B.发包人未按约定支付工程款，经催告后在合理期限内仍未履行的，承包人当然解除合同C.合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格的，承包人无权请求支付工程款D.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失10.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于起重机械安装拆卸的说法，正确的是（）。A.安装拆卸单位必须具有相应的资质，安装拆卸前应当编制专项施工方案，由安装拆卸单位技术负责人签字后实施B.起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，调试合格后即可投入使用C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测D.安装单位应当与施工总承包单位签订安装拆卸合同，并指定专职安全生产管理人员进行现场监督11.关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.工程监理单位可以将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字B.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场C.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理，无需对施工组织设计中的安全技术措施进行审查D.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位停工整改12.关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。A.劳动争议当事人必须先经过协商，协商不成才能申请调解B.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算C.当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼D.劳动争议调解组织包括企业劳动争议调解委员会、基层人民调解组织，但不包括乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织13.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任B.联合体各方签订共同投标协议后，可以自己名义单独投标C.联合体投标的，应当以联合体牵头人的名义提交投标保证金D.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效14.关于施工许可证的法定批准条件，下列说法错误的是（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证C.施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求D.建设资金已经全部到位15.关于无效合同和可撤销合同的说法，正确的是（）。A.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，属于无效合同B.当事人请求人民法院撤销合同，但未请求变更的，人民法院可以判决变更C.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿D.无效合同自始没有法律约束力，但可撤销合同在被撤销前自始有效16.根据《绿色施工导则》，关于施工节水与水资源利用的说法，正确的是（）。A.施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水，应优先采用中水搅拌、中水养护B.施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，并采取有效措施减少管网和用水器具的漏损C.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置，不得使用市政自来水D.大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，可以分别计量用水量17.关于著作权保护期的说法，正确的是（）。A.自然人的作品，其发表权、财产权保护期为作者终生及其死亡后50年B.法人作品或者职务作品，其发表权、财产权保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再保护C.作者署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制D.建设工程设计文件属于图形作品，其复制权保护期为作者终生及死后50年18.关于增值税纳税义务发生时间的说法，正确的是（）。A.纳税人提供建筑服务，发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为收讫销售款项的当天B.纳税人提供建筑服务，采取预收款方式的，其纳税义务发生时间为收到预收款的当天C.纳税人发生视同销售服务，其纳税义务发生时间为服务完成的当天D.纳税人扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天19.关于民事诉讼管辖的说法，正确的是（）。A.因建设工程施工合同纠纷提起的诉讼，由工程所在地人民法院管辖，此为专属管辖B.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先收到起诉状的人民法院管辖C.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，可以再自行移送D.当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出，未提出异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权20.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程的说法，正确的是（）。A.危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由施工总承包单位技术负责人审核签字并加盖单位公章B.对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于5名C.危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底，并由双方签字确认D.施工单位应当对危大工程施工作业人员进行实名制登记，项目负责人应当在施工现场履职，但项目专职安全生产管理人员无需对专项施工方案实施情况进行现场监督二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《民法典》，关于保证担保的说法，正确的有（）。A.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任，但保证人与债权人约定禁止转让债权的除外D.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任E.债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任，无论何种变更22.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，正确的有（）。A.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持B.当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不予计量C.当事人约定按照固定价结算工程价款，在履行中发生工期延误，工期延误的原因与当事人无关的，应当按照原约定固定价结算D.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外E.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息23.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权B.装饰装修工程不具备折价或者拍卖条件，承包人不享有优先受偿权C.承包人对建设工程享有优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金D.建设工程价款优先受偿权的行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算E.发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持24.根据《安全生产法》，关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的有（）。A.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用B.生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任C.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任D.生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行E.生产经营单位使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者的安全生产教育培训由劳务派遣单位负责，生产经营单位无需进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训25.关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议B.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力C.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定D.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构E.当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外26.关于施工企业资质序列、类别和等级的说法，正确的有（）。A.建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质三个序列B.施工总承包资质、专业承包资质按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级C.施工劳务资质不分类别与等级D.企业首次申请资质，应当申请最低等级资质，但取得资质证书后即可在其资质等级许可的范围内承揽工程E.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级27.根据《招标投标法》及其实施条例，关于评标结果和定标的说法，正确的有（）。A.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人B.招标人应当根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人C.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人D.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标E.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认28.关于施工现场消防安全职责的说法，正确的有（）。A.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查B.建设工程施工现场的消防安全由施工单位负责，施工总承包单位对施工现场的消防安全负总责C.分包单位应当服从施工总承包单位的消防安全管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任D.施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督E.动用明火作业时，应当办理审批手续，作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施29.关于增值税进项税额抵扣的说法，正确的有（）。A.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产，其进项税额不得从销项税额中抵扣B.非正常损失的购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务，其进项税额不得从销项税额中抵扣C.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务和交通运输服务，其进项税额不得从销项税额中抵扣D.购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务，其进项税额不得从销项税额中抵扣E.纳税人取得增值税专用发票，但用于集体福利的，其进项税额准予从销项税额中抵扣30.根据《民法典》，下列属于建设工程施工合同发包人权利义务的有（）。A.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查B.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失C.建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程D.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失E.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建三、案例分析题（共4题，每题10分。根据背景资料，按要求作答）（一）【背景资料】某住宅小区工程由A建筑公司（总承包）承建，A公司与B劳务公司签订劳务分包合同，将劳务作业分包给B公司。A公司项目部编制了施工组织设计和危险性较大的分部分项工程专项施工方案（模板工程及支撑体系，搭设高度12m）。专项施工方案经A公司技术负责人审批签字后实施。施工过程中，监理工程师在巡视时发现，模板支撑体系搭设存在严重安全隐患，要求A公司立即整改，但A公司项目经理认为工期紧，未予理睬。当晚，该模板支撑体系局部坍塌，造成3名劳务作业人员死亡、2人重伤。经调查，B公司未对劳务作业人员进行安全生产教育培训，部分作业人员未佩戴安全帽；A公司未对B公司的安全生产工作统一协调、管理。【问题】1.请指出本案例中专项施工方案的编制、审批程序是否正确？对于超过一定规模的危大工程，正确的程序是什么？（3分）2.根据《安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》，分析A公司、B公司在本起事故中各应承担哪些安全生产责任？（4分）3.本起事故属于哪个等级的生产安全事故？事故调查报告应包括哪些主要内容？（3分）（二）【背景资料】某开发商与C施工企业签订施工总承包合同，约定工程预付款为合同价款的20%，并约定了预付款的抵扣方式。施工期间，开发商资金紧张，未按约定支付工程进度款，C企业多次催告无果，于竣工前停止施工。双方发生争议。C企业主张停工期间的窝工损失，开发商辩称C企业擅自停工构成违约。后经协商，双方解除合同。C企业请求开发商支付已完工程价款，开发商以工程质量不合格为由拒绝支付。经鉴定，已完工程部分质量合格，部分存在质量问题，但经修复后可以达到合格标准。【问题】1.根据《民法典》，C企业停止施工的行为是否合法？请说明理由。（3分）2.合同解除后，对于已完工程价款结算及质量不合格部分的处理，应当遵循什么原则？（4分）3.工程预付款的抵扣方式通常有哪几种？（3分）（三）【背景资料】某市政道路工程依法必须招标，招标人采用资格预审方式。招标文件规定，投标截止时间为2025年6月1日9:00。D公司于6月1日8:30提交投标文件，但未缴纳投标保证金。评标过程中，评标委员会发现D公司的投标文件施工方案编制粗糙，经评标委员会集体讨论，认为D公司未缴纳保证金属于重大偏差，否决了D公司的投标。E公司投标报价低于成本，评标委员会认定其投标无效。最终，评标委员会推荐了F公司为第一中标候选人。招标人认为F公司业绩不佳，未在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人，而是直接确定了排名第二的G公司为中标人。【问题】1.D公司未缴纳投标保证金，其投标是否应当被否决？请说明理由。（3分）2.评标委员会认定E公司投标报价低于成本是否正确？依据是什么？（2分）3.招标人直接确定G公司为中标人的做法是否正确？请说明理由。招标人与中标人签订合同的期限和内容有何规定？（5分）（四）【背景资料】某写字楼工程，总建筑面积80000平方米，地下3层，地上35层，由H公司施工总承包。H公司项目部编制了现场临时用电方案，采用TN-S接零保护系统，配电箱设置了漏电保护器。某日，电工李某在检修分配电箱时，未穿戴绝缘手套和绝缘鞋，且未悬挂“禁止合闸、有人工作”标示牌，另一名工人王某误合闸，导致李某触电，经抢救无效死亡。经调查，该项目未按规定对施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，且在建工程内住人。【问题】1.施工现场临时用电工程必须符合哪些规定？TN-S系统中的“三级配电、两级漏电保护”具体指什么？（4分）2.本案例中，H公司在安全管理方面存在哪些违法行为？（3分）3.简述施工现场安全警示标志的设置要求。（3分）参考答案及解析一、单项选择题1.C【解析】《企业破产法》规定，企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务。同时，其他法律规定企业法人以外的组织的清算，属于破产清算的，参照适用本法规定的程序。个人独资企业属于非法人组织，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任，不能作为法人被申请破产。有限责任公司、股份有限公司、农民专业合作社（法人资格）均适用破产程序。2.C【解析】A错误，建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押的，当事人应当采用书面形式订立相应的合同；B错误，建设用地使用权流转应当采用书面形式；C正确，建设用地使用权转让后，原出让合同约定的土地使用年限不变；D错误，建设用地使用权转让的，应当向登记机构申请变更登记，未经登记，不发生物权变动效力，但合同效力不受影响（合同自成立时生效，未办理物权登记不影响合同效力）。3.B【解析】A错误，评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；B正确，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密；C错误，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不得接受投标人主动提出的澄清、说明；D错误，评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标。4.D【解析】A错误，诉讼时效中断的事由包括权利人向义务人提出履行请求、义务人同意履行义务、权利人提起诉讼或者申请仲裁、与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形，当事人一方提出请求属于诉讼时效中断事由，但表述为“当事人一方提出请求”不够准确，应为权利人向义务人提出履行请求，且该选项表述本身正确性存疑，但相比其他选项，D正确。B错误，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，普通诉讼时效为3年，但法律另有规定的除外，最长权利保护期间为20年。C错误，超过诉讼时效期间，当事人起诉的，人民法院应当受理，受理后若对方提出诉讼时效抗辩且查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回诉讼请求。D正确，诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的，不得请求返还。5.C【解析】A错误，暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。B错误，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外，而非“城市建成区内”一律禁止。C正确，施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。D错误，土方和建筑垃圾运输应当采用密闭式运输车辆或者采取覆盖措施，而非“可以”采用。6.D【解析】A错误，施工总承包单位应当按照有关规定存储工资保证金，农民工工资专用账户由施工总承包单位开立。B错误，分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿；工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。C错误，建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用；人工费用拨付周期不得超过1个月。D正确，施工总承包单位应当在工程所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。7.B【解析】A错误，建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。B正确，因使用不当或者第三方造成的质量缺陷，以及不可抗力造成的质量缺陷，不属于保修范围。C错误，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任，但该损失应当是由于施工单位原因造成的质量缺陷导致的损失，若因发包人使用不当等造成，施工单位不承担赔偿责任。D错误，发包人擅自使用未经验收的建设工程，视为认可该工程的质量，但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任，保修期自转移占有之日起算的说法不准确，应为自发包人擅自使用之日起算。8.C【解析】A错误，施工总承包单位应当对分包单位作业人员进行安全生产教育培训，分包单位也应对本单位作业人员进行教育培训，不能免除。B错误，建筑企业新职工上岗前必须经过至少32学时的安全培训，每年接受再培训时间不得少于20学时，而非64学时和24学时（该数据为部分地区要求，全国统一规定为32学时/20学时）。C正确，采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须对从业人员进行专门的安全教育培训。D错误，劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，用工单位应当对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，双方均有培训义务。9.A【解析】A正确，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。B错误，发包人未按约定支付工程款，经催告后在合理期限内仍未履行的，承包人享有法定解除权，但并非“当然解除”，需通知对方，合同自通知到达对方时解除。C错误，合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释关于建设工程施工合同无效的规定处理，即修复后经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；修复后竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。D正确，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。但D选项表述“可以要求恢复原状”正确。10.C【解析】A错误，安装拆卸单位必须具有相应的资质，安装拆卸前应当编制专项施工方案，由安装拆卸单位技术负责人签字后实施，但实行施工总承包的，还应当经施工总承包单位技术负责人签字，而非仅安装拆卸单位技术负责人签字。B错误，起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，调试合格后，还应当经检验检测机构检验合格后方可投入使用。C正确，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。D错误，安装单位应当与施工总承包单位签订安装拆卸合同，并指定专职安全生产管理人员进行现场监督，但该专职安全生产管理人员应当由安装单位指定，且安装拆卸作业属于危险性较大的作业，应当安排专人进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。11.B【解析】A错误，工程监理单位不得将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字。B正确，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。C错误，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理，并且工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。D错误，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位，而非直接要求停工整改。12.C【解析】A错误，劳动争议发生后，当事人可以协商解决，也可以直接申请调解、仲裁或提起诉讼，协商不是必经程序。B错误，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算，但劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受1年仲裁时效期间的限制；劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。C正确，当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。D错误，劳动争议调解组织包括企业劳动争议调解委员会、依法设立的基层人民调解组织、在乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织。13.A【解析】A正确，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。B错误，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。C错误，联合体投标的，可以由联合体共同提交投标保证金，也可以由联合体牵头人提交，但并非“应当以联合体牵头人的名义”。D错误，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。14.D【解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施。D错误，应为“有满足施工需要的资金安排”，而非“建设资金已经全部到位”。15.C【解析】A错误，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销，属于可撤销合同。B错误，当事人请求撤销的，人民法院应当撤销，不能判决变更；当事人请求变更的，人民法院不得撤销。C正确，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。D错误，无效合同自始没有法律约束力，可撤销合同在被撤销前自始有效，但被撤销后自始没有法律约束力。16.B【解析】A错误，施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水，现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，优先采用中水搅拌、中水养护，但喷洒路面、绿化浇灌未明确禁止使用市政自来水。B正确，施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，并采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。C错误，现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置，但可以使用市政自来水，只是应循环使用。D错误，大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，应当分别计量用水量，而非“可以”。17.C【解析】A错误，自然人的作品，其发表权、财产权保护期为作者终生及其死亡后50年，截止于作者死亡后第50年的12月31日，但发表权属于人身权，其保护期与财产权相同。B错误，法人作品或者职务作品，其发表权、财产权保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再保护，但该表述不完整，法人作品的发表权保护期是50年，截止于首次发表后第50年的12月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再保护；其财产权保护期同样适用。C正确，作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。D错误，建设工程设计文件属于图形作品，其复制权保护期与一般作品相同，自然人为作者终生及死后50年，法人为首次发表后50年。18.D【解析】A错误，纳税人提供建筑服务，发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。B错误，纳税人提供建筑服务，采取预收款方式的，其纳税义务发生时间为收到预收款的当天，但该规定已调整，目前建筑服务预收款纳税义务发生时间为收到预收款的当天，但预缴税款的规定除外，此处应结合最新政策，一般规定为收到预收款时预缴增值税，纳税义务发生时间为收到预收款当天（用于预缴），实际纳税义务发生时间仍按收讫销售款项或取得索取销售款项凭据当天。C错误，纳税人发生视同销售服务，其纳税义务发生时间为服务完成的当天，但视同销售不动产的，为不动产权属变更的当天。D正确，纳税人扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。19.D【解析】A错误，因建设工程施工合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，即由工程所在地人民法院专属管辖，但该表述“由工程所在地人民法院管辖，此为专属管辖”正确，但题干要求选正确的，A选项前半句“因建设工程施工合同纠纷提起的诉讼，由工程所在地人民法院管辖”正确，但后半句“此为专属管辖”也正确，实际上《民诉法解释》规定建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，属于专属管辖。但本题B选项错误，C选项错误，D选项正确。A选项本身正确，但题目为单选，需选择最符合题意的。实际上A和D均正确，但A表述“由工程所在地人民法院管辖”不够准确，应为“由工程所在地人民法院专属管辖”，故A不严谨。D正确，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出，未提出异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权。20.C【解析】A错误，危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由施工总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。B错误，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于5名，且与本项目有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。C正确，危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底，并由双方签字确认。D错误，施工单位应当对危大工程施工作业人员进行实名制登记，项目负责人应当在施工现场履职，项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，发现未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改。二、多项选择题21.BCD【解析】A错误，《民法典》规定，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任，而非连带责任保证。B正确，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但法律另有规定的除外。C正确，保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任，但保证人与债权人约定禁止转让债权的除外。D正确，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。E错误，债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任，但债权人与债务人协议变更主合同，未经保证人书面同意，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的债务承担保证责任；如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。22.ADE【解析】A正确，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。B错误，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量，而非不予计量。C错误，当事人约定按照固定价结算工程价款，在履行中发生工期延误，工期延误的原因与当事人无关的，应当按照原约定固定价结算，但若因一方原因导致工期延误，导致人工、材料价格大幅上涨，继续按原固定价结算明显不公平的，可以请求调整。D正确，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。E正确，当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。23.ADE【解析】A正确，建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。B错误，装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，承包人可以主张优先受偿权，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外。C错误，承包人对建设工程享有优先受偿权的范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金。D正确，建设工程价款优先受偿权的行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。E正确，发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。24.ABCD【解析】A正确，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。B正确，生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任。C正确，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。D正确，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。E错误，生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。25.ABCDE【解析】A正确，仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。B正确，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。C正确，当事人对仲裁协议效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。D正确，仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。E正确，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。26.ABCE【解析】A正确，建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质三个序列。B正确，施工总承包资质、专业承包资质按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。C正确，施工劳务资质不分类别与等级。D错误，企业首次申请资质，应当申请最低等级资质，但取得资质证书后只能在其资质等级许可的范围内承揽工程，不能超越资质等级承揽工程。E正确，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。27.ABCDE【解析】A正确，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。B正确，招标人应当根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。C正确，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。D正确，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。E正确，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。28.ABDE【解析】A正确，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。B正确，建设工程施工现场的消防安全由施工单位负责，施工总承包单位对施工现场的消防安全负总责。C错误，分包单位应当服从施工总承包单位的消防安全管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，而非全部责任。D正确，施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督。E正确，动用明火作业时，应当办理审批手续，作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。29.ABCD【解析】A正确，用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产，其进项税额不得从销项税额中抵扣。B正确，非正常损失的购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务，其进项税额不得从销项税额中抵扣。C正确，非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务和交通运输服务，其进项税额不得从销项税额中抵扣。D正确，购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务，其进项税额不得从销项税额中抵扣。E错误，用于集体福利的购进货物，其进项税额不得从销项税额中抵扣。30.ABCD【解析】A正确，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。B正确，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。C正确，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。D正确，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。E错误，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建，这是发包人的权利，而非承包人的权利义务，且该选项属于承包人的义务，不属于发包人的权利义务。三、案例分析题（一）1.（1）本案例中专项施工方案的编制、审批程序不正确。（1分）（2）理由：对于超过一定规模的危大工程（模板工程及支撑体系搭设高度12m，属于超过一定规模的危大工程），专项施工方案应当由施工单位组织召开专家论证会进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。本案例中，仅由A公司技术负责人审批签字后实施，未组织专家论证，也未经总监理工程师审查，程序严重违法。（2分）2.（1）A公司的责任：①A公司作为施工总承包单位，对施工现场的安全生产负总责。A公司未对B公司的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，违反《安全生产法》规定。（1分）②A公司项目经理对监理工程师提出的安全隐患整改要求未予理睬，未及时消除事故隐患，违反《建设工程安全生产管理条例》规定。（1分）（2）B公司的责任：①B公司作为劳务分包单位，未对劳务作业人员进行安全生产教育培训，导致作业人员安全意识淡薄，违反《安全生产法》关于生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训的规定。（1分）②B公司未监督作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，未提供合格的安全帽或未监督佩戴，违反《安全生产法》规定。（1分）3.（1）本起事故造成3人死亡、2人重伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，属于较大事故（死亡3人以上10人以下）。（1分）（2）事故调查报告应当包括下列内容：①事故发生单位概况；（0.5分）②事故发生经过和事故救援情况；（0.5分）③事故造成的人员伤亡和直接经济损失；（0.5分）④事故发生的原因和事故性质；（0.5分）⑤事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；（0.5分）⑥事故防范和整改措施。（0.5分）（共3分）（二）1.（1）C企业停止施工的行为合法。（1分）（2）理由：根据《民法典》规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法