建设工程合同风险控制合同

建设工程合同风险控制合同本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日在中国______省/市/自治区______签订：甲方（发包人）：[全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]通讯地址：[地址]联系电话：[电话]统一社会信用代码：[代码]乙方（承包人）：[全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]通讯地址：[地址]联系电话：[电话]统一社会信用代码：[代码]鉴于甲方拟建设[项目名称]工程（项目地址：[地址]）（以下简称“本项目”），甲乙双方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”），约定由乙方承建本项目。为有效管理和控制本项目在履行主合同过程中可能出现的各类风险，保障项目顺利实施，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下风险控制条款，作为主合同的补充协议：第一条定义1.1除非本协议上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：（1）“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等；（2）“风险”是指在本项目实施过程中可能发生的、对项目目标（质量、工期、成本）产生不利影响的潜在不确定性因素；（3）“风险登记台账”是指记录本项目已识别、评估和分类风险清单及应对措施的文档；（4）“主合同”指甲乙双方签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）；（5）“保险”是指本项目相关的各类保险，包括但不限于工程一切险、第三者责任险、人员意外伤害险等；（6）“担保”是指本项目相关的各类担保，包括但不限于履约担保、支付担保等。1.2本协议中未定义的术语，其含义与主合同及适用的法律法规中的含义相同。第二条风险识别与评估2.1甲乙双方均有责任在本项目实施过程中，持续识别可能影响项目目标的风险，并应及时将识别出的风险信息记录在风险登记台账中。2.2乙方应负责对其施工组织、技术方案、质量安全、环境保护等方面的风险进行识别和初步评估，并将评估结果及应对措施建议报送甲方确认。2.3甲方应负责识别与项目相关的外部风险，如法律法规变化、政策调整、设计变更、场地条件限制、协调外部关系等风险，并将评估结果及应对措施告知乙方。2.4甲乙双方应定期（建议每[时间周期，如：月度]）或在风险等级发生变化时，共同对风险登记台账进行评审和更新，并就重大风险进行沟通协商。第三条风险分担3.1甲乙双方应根据公平合理、风险可控的原则，就本项目的主要风险划分责任。3.2不可抗力风险：任何一方因不可抗力导致不能履行或不能完全履行合同义务的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后[时间，如：7日]内书面通知对方，并提供相关证明文件，双方应就合同履行事宜协商调整。3.3政策法规风险：因国家或地方颁布、实施新的法律、法规、规章或政策，导致项目成本增加或工期延误的，经双方确认，相关损失由甲方承担，工期相应顺延。但因乙方原因导致的成本增加或工期延误除外。3.4市场风险（主要材料/人工价格波动）：双方同意采用[选择一种方式，如：固定价格、可调价格]方式处理。采用可调价格方式的，具体调价机制如下：[详细调价机制描述，如：主要材料价格参照[某指数]波动超过[百分比]时，按约定方式调整合同价格]。调价条款的适用范围和条件以主合同约定为准，主合同无约定的，参照本条约定执行。3.5设计变更风险：因发包人提出的设计变更或错误，导致乙方返工、停工或增加成本的，经甲方确认，由此造成的损失由甲方承担，工期相应顺延。因乙方原因造成的设计变更，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。3.6发包人原因导致的延误风险：因甲方未能按主合同约定提供必要条件、指令错误、未及时支付工程款等原因导致工期延误的，乙方有权要求工期顺延，并可能根据主合同约定索赔损失。甲方应在收到乙方通知后[时间，如：15日]内予以处理或答复。3.7承包人管理风险：乙方对其施工组织、技术方案、质量安全、环境保护等方面的风险承担责任，应采取有效措施避免或减少损失。因乙方原因造成工程缺陷、安全事故、环境污染等，由乙方承担全部责任，并按主合同约定承担违约责任。3.8第三方索赔风险：因第三方原因（如相邻财产损害、人身伤害等）对项目或人员造成损害的，相关责任由该第三方承担。若该第三方无力承担责任或无法及时赔偿，由此给甲乙任何一方造成的损失，由责任方承担，另一方应根据主合同约定向责任方追偿。3.9不可预见风险：对于双方在签订本协议时无法预见的、在项目实施过程中发生的其他风险，双方应本着公平合理的原则协商解决其风险分担和应对措施。第四条风险控制与应对措施4.1甲方应履行以下风险控制责任：（1）提供准确、完整的设计文件和基础资料，并保证其真实性、可靠性；（2）按主合同约定及时办理各项审批手续，并配合乙方施工；（3）按主合同约定及时足额支付工程款，保障乙方资金周转；（4）负责协调与本项目实施相关的外部关系，减少外部干扰；（5）建立项目沟通协调机制，及时解决履行主合同过程中出现的问题；（6）[根据项目具体情况补充其他甲方责任]。4.2乙方应履行以下风险控制责任：（1）编制科学合理的施工组织设计和专项施工方案，并严格执行；（2）建立健全质量安全保证体系，确保工程质量符合设计要求和规范标准；（3）加强施工现场安全管理，落实安全防护措施，杜绝重大安全事故；（4）采取有效措施保护环境，遵守相关环保法规；（5）加强成本管理，合理控制工程成本；（6）根据合同约定，购买本协议第六条所述的保险；（7）[根据项目具体情况补充其他乙方责任]。4.3双方应共同或各自负责实施本协议第三条、风险登记台账及风险评估结果中确定的风险应对计划和措施。第五条风险转移机制5.1履约保证：乙方应在本协议签订后[时间，如：10日]内，向甲方提供由[指定担保人/银行]出具金额为合同总价款[百分比，如：5%]的履约保证函（或银行履约保函），保证函有效期应覆盖主合同履行期限。若主合同发生变更导致合同总价款调整，履约保证金额应相应调整。5.2支付保证：甲方应在本协议签订后[时间，如：10日]内，向乙方提供由[指定担保人/银行]出具金额为合同总价款[百分比，如：10%]的支付保证函（或银行支付保函），保证函有效期应覆盖主合同主要支付节点。具体保证金额和节点可协商确定。5.3工程保险：乙方必须自行投保工程一切险、第三者责任险和人员意外伤害险，保险范围和保额应符合国家及行业相关规定，并能覆盖本项目潜在的主要风险。保险单需抄送甲方一份。乙方应保证保险持续有效，如因乙方原因导致保险失效，由此产生的一切损失由乙方承担。甲方有权要求乙方提供保险单复印件查验。5.4担保：如本协议第三条约定的风险由乙方承担，但可能造成甲方重大损失，甲方有权要求乙方在风险发生前或发生后[时间，如：15日]内，提供相应的担保（如履约担保、付款担保、损害赔偿担保等），具体条件和方式由双方协商确定。5.5分包风险转移：乙方如需将部分非主体工程分包，应确保分包单位具有相应资质，并在分包合同中明确风险分担责任，特别是质量和安全责任。乙方对分包工程承担连带责任。第六条风险管理沟通与协调6.1甲乙双方应指定专门联系人负责风险管理相关事宜，并保持畅通沟通。6.2双方应定期（建议每[时间周期，如：月度]或根据需要）召开风险管理沟通会议，回顾风险登记台账，讨论风险应对措施的有效性，并协调解决风险管理中存在的问题。6.3任何一方发现可能构成重大风险的信号或事件时，应在[时间，如：2日]内以书面形式通知对方，并提供必要的分析或建议。双方应立即评估风险，并采取应急措施。第七条违约责任7.1任何一方违反本协议关于风险分担、风险控制责任、风险转移机制（如未按期提供履约保函、支付保函，或未购买指定保险）及风险管理沟通协调等条款的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿由此给对方造成的直接经济损失、延误的利润等。7.2若乙方未按本协议约定履行其风险控制责任，导致发生本协议第三条所述由乙方承担的损失，乙方应自行承担全部损失，并按主合同约定承担违约责任。甲方有权根据主合同约定暂停支付相关款项，甚至解除合同。7.3若甲方未按本协议约定履行其风险控制责任，导致发生本协议第三条所述由甲方承担的损失，甲方应承担全部损失，并按主合同约定向乙方支付赔偿。第八条法律适用与争议解决8.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择一项：[某]仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁；或人民法院诉讼]解决。第九条其他9.1本协议是主合同不可分割的组成部分，与本协议条款有冲突的，以本协议约定为准；本协议未约定的事项，仍按主合同约定执行。主合同发生变更，可能影响本协议约定的风险分担或控制措施的，双方应另行协商并签署补充文件。9.2本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议的效