2026年一级建造师执业资格考试（建设工程法规及相关知识）练习题及答案

2026年一级建造师执业资格考试（建设工程法规及相关知识）练习题及答案一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》相关规定，下列关于建设工程施工合同无效情形的表述，正确的是（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级签订的施工合同一律无效，且不得补正B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同，属于无效合同C.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持D.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，但经修复后验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持答案：B解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效。A项错误在于“一律无效，且不得补正”，在竣工前取得相应资质等级的，可参照合同约定处理；C项错误，应支持承包人请求参照合同约定支付工程价款；D项错误，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。2.根据《招标投标法实施条例》，下列关于评标委员会的表述，错误的是（）。A.评标委员会成员人数为5人以上单数B.其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密D.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，但已进入的，可以参与评标答案：D解析：根据《招标投标法》第三十七条及《招标投标法实施条例》第四十六条，与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经进入的应当更换。故D项“可以参与评标”的表述错误。3.根据《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过（）个月。A.2；2B.3；3C.3；2D.2；3答案：B解析：《建筑法》第九条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。4.根据《安全生产法》，关于生产经营单位安全生产管理机构设置与专职安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.建筑施工单位和道路运输单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员B.从业人员在一百人以下的建筑施工单位，可以不设置安全生产管理机构，只需配备兼职安全生产管理人员C.安全生产管理机构是指企业内部设置的负责安全生产管理的综合性行政管理部门，不具有独立执法权D.建筑施工单位的安全生产管理人员不必参与本单位安全生产决策答案：A解析：根据《安全生产法》第二十四条，矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。B项错误，建筑施工单位的从业人员不论多少，均应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；C项表述不准确，安全生产管理机构是专门负责安全生产管理的机构，而非综合性行政管理部门；D项错误，安全生产管理人员依法应当参与本单位安全生产决策。5.根据《建设工程质量管理条例》，下列建设工程的最低保修期限，符合规定的是（）。A.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为3年B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为1年C.供热与供冷系统，最低保修期限为2个采暖期、供冷期D.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，最低保修期限为10年答案：C解析：《建设工程质量管理条例》第四十条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。故C项正确，A、B、D项均错误。6.根据《民法典》，关于建设工程价款优先受偿权的规定，下列表述正确的是（）。A.装饰装修工程的承包人不享有建设工程价款优先受偿权B.建设工程价款优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失C.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权D.承包人就逾期支付建设工程价款的利息主张优先受偿的，人民法院应予支持答案：C解析：根据《民法典》第八百零七条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十五条至第四十二条，建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权；装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持（但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外）；优先受偿的范围仅限于承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括违约金、利息、损失赔偿等。故C项正确。7.根据《招标投标法》，关于联合体投标的规定，下列说法正确的是（）。A.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，也可以由其中一方代表联合体与招标人签订合同C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标仍然有效D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标答案：A解析：《招标投标法》第三十一条规定，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体各方不得在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。故A项正确，B、C、D项错误。8.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于分包单位安全生产责任的表述，正确的是（）。A.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担按份责任B.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任C.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务D.实行施工总承包的，由分包单位编制建设工程生产安全事故应急救援预案答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。故C项正确。9.根据《劳动争议调解仲裁法》，下列关于劳动争议仲裁时效的表述，正确的是（）。A.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年B.仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算C.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制D.仲裁时效因当事人一方向对方当事人主张权利而中断的，从中断时起，仲裁时效期间重新计算答案：D解析：《劳动争议调解仲裁法》第二十七条规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。故D项正确，A、B、C项均错误。10.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设工程竣工验收应当具备的条件，不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的竣工结算报告答案：D解析：《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。D项“竣工结算报告”不属于竣工验收应具备的条件，竣工验收与竣工结算分属不同阶段。11.根据《民法典》合同编，下列关于建设工程施工合同解除的说法，错误的是（）。A.承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以请求解除建设工程施工合同B.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人有权解除合同C.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款D.合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格的，发包人无需支付任何工程价款答案：D解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照该解释关于建设工程施工合同无效且竣工验收不合格的规定处理，即修复后经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；修复后验收不合格的，承包人无权请求参照合同约定支付工程价款。故D项“无需支付任何工程价款”的表述过于绝对，是错误的。12.根据《建筑法》，关于建筑工程监理制度的说法，正确的是（）。A.国家推行建筑工程监理制度，所有建筑工程都必须实行监理B.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正C.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，有权直接通知设计单位改正D.工程监理单位可以转让工程监理业务答案：B解析：《建筑法》第三十二条规定，建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。A项错误，并非所有建筑工程都必须实行监理，只有国家重点建设工程、大中型公用事业工程等才必须实行监理；C项错误，监理人员发现设计问题应当报告建设单位，由建设单位要求设计单位改正，而非直接通知；D项错误，工程监理单位不得转让工程监理业务。13.根据《环境保护法》及《环境影响评价法》，关于建设项目环境影响评价的表述，正确的是（）。A.建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件B.环境影响评价文件自批准之日起满3年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核C.建设项目的环境影响评价实行分类管理，可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告书D.环境影响报告书应当由建设单位自行编制，不得委托第三方技术单位答案：A解析：《环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。B项错误，应为“自批准之日起满5年，方决定开工建设的”，而非3年；C项错误，可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，而非报告书；D项错误，建设单位可以委托技术单位对其建设项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书、环境影响报告表。14.根据《民法典》，关于债权转让的通知义务，下列说法正确的是（）。A.债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力B.债权人转让债权的通知，经债务人同意后可以撤销C.债权转让后，债务人可以向受让人主张对让与人的抗辩，但不得主张抵销D.因债权转让增加的履行费用，由受让人负担答案：A解析：《民法典》第五百四十六条规定，债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。第五百四十七条规定，债权人转让债权的，受让人取得与债权有关的从权利，但是该从权利专属于债权人自身的除外。第五百四十八条规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。第五百五十条规定，因债权转让增加的履行费用，由让与人负担。故A项正确，B项（未经受让人同意不得撤销）、C项（可以主张抵销）、D项（由让与人负担）均错误。15.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件，不包括（）。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入C.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员D.所有从业人员必须具有大学本科以上学历答案：D解析：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。D项“所有从业人员必须具有大学本科以上学历”不属于法定条件，故D项符合题意。16.根据《保障农民工工资支付条例》，关于农民工工资支付的说法，正确的是（）。A.农民工工资可以以实物或者有价证券等形式代替货币支付B.施工总承包单位应当开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资C.分包单位对农民工工资支付承担清偿责任，施工总承包单位不承担任何责任D.建设单位与施工总承包单位订立合同后，可以按月将人工费用拨付至农民工工资专用账户答案：B解析：《保障农民工工资支付条例》第二十六条规定，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。A项错误，农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。C项错误，分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。D项错误，建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，并非“可以按月拨付”的任意性规定，而是应当按约定及时足额拨付。17.根据《民法典》，下列关于保证担保的表述，正确的是（）。A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任C.保证期间届满，债权人未依法向保证人主张保证责任的，保证责任消灭，但保证人书面同意继续承担保证责任的除外D.债权人与债务人协议变更主债权债务合同内容，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任，无论变更是否减轻债务答案：B解析：《民法典》第六百八十六条规定，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任，故A项错误。第六百八十七条规定，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，故B项正确。第六百九十五条规定，债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，减轻债务的，保证人仍对变更后的债务承担保证责任；加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任，故D项错误。C项表述“保证期间届满，债权人未依法向保证人主张保证责任的，保证责任消灭”正确，但后半句“保证人书面同意继续承担保证责任的除外”并非法律规定，保证期间届满后保证责任消灭，不因保证人书面同意而自动恢复，故C项整体不严谨。18.根据《消防法》，关于建设工程消防设计审查验收制度，下列说法正确的是（）。A.国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，审查不合格的，可以边施工边修改B.特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位可以先行施工C.国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工后，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收D.依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，可以先行投入使用，但须在限期内完成整改答案：C解析：《消防法》第十三条规定，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。A项错误，特殊建设工程的消防设计审查不合格的，不得施工；B项错误，特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工；D项错误，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用，而非可以先行投入使用。19.根据《民法典》物权编，关于建设用地使用权的表述，正确的是（）。A.建设用地使用权自登记时设立B.建设用地使用权自合同签订时设立C.建设用地使用权只能通过出让方式取得D.建设用地使用权转让时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施可以不随之转让答案：A解析：《民法典》第三百四十八条规定，通过招标、拍卖、协议等出让方式设立建设用地使用权的，当事人应当采用书面形式订立建设用地使用权出让合同。第三百四十九条规定，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。A项正确，B项错误。建设用地使用权的取得方式包括出让和划拨，C项错误。第三百五十七条规定，建筑物、构筑物及其附属设施转让、互换、出资或者赠与的，该建筑物、构筑物及其附属设施占用范围内的建设用地使用权一并处分，即“房地一体”原则，D项错误。20.根据《行政诉讼法》，下列关于行政诉讼管辖的表述，正确的是（）。A.行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖B.经复议的案件，只能由复议机关所在地人民法院管辖C.对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，只能由被告所在地人民法院管辖D.因不动产提起的行政诉讼，由被告所在地人民法院管辖答案：A解析：《行政诉讼法》第十八条规定，行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。第十九条规定，对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地或者原告所在地人民法院管辖。第二十条规定，因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。故A项正确，B、C、D项均错误。21.根据《民法典》合同编，关于定金的表述，正确的是（）。A.定金合同自实际交付定金时成立B.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之三十C.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，以约定数额为准D.收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金答案：A解析：《民法典》第五百八十六条规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。第五百八十七条规定，债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。故A项正确，B项（应为百分之二十）、C项（应为视为变更）、D项（应当双倍返还定金的前提是“不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的”，而非只要违约即双倍返还）错误。22.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，下列人员中，不属于“安管人员”的是（）。A.建筑施工企业的主要负责人B.建筑施工企业的项目负责人C.建筑施工企业的专职安全生产管理人员D.建筑施工企业的一线作业班组长答案：D解析：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二条规定，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员合称“安管人员”。一线作业班组长不属于“安管人员”范畴。23.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。A.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%B.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金C.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付的资产移交托管单位管理D.缺陷责任期一般为1年或2年，具体可由发承包双方在合同中约定答案：D解析：《建设工程质量保证金管理办法》规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付的资产移交托管单位管理。故D项正确，A项（应为3%）、B项（不得同时预留）、C项表述正确但本题为单选，需结合题意判断。经综合判断，D项最符合题意的正确表述。24.根据《民法典》合同编，关于违约责任的说法，正确的是（）。A.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿B.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法，但约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金和定金条款D.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任答案：B解析：《民法典》第五百八十五条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。A项中“不得就扩大的损失请求赔偿”表述不准确，应是可以请求赔偿但赔偿范围不包括扩大部分的损失；C项错误，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，不能同时适用；D项错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。25.根据《建筑法》及《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量责任的说法，正确的是（）。A.建设单位不得以任何理由要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量B.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位提出的违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的要求，可以先按照要求执行，再向有关主管部门报告C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，分包单位对其分包工程的质量不承担责任D.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，但可以将建筑工程肢解发包答案：A解析：《建筑法》第五十四条规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。B项错误，应当予以拒绝，而非先执行再报告。C项错误，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。D项错误，禁止将建筑工程肢解发包。26.根据《民法典》，下列关于诉讼时效的说法，正确的是（）。A.普通诉讼时效期间为3年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算B.诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的，可以请求返还C.权利人向义务人提出履行请求的，诉讼时效中断，从中断时起，诉讼时效期间重新计算D.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自其知道权利受到损害之日起计算答案：C解析：《民法典》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。第一百九十二条规定，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。第一百九十五条规定，权利人向义务人提出履行请求的，诉讼时效中断，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。第一百九十条规定，无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。故C项正确，A项表述不完整（未包含义务人要素，但核心错误在于缺少“以及义务人”的表述）、B项（已自愿履行的，不得请求返还）、D项（自法定代理终止之日起计算）错误。27.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。下列不属于超过一定规模的危大工程范围的是（）。A.开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程B.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程C.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程D.跨度36m及以上的钢结构安装工程答案：C解析：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》，超过一定规模的危大工程范围包括：（1）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；（2）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程；（3）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程；（4）跨度36m及以上的钢结构安装工程等。C项“10kN及以上”属于危大工程范围，但不属于“超过一定规模”的危大工程（应为100kN及以上），故C项符合题意。28.根据《民法典》合同编，关于建设工程施工合同内容，下列不属于施工合同一般条款的是（）。A.工程范围、建设工期B.中间交工工程的开工和竣工时间C.工程质量、工程造价C.技术资料交付时间、材料和设备供应责任D.工程监理单位的资质等级答案：D解析：《民法典》第七百九十五条规定，施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。工程监理单位的资质等级不属于施工合同的一般条款，而是监理合同的内容。29.根据《建设工程勘察设计管理条例》，关于建设工程设计文件的修改，下列说法正确的是（）。A.建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件B.确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改C.经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改，并由修改单位对修改的勘察、设计文件承担连带责任D.施工图设计文件审查机构可以修改施工图设计文件答案：B解析：《建设工程勘察设计管理条例》第二十八条规定，建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件；确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应的责任。故B项正确，A项表述过于绝对（“不得修改”是指未经法定程序不得擅自修改，但依法定程序可以修改）、C项错误（修改单位承担的是相应责任，而非连带责任）、D项错误（施工图审查机构不得修改设计文件）。30.根据《民法典》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，下列处理方式错误的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以合同约定的竣工日期为竣工日期答案：D解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。故D项错误，符合题意。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.根据《招标投标法》及其实施条例，下列行为中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D.招标人组织投标人踏勘项目现场E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件答案：ABCE解析：《招标投标法实施条例》第四十一条规定，有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。D项“组织投标人踏勘项目现场”是招标人的法定义务，不属于串通投标行为。32.根据《民法典》，下列情形中，当事人可以解除合同的有（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的E.合同履行期限尚未届满，当事人一方认为合同履行后无利可图答案：ABCD解析：《民法典》第五百六十三条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。E项“认为合同履行后无利可图”不属于法定解除事由。33.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于施工单位应当编制专项施工方案的有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.起重吊装工程E.室内抹灰工程答案：ABCD解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。E项“室内抹灰工程”不属于危险性较大的分部分项工程。34.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，下列关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外B.建设工程价款优先受偿权的行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算C.建设工程价款优先受偿权的范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失D.发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持E.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持答案：ABCD解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十七条至第四十二条：装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外（A项正确）。第四十一条规定，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算（B项正确）。第三十五条规定，与发包人订立建设工程施工合同的承包人，依据民法典第八百零七条的规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。优先受偿的范围不包括违约金、利息、损失赔偿等（C项正确）。第四十二条规定，发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持（D项正确）。第三十九条规定，未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持（E项错误）。35.根据《民法典》合同编，下列关于合同效力的表述，正确的有（）。A.无民事行为能力人实施的民事法律行为无效B.行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效C.违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外D.违背公序良俗的民事法律行为有效E.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效答案：ABCE解析：《民法典》第一百四十四条规定，无民事行为能力人实施的民事法律行为无效（A项正确）。第一百四十六条规定，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效（B项正确）。第一百五十三条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效（C项正确，D项错误）。第一百五十四条规定，行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效（E项正确）。36.根据《建设工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.总承包单位将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的答案：ABCD解析：《建设工程质量管理条例》第七十八条规定的违法分包情形包括：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。E项属于合法的劳务分包。37.根据《安全生产法》，下列关于生产安全事故应急救援的说法，正确的有（）。A.生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练B.危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织C.生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员D.生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人E.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告答案：ABCD解析：《安全生产法》第八十一条至第八十三条规定：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练（A项正确）。危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员（B、C项正确）。事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人；单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报（D项正确）。E项错误，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，而非2小时。38.根据《民法典》合同编，下列关于建设工程施工合同无效的法律后果，正确的有（）。A.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持B.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持C.修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.建设工程施工合同无效，无论建设工程质量如何，发包人均无需支付工程价款E.建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，发包人有权拒绝支付工程价款答案：ABC解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条、第二十五条，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持（A项正确）。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持（B、C项正确）。D项“无论建设工程质量如何，发包人均无需支付工程价款”错误。E项错误，合同无效但竣工验收合格的，发包人应当参照合同约定支付工程价款。39.根据《劳动争议调解仲裁法》，下列争议中，属于劳动争议的有（）。A.因确认劳动关系发生的争议B.因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议C.因除名、辞退和辞职、离职发生的争议D.因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议E.劳动者与用人单位之间因住房买卖合同发生的争议答案：ABCD解析：《劳动争议调解仲裁法》第二条规定，中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，适用本法：（1）因确认劳动关系发生的争议；（2）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；（3）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；（4）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；（5）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；（6）法律、法规规定的其他劳动争议。E项“因住房买卖合同发生的争议”属于民事合同纠纷，不属于劳动争议。40.根据《建筑法》及《建设工程质量管理条例》，下列关于建设工程质量保修的说法，正确的有（）。A.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书B.质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等C.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任D.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期E.因使用不当或者第三方造成的质量缺陷，也属于保修范围答案：ABCD解析：《建设工程质量管理条例》第三十九条规定，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等（A、B项正确）。第四十一条规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任（C项正确）。第四十二条规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期（D项正确）。E项错误，因使用不当或者第三方造成的质量缺陷，不属于保修范围。三、简答题（共3题，每题5分）41.根据《民法典》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，简述建设工程施工合同无效的法定情形。答案要点：根据相关法律规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效：（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。此外，承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定，认定无效。需要注意的是，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。42.根据《安全生产法》，简述生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责。答案要点：根据《安全生产法》第二十一条，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（7）及时、如实报告生产安全事故。43.根据《建设工程质量管理条例》，简述建设单位在建设工程质量管理中的主要义务。答案要点：根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在建设工程质量管理中的主要义务包括：（1）建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得将建设工程肢解发包；（2）建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标；（3）建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期，不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量；（4）建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用；（5）实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理；（6）建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续；（7）按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求，不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备；（8）建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收，并应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案。四、案例分析题（共2题，每题10分）44.案例背景：某建筑公司（承包人）与某房地产开发公司（发包人）签订了一份建设工程施工合同，约定由建筑公司承建某住宅小区项目。合同采用固定总价方式，约定工程总价款为人民币8000万元，工期为24个月。合同约定：工程质量标准为合格；任何一方违约，应当向对方支付违约金100万元；发包人按工程进度支付工程款。合同还约定，若发生争议，提交某仲裁委员会仲裁。工程施工至第10个月时，发包人因资金链断裂，累计拖欠工程进度款800万元。承包人多次催告后，发包人仍未支付。承包人遂于第11个月初通知发包人解除合同，并停止施工。此时，已完工部分工程质量经验收为合格。承包人请求发包人支付已完工程部分的工程价款、违约金及逾期付款利息。发包人辩称：（1）承包人无权单方解除合同；（2）即使解除合同，由于合同约定的是固定总价，已完工程部分应当按照固定总价的比例折算，但应扣除承包人未施工部分的利润；（3）违约金与逾期付款利息不能同时主张。问题：（1）承包人是否有权解除合同？请说明法律依据。（2）合同解除后，已完工程部分的工程价款应当如何结算？（3）发包人关于违约金与逾期付款利息不能同时主张的抗辩是否成立？请说明理由。答案要点：（1）承包人有权解除合同。根据《民法典》第五百六十三条第一款第三项，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。本案中，发包人累计拖欠工程进度款800万元，属于迟延履行支付工程价款的主要债务。承包人在多次催告后，发包人仍未支付，经催告后在合理期限内仍未履行。因此，承包人享有法定解除权，有权解除合同。此外，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条，发包人未按约定支付工程价款致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。（2）合同解除后，已完工程部分的工程价款结算方式：根据《民法典》第八百零六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第六条，合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。本案中，已完工部分工程质量经验收为合格，承包人有权请求发包人按照合同约定支付已完工程部分的工程价款。关于工程价款的确定，虽然合同采用固定总价方式，但已完工程部分的价款应当按照合同约定的计价标准或参照合同约定结算。由于合同已经解除，无法按照原合同约定的总价全部结算，应当以已完工程部分为基础，按照合同约定的计价标准和方式确定工程价款。具体计算方法可参照已完工程占全部工程的比例，结合合同约定的固定总价进行折算，或者按照鉴定机构根据合同约定的计价标准出具的鉴定结论确定。发包人主张“扣除承包人未施工部分的利润”没有法律依据。已完工程的价款结算应当以实际完成的工作量为依据，未施工部分不产生工程价款。但需要注意的是，已完工程部