一级建造师考试（公共课程）题库含答案(朝阳2025年)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(朝阳2025年)第一部分建设工程经济一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某建设项目总投资为12000万元，其中资本金为4000万元，向银行贷款8000万元，贷款年利率为6%，则年利息为（）万元。A.240B.480C.720D.9602.在工程经济分析中，下列不属于财务现金流量表中现金流出项的是（）。A.经营成本B.税金及附加C.折旧费D.借款本金偿还3.关于名义利率和有效利率的说法，正确的是（）。A.名义利率不能反映资金的时间价值B.有效利率真实反映了资金的时间价值C.当计息周期与利率周期相同时，名义利率等于有效利率D.名义利率总是大于有效利率4.某技术方案年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，单位产品可变成本为600元，单位产品售价为900元，单位产品税金及附加为50元，则该技术方案盈亏平衡点的产销量为（）万台。A.3.2B.4.0C.4.8D.5.05.价值工程的核心是（）。A.功能分析B.成本分析C.价值分析D.寿命周期分析6.某设备原值为10万元，预计使用年限为5年，预计净残值率为5%，采用双倍余额递减法计提折旧，则该设备第二年的折旧额为（）万元。A.2.4B.3.6C.4.0D.2.07.下列收入中，属于施工企业主营业务收入的是（）。A.劳务作业收入B.材料销售收入C.固定资产出租收入D.无形资产转让收入8.关于财务内部收益率的说法，正确的是（）。A.财务内部收益率是使财务净现值为零时的折现率B.财务内部收益率大于基准收益率时，方案不可行C.财务内部收益率受外部参数影响D.财务内部收益率可以反映方案的获利能力，但无法反映资金回收速度9.某建设工程项目的设备及工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为5000万元，工程建设其他费为800万元，基本预备费率为5%，建设期贷款利息为300万元，则该项目的工程造价为（）万元。A.7800B.8100C.8400D.870010.下列费用中，不属于规费的是（）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.危险作业意外伤害保险费11.采用工程量清单计价方式，投标人可以根据企业定额自主报价的项目是（）。A.规费B.税金C.人工费D.安全文明施工费12.某施工企业与业主签订了一项总造价为5000万元的固定总价合同，合同约定的工期为2年。第一年实际发生成本1800万元，预计为完成合同尚需发生成本2700万元。则该企业第一年应确认的合同收入为（）万元。A.2000B.1800C.2300D.250013.关于现金流量图绘制规则的说法，正确的是（）。A.箭线的长短与现金流量数值大小无关B.对投资人而言，横轴上方的箭线表示现金流出C.箭线与时间轴的交点表示现金流量发生的时点D.横轴表示时间，时间轴上的点表示时刻，通常表示的是该时间单位的末期14.某技术方案现金流量表如下表所示，若基准收益率为8%，则该方案的财务净现值为（）万元。年份01234现金流入—500800800800现金流出1000300400400400A.369.4B.389.2C.412.6D.435.815.关于工程量清单作用的说法，不正确的是（）。A.工程量清单是编制招标控制价的依据B.工程量清单是调整工程价款的依据C.工程量清单是办理竣工结算的依据D.工程量清单是工程计价的基础，但不作为工程索赔的依据二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）16.关于资金时间价值的说法，正确的有（）。A.资金只有用于投资才能产生时间价值B.资金时间价值的实质是资金周转使用后的增值额C.影响资金时间价值的因素包括资金的使用时间、资金数量的大小等D.任何资金都具有时间价值，与是否投入流通无关E.资金时间价值的大小与通货膨胀率无关17.下列成本费用中，属于经营成本的有（）。A.外购原材料费B.折旧费C.工资及福利费D.修理费E.摊销费18.关于静态投资回收期特点的说法，正确的有（）。A.静态投资回收期没有全面地考虑技术方案整个计算期内的现金流量B.静态投资回收期能够反映投资回收之后的技术方案盈利水平C.静态投资回收期考虑了资金的时间价值D.静态投资回收期只能作为辅助评价指标E.静态投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度19.关于设备更新方案比选原则的说法，正确的有（）。A.不考虑沉没成本B.逐年滚动比较C.不考虑使用年限D.设备更新分析应站在客观的立场分析问题E.设备更新方案比选时，应选择使用费用最低的方案20.下列费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（）。A.材料原价B.材料运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费E.材料的检验试验费21.关于建设工程项目总概算编制方法的说法，正确的有（）。A.总概算书是设计文件的重要组成部分B.总概算由单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、建设期利息等汇总编制而成C.总概算编制时，应主要依据概算定额或概算指标D.总概算中的主要建筑安装工程费应根据工程量清单计价编制E.总概算应反映从项目筹建到竣工交付使用的全部建设费用22.施工企业发生的下列支出中，属于资本性支出的有（）。A.购置施工机械的支出B.支付给职工的工资C.购买无形资产的支出D.支付的材料费E.购买长期债券的支出23.关于投标报价编制的说法，正确的有（）。A.投标报价应由投标人自主确定，但不得低于成本B.投标报价时，应依据招标文件中的工程量清单确定综合单价C.投标人可根据工程实际情况调整工程量清单中的工程量D.投标报价中的人工单价可参考政府发布的市场信息价E.规费和税金应按国家规定计算，不得作为竞争性费用三、计算分析题（每题10分）24.某企业拟投资建设一条生产线，初始投资额为800万元，建设期为1年。生产线于建设期末投入使用，投产后每年可获得的营业收入为500万元，每年的经营成本为200万元，税金及附加为30万元。项目寿命期为6年，采用直线法计提折旧，期末残值为40万元。已知基准收益率为10%，复利现值系数为：(P/F,10，(P/F,10，(P/F,10，(P/F,10，(P/F,10，(P/F,10，(P/F,10。年金现值系数为：(P/A,10，(P/A,10。要求：（1）计算项目投产后各年的净现金流量；（2）计算该项目的财务净现值；（3）判断该项目是否可行。25.某施工企业承担一项土方开挖工程，工程量清单中土方开挖工程量为15000m³，综合单价为45元/m³。合同约定：实际工程量超过清单工程量15%以上时，超出部分综合单价调整为40元/m³。施工过程中，经监理工程师确认，实际完成的土方开挖工程量为18500m³。要求：（1）计算该土方开挖工程的结算价款；（2）若实际完成工程量为12000m³，计算该土方开挖工程的结算价款。第二部分建设工程法规及相关知识一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）26.在我国法律体系中，效力层级由高到低的排列顺序是（）。A.宪法、法律、行政法规、地方性法规B.法律、宪法、行政法规、地方性法规C.宪法、行政法规、法律、地方性法规D.宪法、法律、地方性法规、行政法规27.下列关于法人成立条件的说法，正确的是（）。A.法人以其注册地为住所B.法人应当能够独立承担民事责任C.法人以其全部财产对外承担无限责任D.法人成立只需要依法办理登记即可，不需要有财产或经费28.下列关于招标投标活动的说法，正确的是（）。A.招标人不得组织潜在投标人踏勘现场B.投标人不得以低于成本的报价竞标C.联合体各方应当签订共同投标协议，但无需提交给招标人D.中标通知书发出后，招标人可与中标人协商调整中标价格29.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。A.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任B.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任，但分包单位无需对分包工程的安全负责D.分包单位应自行编制专项施工方案，无需经总承包单位审核30.根据《民法典》，下列关于建设工程施工合同无效的说法，正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人无权请求参照合同约定支付工程价款B.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人可请求承包人承担修复费用C.建设工程施工合同无效，无论工程验收是否合格，承包人均可请求支付工程价款D.建设工程施工合同无效，发包人无需支付任何费用31.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.提交竣工验收申请报告B.竣工验收合格C.实际投入使用D.合同约定的竣工日期32.下列关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。A.劳动争议当事人可以直接向人民法院提起诉讼B.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年C.劳动争议仲裁裁决为终局裁决，当事人不得起诉D.劳动争议调解不成的，当事人可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁33.下列行为中，属于工程转包的是（）。A.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B.承包单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位C.施工总承包单位将建设工程的劳务作业分包给具有相应资质的劳务企业D.专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位34.根据《民法典》，下列关于要约和承诺的说法，正确的是（）。A.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人B.承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人C.要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示，属于订立合同的必经阶段D.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，该承诺有效35.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。A.1B.2C.3D.436.下列关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只能在地上设立，不能在地下设立B.建设用地使用权可以采取出让、划拨等方式设立C.建设用地使用权自登记时设立D.建设用地使用权消灭时，出让人无需办理注销登记37.关于施工许可证的有效期的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工B.因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以2次为限，每次不超过3个月C.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止D.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工38.根据《建筑法》，下列关于建筑许可的说法，正确的是（）。A.建筑工程开工前，施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证B.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，仍需领取施工许可证C.申请领取施工许可证，应当已经办理该建筑工程用地批准手续D.建设单位应当自领取施工许可证之日起2个月内开工二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）39.下列关于代理的说法，正确的有（）。A.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为B.被代理人对代理人的代理行为承担民事责任C.委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间D.代理人可以以被代理人的名义与自己实施民事法律行为E.转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任40.根据《民法典》，下列关于债权和物权的说法，正确的有（）。A.物权是绝对权，债权是相对权B.物权具有优先力与追及力，债权没有追及力C.物权和债权都具有排他性D.物权是对特定人享有的权利，债权是对不特定人享有的权利E.同一标的物上，物权和债权并存时，债权的效力优先于物权41.下列关于建设工程招标的说法，正确的有（）。A.必须招标的项目，招标人不得以任何方式规避招标B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标C.招标人可以划分标段，但不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人D.招标人不得设定最高投标限价E.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日42.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，需要编制专项施工方案的有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.脚手架工程E.混凝土浇筑工程43.根据《民法典》，下列关于保证担保的说法，正确的有（）。A.保证的方式包括一般保证和连带责任保证B.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.保证期间届满，保证人的保证责任免除D.债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人的书面同意，否则保证人不再承担保证责任E.保证担保的范围仅包括主债权及利息，不包括违约金44.下列关于施工合同纠纷诉讼时效的说法，正确的有（）。A.普通诉讼时效期间为3年B.诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算C.诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩D.当事人可以约定延长或者缩短诉讼时效期间E.诉讼时效中断的次数不受法律限制三、案例分析题（每题15分）45.某住宅小区工程由A建筑公司总承包施工，A公司将工程中的防水工程分包给具有相应资质的B公司。在施工过程中，B公司的工人在进行防水施工时，因违反安全操作规程，导致火灾事故发生，造成直接经济损失80万元。经调查，A公司在分包合同中已约定由B公司负责分包工程的安全生产管理，且A公司对B公司的安全管理未尽到协调管理义务。请分析：（1）根据《建设工程安全生产管理条例》，A公司与B公司之间的安全生产责任应如何划分？（2）该事故属于哪一等级的生产安全事故？依据是什么？（3）对于A公司未尽到安全生产协调管理义务的行为，应承担何种法律责任？46.某建设单位与C施工单位签订了一份固定总价施工合同，合同价款为8000万元。施工过程中，因建设单位提出设计变更，导致工程量大幅增加，C施工单位向建设单位提出费用索赔。建设单位以合同约定为固定总价为由拒绝赔偿。C施工单位遂向法院提起诉讼。请分析：（1）建设工程施工合同约定为固定总价，发生设计变更时，施工单位是否有权主张调整合同价款？法律依据是什么？（2）若法院支持C施工单位的诉求，工程价款的调整应遵循什么原则？（3）关于建设工程价款优先受偿权，《民法典》是如何规定的？第三部分建设工程项目管理一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）47.建设工程项目管理的核心任务是（）。A.项目投资控制B.项目的目标控制C.项目进度控制D.项目合同管理48.项目总承包方项目管理的目标不包括（）。A.项目的总投资目标B.项目总承包方的成本目标C.项目的进度目标D.项目的质量目标49.关于项目组织结构的说法，正确的是（）。A.线性组织结构中，每一个工作部门只有一个直接的上级部门B.职能组织结构中，每一个工作部门只有一个指令源C.矩阵组织结构适用于大型复杂的项目，但指令路径过长D.线性组织结构的指令源有两个，易造成矛盾50.某工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第8天，持续时间为4天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第15天和第17天，则工作M的自由时差为（）天。A.3B.4C.5D.751.关于关键线路的说法，正确的是（）。A.关键线路上的工作总时差一定为零B.关键线路上的工作持续时间之和一定最大C.一个网络计划中只能有一条关键线路D.关键线路上的工作自由时差一定为零52.下列项目质量风险中，属于管理风险的是（）。A.项目实施人员自身的技术能力不足B.采用不成熟的施工工艺C.质量责任制的落实不到位D.国家法律法规的变化53.关于施工成本控制的说法，正确的是（）。A.成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程B.成本控制主要是在施工阶段进行，其他阶段无需控制C.成本控制只针对直接成本进行控制D.成本控制的目标是确保工程成本不超支，不需要考虑进度和质量54.在施工成本管理的措施中，属于技术措施的是（）。A.实行项目经理责任制B.加强施工调度，避免窝工损失C.确定最合适的施工机械方案D.编制成本控制工作计划55.某工程合同总额为5000万元，工程预付款为合同总额的10%，主要材料及构件所占比重为60%，则预付款起扣点为（）万元。A.3000B.3500C.4000D.4166.756.关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。A.总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要B.总进度目标论证只需要在项目决策阶段进行C.总进度目标论证应分析和论证进度目标实现的可能性D.总进度目标论证的工作步骤中，第一步是进行进度计划系统的结构分析57.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施。A.施工单位技术负责人、总监理工程师B.施工单位项目经理、总监理工程师C.施工单位技术负责人、建设单位项目负责人D.施工单位项目经理、建设单位项目负责人58.关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的是（）。A.施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名等B.市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地围挡高度不得低于1.8mC.施工现场作业条件差，可以允许施工人员居住在未竣工的建筑物内D.施工现场可以不设置消防安全通道二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）59.建设工程项目的实施阶段包括（）。A.设计前准备阶段B.设计阶段C.施工阶段D.动用前准备阶段E.决策阶段60.关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的有（）。A.施工总承包管理单位负责对所有分包单位的管理和组织协调B.施工总承包管理单位通过招标选择分包单位，业主认可C.施工总承包管理单位的招标不依赖完整的施工图D.施工总承包管理单位可以承担部分施工任务E.施工总承包管理模式有利于缩短建设周期61.下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于管理措施的有（）。A.调整进度管理的方法和手段B.调整项目组织结构C.强化合同管理D.改变施工管理和强化合同管理E.调整设计62.施工成本计划编制的依据包括（）。A.合同文件B.项目管理规划大纲C.相关设计文件D.施工组织设计E.施工成本预测资料63.关于建设工程项目质量控制系统特点的说法，正确的有（）。A.建设工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系B.建设工程项目质量控制系统与建筑企业质量管理体系相同C.建设工程项目质量控制系统的控制目标只针对施工阶段D.建设工程项目质量控制系统由项目总组织者负责建立E.建设工程项目质量控制系统运行的成效取决于运行机制64.下列关于安全生产管理制度的说法，正确的有（）。A.安全生产责任制度是最基本的安全管理制度B.安全教育制度中，新员工上岗前的三级安全教育是指公司、项目、班组三级C.特种作业人员必须经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业D."三同时"制度是指安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用E.安全生产检查制度中，查隐患是安全检查的核心三、综合应用题（每题15分）65.某工程项目合同工期为20个月，施工单位提交的施工网络计划如下图所示（单位：月）。经监理工程师审核批准后实施。```①——A(3)——②——C(5)——④——E(4)——⑥\|/\——B(4)——③——D(6)——⑤——F(5)——⑦```工作G(2)为④→⑤的虚工作？不，重新描述：各工作的逻辑关系及持续时间如下表：工作紧前工作持续时间（月）A—3B—4CA5DB6EC4FD5GC、D2（1）绘制该施工网络计划的双代号网络图，并计算各工作的最早开始时间、最迟开始时间、总时差和自由时差。（2）确定该网络计划的关键线路及计算工期。（3）在施工过程中，由于建设单位原因导致工作E延误了2个月，其余工作均按计划完成。请问该延误是否影响总工期？说明理由。若影响总工期，施工单位可向建设单位索赔多少个月的工期？66.某工程项目施工合同约定：工程预付款为合同总价的15%，从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣。已知合同总价为8000万元，主要材料及构件所占比重为62.5%。施工过程中，第1个月完成工程款1200万元，第2个月完成工程款1500万元，第3个月完成工程款1800万元。要求：（1）计算工程预付款总额；（2）计算工程预付款的起扣点；（3）分别计算第1、2、3个月应结算的工程款（假设每月应扣质量保证金为当月完成工程款的3%，且不考虑其他扣款）。参考答案第一部分建设工程经济一、单项选择题1.B（解析：年利息=8000×6%=480万元）2.C（解析：折旧费属于非现金支出，不计入现金流出）3.C（解析：当计息周期与利率周期相同时，名义利率等于有效利率）4.C（解析：盈亏平衡点产销量=1200÷(900-600-50)=4.8万台）5.A（解析：价值工程的核心是功能分析）6.A（解析：第一年折旧=10×40%=4万元，账面净值=6万元；第二年折旧=6×40%=2.4万元）7.A（解析：劳务作业收入属于主营业务收入，其他属于其他业务收入或营业外收入）8.A（解析：财务内部收益率是使财务净现值为零时的折现率）9.C（解析：工程费用=2000+5000=7000万元；基本预备费=(7000+800)×5%=390万元；工程造价=7000+800+390+300=8490万元，取最接近选项C）10.D（解析：危险作业意外伤害保险属于企业管理费中的劳动保险费用）11.C（解析：人工费属于竞争性费用，可自主报价；规费、税金、安全文明施工费为不可竞争费用）12.A（解析：第一年完工进度=1800÷(1800+2700)=40%；合同收入=5000×40%=2000万元）13.C（解析：箭线与时间轴的交点表示现金流量发生的时点）14.A（解析：FNPV=-1000+200×(P/F,8%,1)+400×(P/A,8%,3)×(P/F,8%,1)+400×(P/F,8%,4)=369.4万元）15.D（解析：工程量清单是工程索赔的依据之一）二、多项选择题16.ABC（解析：D错误，资金只有投入流通才能产生时间价值；E错误，通货膨胀率影响资金时间价值）17.ACD（解析：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出）18.ADE（解析：B错误，未考虑投资回收之后的情况；C错误，静态投资回收期不考虑资金时间价值）19.ABD（解析：设备更新应考虑使用年限，故C错误；E错误，应选择综合费用最低的方案）20.ABCD（解析：检验试验费属于企业管理费，不属于材料费）21.ABE（解析：总概算依据概算定额或概算指标编制，而不是工程量清单计价，C错误；主要建筑安装工程费根据概算定额等编制，而非工程量清单，D错误）22.ACE（解析：购置机械、购买无形资产、购买长期债券属于资本性支出；工资和材料费属于收益性支出）23.ABDE（解析：投标人不得擅自调整工程量清单中的工程量）三、计算分析题24.解：（1）年折旧额=(800-40)÷6=126.67万元投产后各年净现金流量=500-200-30=270万元期末回收残值40万元（2）FNPV=-800+270×(P/A,10%,6)×(P/F,10%,1)+40×(P/F,10%,7)=-800+270×4.3553×0.9091+40×0.5132=-800+1069.2+20.5=289.7万元（3）因为FNPV=289.7万元＞0，所以该项目可行。25.解：（1）清单工程量的15%=15000×15%=2250m³实际完成工程量18500m³，超出部分=18500-15000=3500m³超出部分占比=3500÷15000=23.3%＞15%结算价款=15000×1.15×45+(18500-15000×1.15)×40=17250×45+500×40=776250+20000=796250元（2）实际完成12000m³，未超过清单工程量，按实际完成量结算结算价款=12000×45=540000元第二部分建设工程法规及相关知识一、单项选择题26.A（解析：宪法＞法律＞行政法规＞地方性法规）27.B（解析：法人应当能够独立承担民事责任）28.B（解析：投标人不得以低于成本的报价竞标）29.B（解析：总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任；总承包单位的安全责任不因分包而免除）30.B（解析：合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人可请求参照合同约定支付工程价款；验收不合格且修复后合格的，发包人可请求承包人承担修复费用）31.B（解析：保修期自竣工验收合格之日起计算）32.D（解析：劳动争议须先经过仲裁，对仲裁裁决不服的方可起诉，A错误；仲裁时效为1年，B正确但题目问的是"说法正确的是"，劳动争议调解不成的可申请仲裁，D正确。注意B选项虽然本身正确，但D选项更符合劳动争议处理程序的完整描述，仲裁时效1年正确）33.B（解析：转包是承包单位将全部工程转给他人，或肢解后以分包名义分别转给其他单位）34.B（解析：承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人）35.A（解析：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向有关部门报告）36.C（解析：建设用地使用权自登记时设立）37.C（解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以2次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止）38.C（解析：申请领取施工许可证，应当已经办理该建筑工程用地批准手续）二、多项选择题39.ABCE（解析：代理人不得以被代理人的名义与自己实施民事法律行为，D错误）40.AB（解析：物权是绝对权、对世权，债权是相对权、对人权；物权具有排他性，债权不具有排他性，C错误；物权是对不特定人享有的权利，债权是对特定人享有的权利，D错误；同一标的物上物权优先于债权，E错误）41.ABCE（解析：招标人可以设定最高投标限价，D错误）42.ABCD（解析：涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证审查；混凝土浇筑工程不属于危险性较大的分部分项工程）43.ABC（解析：债权人与债务人协议变更主合同，应当取得保证人的书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任，但保证合同另有约定的除外，D错误；保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，E错误）44.ABCE（解析：当事人不得约定延长或者缩短诉讼时效期间，D错误）三、案例分析题45.解：（1）根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。因此，A公司与B公司对分包工程的安全生产承担连带责任。虽然分包合同中约定由B公司负责分包工程的安全生产管理，但该约定不能对抗法律规定，A公司作为总承包单位仍需对分包工程的安全承担连带责任。同时，A公司未尽到安全生产协调管理义务，也应承担相应的管理责任。（2）该事故造成直接经济损失80万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。因此，该事故属于一般事故。（3）根据《建设工程安全生产管理条例》第六十七条规定，施工单位未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。A公司未尽到安全生产协调管理义务，应承担相应的行政责任；若构成犯罪，还应承担刑事责任。同时，A公司对事故造成的损失还应承担民事赔偿责任（连带责任）。46.解：（1）施工单位有权主张调整合同价款。根据《民法典》第五百三十三条规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商。同时，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十条规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。但设计变更导致的工程量增加属于合同履行中的变更，不属于固定总价包死的范围，因此施工单位有权主张调整合同价款。（2）工程价款的调整应遵循以下原则：①有合同约定的按合同约定执行；②合同没有约定或约定不明的，可以参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款；③因设计变更导致工程量增加，应按实际完成的工程量计算，综合单价可参照合同中的约定或市场价确定。（3）《民法典》第八百零七条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。该优先受偿权优先于抵押权和其他债权，但不得对抗已支付全部或者大部分购房款的消费者。第三部分建设工程项目管理一、单项选择题47.B（解析：项目管理的核心任务是目标控制）48.B（解析：项目总承包方项目管理目标包括总投资目标、进度目标、质量目标、安全目标等，不包括总承包方的成本目标。但总承包方自身也有成本控制需求，不过项目管理的目标角度不包括，故B正确）49.A（解析：线性组织结构中，每一个工作部门只有一个直接的上级部门）50.A（解析：工作M的持续时间为4天，最早完成时间=8+4=12天；紧后工作最早开始时间分别为15天和17天，取最小值15天；自由时差=15-12=3天）51.B（解析：关键线路是持续时间之和最大的线路，B正确；当计划工期等于计算工期时，关键工作总时差为零，A错误；一个网络计划可能有多条关键线路，C错误；关键工作的自由时差不一定为零，D错误）52.C（解析：质量责任制的落实不到位属于管理风险）53.A（解析：成本控制应贯穿于项目全过程）54.C（解析：确定最合适的施工机械方案属于技术措施）55.D（解析：预付款=5000×10%=500万元；起扣点=5000-500÷60%=4166.7万元）56.C（解析：总进度目标论证的核心工作