玉溪市一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年)

玉溪市一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年)第一部分建设工程经济一、单项选择题（共15题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某施工企业向银行借款500万元，年利率6%，按季度复利计息，则该借款的年有效利率为（）。A.6.00%B.6.09%C.6.14%D.6.27%答案：C解析：年有效利率ieff=(1+rm)m-12.某项目设计年生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，单位产品售价为800元，单位产品变动成本为500元，单位产品营业税金及附加为20元，则该项目的盈亏平衡点产量为（）万台。A.3.75B.4.29C.4.55D.5.00答案：B解析：盈亏平衡点产量Q=CF3.在技术方案经济效果评价中，若方案的投资收益率大于基准投资收益率，则方案（）。A.可行B.不可行C.应进一步分析D.无法判断答案：A解析：投资收益率大于基准投资收益率，表明方案的经济效果优于基准水平，方案可行。4.某设备原值为10万元，预计净残值率为4%，预计使用年限为5年，采用双倍余额递减法计提折旧，则该设备第3年应计提的折旧额为（）万元。A.1.44B.1.60C.2.40D.1.20答案：A解析：年折旧率=25×100。第1年折旧额=10×40万元，账面净值6万元；第2年折旧额=6×405.价值工程的核心是（）。A.功能分析B.成本分析C.寿命周期成本分析D.方案创造答案：A解析：价值工程的核心是对产品进行功能分析，通过功能与成本的匹配来实现价值的提升。6.某施工企业拟从银行取得一笔长期借款，借款年利率为8%，每年付息一次，到期一次还本，筹资费率为借款金额的0.5%，企业所得税税率为25%，则该笔借款的资金成本率为（）。A.6.00%B.6.03%C.8.00%D.8.04%答案：B解析：长期借款资金成本率Kl7.某技术方案各年净现金流量如下表所示，基准收益率为10%，则该方案的财务净现值为（）万元。年份01234净现金流量（万元）-500200200200200A.133.97B.134.60C.163.97D.165.60答案：A解析：FNPV=-500+200×(P/A,10万元。8.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.其他项目清单中的暂列金额由投标人自主确定B.规费和税金必须按国家或省级行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用C.计日工表中的项目名称和数量由投标人根据自身情况填写D.招标工程量清单必须由具有相应资质的工程造价咨询人编制答案：B解析：规费和税金必须按国家或省级行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。A选项暂列金额由招标人按有关规定填写；C选项计日工表中的项目名称和数量由招标人填写；D选项招标工程量清单可由招标人自行编制，也可委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。9.某施工机械预算价格为60万元，预计可使用2000个台班，预计净残值率为5%。该机械每台班折旧费为（）元。A.270B.285C.300D.315答案：B解析：每台班折旧费=60×10.下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。A.工程排污费B.二次搬运费C.社会保险费D.住房公积金答案：B解析：二次搬运费属于措施项目费。工程排污费、社会保险费、住房公积金均属于规费。11.某建设项目建安工程费为5000万元，设备购置费为3000万元，工程建设其他费为1000万元，基本预备费率为5%，建设期贷款利息为200万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.9000B.9450C.9650D.9200答案：B解析：静态投资=工程费用+工程建设其他费+基本预备费=(5000+3000+1000)×(1+5万元。12.在下列财务分析指标中，属于反映企业营运能力比率的是（）。A.总资产净利率B.应收账款周转率C.速动比率D.权益乘数答案：B解析：应收账款周转率反映企业应收账款的周转速度，属于营运能力比率。总资产净利率反映盈利能力，速动比率反映短期偿债能力，权益乘数反映长期偿债能力。13.某施工企业当期实际发生的营业收入为8000万元，营业成本为6000万元，税金及附加为100万元，管理费用为300万元，财务费用为50万元，营业外收入为80万元，营业外支出为40万元，所得税费用为200万元，则该企业的净利润为（）万元。A.1550B.1390C.1590D.1350答案：B解析：利润总额=8000-6000-100-300-50+80-40=1590万元；净利润=1590-200=1390万元。14.关于资金时间价值的说法，错误的是（）。A.资金的时间价值是随着时间的推移而产生的增值B.只有将资金用作投资，才能产生时间价值C.资金数量越多，时间价值越大D.资金周转速度越快，时间价值越小答案：D解析：资金周转速度越快，单位时间内资金的使用次数增多，资金的时间价值越大，而非越小。A、B、C说法均正确。15.设备从投入使用开始，直到因物质磨损严重而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间，称为设备的（）。A.自然寿命B.技术寿命C.经济寿命D.折旧寿命答案：A解析：设备的自然寿命（物质寿命）是指设备从投入使用开始到因物质磨损严重而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间。技术寿命是指设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间；经济寿命是指设备从投入使用到继续使用在经济上不合理而被更新所经历的时间。二、多项选择题（共5题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）16.下列指标中，属于动态评价指标的有（）。A.财务净现值B.财务内部收益率C.静态投资回收期D.财务净现值率E.利息备付率答案：ABD解析：动态评价指标包括财务净现值、财务内部收益率、财务净现值率、动态投资回收期等。静态投资回收期和利息备付率属于静态评价指标。17.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中，属于其他项目费的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费答案：ABCD解析：其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。规费属于规费项目，不属于其他项目费。18.下列关于价值工程的说法，正确的有（）。A.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本使产品具备它所必须具备的功能B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三个基本要素D.价值工程的公式为V=FE.价值工程仅适用于工程建设的决策阶段答案：ABCD解析：价值工程可应用于工程建设的设计、施工、采购等多个阶段，不仅限于决策阶段，E选项错误。其余选项表述均正确。19.企业财务报表中，资产负债表的评价指标包括（）。A.流动比率B.速动比率C.资产负债率D.净资产收益率E.总资产周转率答案：ABC解析：流动比率、速动比率反映短期偿债能力，资产负债率反映长期偿债能力，均通过资产负债表计算。净资产收益率通过利润表和资产负债表计算，总资产周转率反映营运能力，但题干限定为资产负债表的评价指标，D和E不直接属于资产负债表评价指标。20.下列成本中，属于固定成本的有（）。A.原材料费B.计件工资C.管理人员工资D.固定资产折旧费E.长期借款利息答案：CDE解析：固定成本是指在一定的产量范围内不受产品产量影响的成本，如管理人员工资、固定资产折旧费、长期借款利息、办公费等。原材料费和计件工资属于变动成本。三、计算分析题（共2题，每题10分）21.某施工企业拟投资建设一个项目，有两个备选方案，有关数据如下表所示。基准收益率为12%，寿命期均为6年，残值均为零。项目方案A方案B初始投资（万元）12001800年净收益（万元）320420（1）计算两方案的净现值，并判断方案的可行性。（6分）（2）若两方案互斥，应采用哪种决策指标进行比选？请计算并给出选择结论。（4分）答案：（1）FNPVFNPV方案A的净现值大于0，可行；方案B的净现值小于0，不可行。（2）互斥方案应采用增量净现值或差额内部收益率法进行比选。ΔFNPV=FNPVA-FNPVB结论：选择方案A。22.某施工企业拟购买一台新设备，购置成本为80万元，预计使用5年，采用直线法计提折旧，预计净残值率为5%。该设备投入使用后，每年可节约人工成本25万元，同时每年增加维修费3万元。企业所得税税率为25%。（1）计算该设备每年的折旧额。（3分）（2）计算该设备每年的净现金流量。（4分）（3）若基准收益率为10%，计算该设备投资的净现值并判断是否应购买该设备。（3分）答案：（1）年折旧额=80×(1-5（2）年税前利润增加额=25-3-15.2=6.8万元年所得税=6.8×25万元年净利润=6.8-1.7=5.1万元年净现金流量=5.1+15.2=20.3万元（3）FNPV=-80+20.3×(P/A,10万元由于FNPV<0，该投资方案不可行，不应购买该设备。第二部分建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共15题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）23.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.安全生产许可证B.施工许可证C.规划许可证D.开工报告答案：B解析：根据《建筑法》第7条，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。24.根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30答案：C解析：根据《招标投标法》第24条，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。25.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。下列关于安全生产教育培训的说法，错误的是（）。A.未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业B.生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案C.被派遣劳动者的安全生产教育和培训由劳务派遣单位负责D.生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理答案：C解析：根据《安全生产法》第28条，生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。因此，C选项“由劳务派遣单位负责”的说法不完整、不准确。26.根据《建设工程质量管理条例》，下列质量责任中，属于建设单位质量责任的是（）。A.将工程发包给具有相应资质等级的单位B.对涉及结构安全的试块、试件进行现场取样C.对建筑材料、建筑构配件进行检验D.对施工质量进行检验答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得将建设工程肢解发包。B、C、D选项属于施工单位的质量责任。27.根据《中华人民共和国合同法》（现为《民法典》合同编），下列合同中，属于无效合同的是（）。A.因重大误解订立的合同B.在订立时显失公平的合同C.一方以欺诈手段订立的损害对方利益的合同D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同答案：D解析：根据《民法典》合同编，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。A、B、C属于可撤销合同。一方以欺诈手段订立的合同，受欺诈方有权请求撤销，但在损害国家利益的情况下属于无效合同；一般情形下属于可撤销合同。28.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.总承包单位可以将全部工程转包给具有相应资质的单位B.经建设单位认可，总承包单位可以将其承包的部分工程分包给具有相应资质的单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位可以将主体结构工程分包给其他单位施工答案：B解析：根据《建筑法》，总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。禁止分包单位将其承包的工程再分包，禁止总承包单位将主体结构工程分包。29.根据《中华人民共和国环境保护法》，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时规划、同时设计、同时施工C.同时设计、同时招标、同时施工D.同时审批、同时施工、同时投产答案：A解析：根据《环境保护法》第41条，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。30.根据《中华人民共和国劳动法》，关于劳动合同的规定，下列说法正确的是（）。A.劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过12个月B.已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同C.劳动者在同一用人单位连续工作满5年以上，有权要求签订无固定期限劳动合同D.用人单位可以与劳动者约定由劳动者承担违约金答案：B解析：根据《劳动合同法》第10条，已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。A选项试用期最长不超过6个月；C选项应连续工作满10年；D选项除专项培训服务期和竞业限制外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。31.根据《中华人民共和国消防法》，单位占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，责令改正，处（）罚款。A.五千元以上五万元以下B.一万元以上十万元以下C.三万元以上三十万元以下D.五万元以上五十万元以下答案：A解析：根据《消防法》第60条，单位有占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。32.关于建设工程竣工结算的说法，正确的是（）。A.工程竣工结算由承包人或委托具有相应资质的工程造价咨询人编制B.工程竣工结算由发包人或委托具有相应资质的工程造价咨询人审核C.发包人收到竣工结算文件后，应当在14天内进行核对D.竣工结算文件经发包人确认后，作为工程结算的依据答案：D解析：根据《建设工程价款结算暂行办法》，工程竣工结算由承包人或委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或委托具有相应资质的工程造价咨询人审核。发包人收到竣工结算文件后，应当在28天内进行核对（答复）。竣工结算文件经发包人确认后，即作为工程结算的依据。A、B、C说法均不完整或错误。33.根据《中华人民共和国仲裁法》，仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照（）的意见作出。A.仲裁委员会主任B.首席仲裁员C.双方当事人协商确定D.仲裁委员会集体讨论答案：B解析：根据《仲裁法》第53条，裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。34.根据《中华人民共和国民法典》，关于建设工程合同的说法，正确的是（）。A.建设工程合同应当采用口头形式B.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿C.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款D.建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权，该优先受偿权优于抵押权和其他债权答案：D解析：根据《民法典》第807条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。该优先受偿权优于抵押权和其他债权。A选项建设工程合同应当采用书面形式；B选项即使合同无效，但工程竣工验收合格，承包人仍可请求参照合同约定折价补偿；C选项还应有逾期不支付的条件。35.关于建设工程质量保修制度的说法，正确的是（）。A.屋面防水工程的最低保修期限为3年B.电气管线工程的最低保修期限为1年C.供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期D.装修工程的最低保修期限为1年答案：C解析：根据《建设工程质量管理条例》第40条，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期。36.根据《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起（）内提出。A.三个月B.六个月C.一年D.两年答案：B解析：根据《行政诉讼法》第46条，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起六个月内提出。法律另有规定的除外。37.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金的有效期应当与投标有效期一致C.招标人应当在书面合同签订后10日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出答案：C解析：根据《招标投标法实施条例》第57条，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A选项投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；B选项投标保证金有效期应当与投标有效期一致，但该表述本身正确，C选项的“10日内”错误；D选项实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。二、多项选择题（共5题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）38.根据《中华人民共和国招标投标法》，下列行为中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标E.不同投标人的投标文件相互混装答案：ABC解析：根据《招标投标法实施条例》第41条，招标人与投标人串通投标的情形包括：招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；招标人授意投标人撤换、修改投标文件等。D选项属于投标人相互串通投标；E选项属于视为投标人相互串通投标的情形。39.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列单位中，应当对建设工程施工安全承担相应责任的有（）。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.施工单位E.工程监理单位答案：ABCDE解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，依法对建设工程安全生产承担相应的责任。40.根据《中华人民共和国劳动合同法》，用人单位可以解除劳动合同的情形包括（）。A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的C.劳动者严重违反用人单位的规章制度的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.女职工在孕期、产期、哺乳期的答案：ABCD解析：根据《劳动合同法》第39条和第40条，C、D属于用人单位可以随时解除劳动合同的情形；A、B属于用人单位提前30日书面通知或额外支付一个月工资后可以解除劳动合同的情形。E选项属于用人单位不得依照《劳动合同法》第40条、第41条的规定解除劳动合同的情形。41.根据《中华人民共和国民法典》，下列权利中，属于担保物权的有（）。A.抵押权B.质权C.留置权D.地役权E.所有权答案：ABC解析：根据《民法典》，担保物权包括抵押权、质权和留置权。地役权属于用益物权，所有权属于自物权。42.关于建设工程施工合同纠纷的诉讼管辖，下列说法正确的有（）。A.建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖B.建设工程施工合同纠纷由工程所在地人民法院管辖C.建设工程施工合同纠纷由被告住所地人民法院管辖D.当事人可以书面协议选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖E.建设工程施工合同纠纷属于专属管辖答案：ABE解析：根据《民事诉讼法》及司法解释，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，由工程所在地人民法院管辖，属于专属管辖。D选项普通合同纠纷可以协议管辖，但专属管辖不适用协议管辖。三、案例分析题（共2题，每题15分）43.某建设单位（甲方）与某施工企业（乙方）签订了某住宅楼工程施工合同，合同约定工期为500天，合同价款为8000万元。施工过程中发生如下事件：事件一：施工期间，乙方发现施工图纸存在设计缺陷，经与甲方和设计单位沟通，设计单位进行了设计变更，导致工期延误30天，乙方为此增加支出20万元。事件二：在基础工程施工阶段，乙方发现施工现场地下存在甲方未在招标文件中说明的原有地下管线，需要保护性处理，导致工期延误20天，增加费用15万元。事件三：因乙方施工机械故障，导致工期延误10天，增加费用5万元。事件四：施工期间发生地震，导致已完工程部分损坏，乙方对损坏工程进行了修复，发生修复费用30万元，工期延误15天。（1）分析各事件中乙方是否有权向甲方提出工期索赔和费用索赔？并说明理由。（10分）（2）若合同约定甲方同意顺延工期，则乙方可获得的工期索赔天数为多少？（5分）答案：（1）各事件索赔分析如下：事件一：乙方有权提出工期索赔30天和费用索赔20万元。理由：设计变更属于建设单位应承担的风险和责任，非乙方原因导致，因此乙方有权索赔由此造成的工期延误和费用增加。事件二：乙方有权提出工期索赔20天和费用索赔15万元。理由：施工现场存在甲方未说明的地下管线属于甲方提供的地下条件与合同约定不符，属于业主风险，由此导致的工期延误和费用增加应由甲方承担。事件三：乙方无权提出工期索赔和费用索赔。理由：施工机械故障属于乙方自身原因导致的损失，应由乙方自行承担，无权向甲方索赔。事件四：乙方有权提出工期索赔15天，费用索赔30万元。理由：地震属于不可抗力事件，根据合同约定，不可抗力导致的工期延误，工期可以顺延；对于已完工程的损坏修复费用，根据《建设工程工程量清单计价规范》，已完工程损坏的修复费用由发包人承担。（2）工期索赔天数计算：事件一：30天；事件二：20天；事件三：0天；事件四：15天。可获得的工期索赔总天数=30+20+0+15=65天。44.某市一大型公共建筑项目进行施工招标，招标文件中规定投标截止时间为2025年6月30日上午9时。在招标过程中发生以下情况：情况一：投标人A于2025年6月28日提交了投标文件，但6月29日发现投标文件中有计算错误，要求撤回修改后重新提交，招标人同意。情况二：投标人B于2025年6月30日上午8时50分送达投标文件，但招标人以时间紧迫为由拒绝接收。情况三：投标人C在投标截止时间前提交了投标文件，但在开标时发现其投标文件中未加盖单位公章。情况四：在评标过程中，评标委员会发现投标人D的投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其成本。（1）分析情况一中招标人的做法是否正确？说明理由。（3分）（2）分析情况二中招标人的做法是否正确？说明理由。（3分）（3）情况三中，投标人C的投标文件应如何处理？（4分）（4）情况四中，评标委员会应如何处理？（5分）答案：（1）情况一中招标人的做法正确。根据《招标投标法》第29条，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人A在投标截止时间前提出修改，招标人应当同意。（2）情况二中招标人的做法不正确。根据《招标投标法》第28条，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人B于8时50分送达，在9时截止时间之前，招标人应当接收。招标人拒绝接收的行为违法。（3）情况三中，投标人C的投标文件未加盖单位公章，属于重大偏差。根据《招标投标法实施条例》第51条，投标文件未加盖投标人公章或者未经法定代表人或者其授权代表签字的，评标委员会应当否决其投标。因此，评标委员会应当否决投标人C的投标。（4）情况四中，根据《招标投标法实施条例》第51条，投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会应当否决其投标。评标委员会应当要求投标人D作出书面说明并提供相关证明材料。如果投标人D不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当认定其以低于成本报价竞标，否决其投标。第三部分建设工程项目管理一、单项选择题（共15题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）45.项目管理的核心任务是（）。A.项目的目标控制B.项目的投资控制C.项目的进度控制D.项目的质量控制答案：A解析：项目管理的核心任务是项目的目标控制，包括投资（成本）控制、进度控制和质量控制三大目标。46.建设工程项目管理的全寿命周期包括（）。A.决策阶段、实施阶段和使用阶段B.决策阶段、设计阶段和施工阶段C.设计阶段、施工阶段和保修阶段D.决策阶段、实施阶段和运营阶段答案：A解析：建设工程项目管理的全寿命周期包括决策阶段、实施阶段和使用阶段。实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。47.在施工成本控制的依据中，能够提供施工成本实际值的依据是（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.进度报告D.工程变更与索赔资料答案：C解析：进度报告提供了每一时刻工程实际完成量、工程施工成本实际支付情况等重要信息，是施工成本控制中提供实际值的依据。48.某工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第3天，持续时间为4天，其有两项紧后工作，最早开始时间分别为第8天和第10天，则工作M的自由时差为（）天。A.1B.2C.3D.4答案：A解析：工作M的最早完成时间=3+4=7天。自由时差=min(8,10)-7=1天。49.在建设工程项目质量管理的PDCA循环中，“C”是指（）。A.计划B.实施C.检查D.处置答案：C解析：PDCA循环包括计划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）、处置（Act）四个阶段。C代表检查。50.下列施工质量控制措施中，属于事前控制的是（）。A.对施工过程进行旁站监理B.对工序质量进行检验C.审查施工组织设计D.对已完成的分项工程进行验收答案：C解析：事前控制是指在施工前进行的质量控制，包括审查施工组织设计、审查施工方案、检查施工准备情况等。A、B、D属于事中控制和事后控制。51.某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），该网络计划的计算工期为（）天。```A(3)→B(4)→D(5)→F(3)↘C(2)↗E(4)↗```A.13B.14C.15D.16答案：C解析：关键线路为A→B→D→F，总持续时间=3+4+5+3=15天。C→E为非关键工作。52.在施工成本管理中，成本分析的基本方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法答案：A解析：施工成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法和比率法。其中比较法是最基本的方法。53.下列风险因素中，属于建设工程项目技术风险的是（）。A.工程地质条件的不确定性B.施工方案选择不当C.合同条款的遗漏D.通货膨胀答案：B解析：技术风险包括设计风险、施工技术风险等。施工方案选择不当属于技术风险。A属于自然风险（或工程环境风险），C属于组织风险（或合同风险），D属于经济与管理风险。54.关于施工总承包管理模式的说法，正确的是（）。A.施工总承包管理单位负责工程的施工B.施工总承包管理单位不与分包单位签订施工合同C.施工总承包管理单位对分包单位的质量控制主要通过施工总承包管理单位的管理实现D.施工总承包管理模式下，分包合同通常由业主与分包单位直接签订答案：C解析：施工总承包管理模式中，施工总承包管理单位不直接参与施工，主要负责对各分包单位的管理和协调。施工总承包管理单位与分包单位签订施工合同，D选项说法不完全正确（取决于合同约定），C选项表述正确。55.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人未在收到承包人提交的竣工验收申请报告后（）天内完成审查的，视为竣工验收申请报告已被监理人认可。A.7B.14C.28D.42答案：C解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到竣工验收申请报告后28天内完成审查并报送发包人。56.关于施工进度计划检查与调整的说法，正确的是（）。A.施工进度计划的调整只能通过缩短关键工作的持续时间来实现B.网络计划调整的内容包括关键线路长度的调整C.进度计划的调整不需要重新进行资源优化D.当实际进度偏差影响到总工期时，只能通过增加资源来调整答案：B解析：网络计划调整的内容包括关键线路长度的调整、非关键工作时差的调整、逻辑关系的调整等。A选项过于绝对，调整方式还包括改变工作间的逻辑关系等；C选项调整后可能需要重新进行资源优化；D选项还可通过调整逻辑关系等方式。57.建设工程项目质量控制体系的建立原则不包括（）。A.分层次规划原则B.总目标分解原则C.质量责任制原则D.利益最大化原则答案：D解析：建设工程项目质量控制体系的建立原则包括分层次规划原则、总目标分解原则、质量责任制原则和系统有效性原则。利益最大化不属于质量控制体系的建立原则。58.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第36条，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。59.在建设工程项目信息管理中，项目信息管理的目的是（）。A.通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务B.通过信息管理提高项目建设的成本C.通过信息管理减少项目的管理人员D.通过信息管理替代传统的项目管理方法答案：A解析：项目信息管理的目的是通过有效的项目信息传输的组织和控制，为项目建设的增值服务。60.关于施工成本计划编制的说法，正确的是（）。A.施工成本计划编制的前提是成本预测B.施工成本计划编制的基础是成本核算C.施工成本计划编制的方法是成本分析D.施工成本计划编制的结果是成本考核答案：A解析：施工成本计划编制以成本预测为基础，在施工成本计划的基础上进行成本控制，在成本控制的基础上进行成本核算，在成本核算的基础上进行成本分析，在成本分析的基础上进行成本考核。二、多项选择题（共5题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2017），项目经理的权限包括（）。A.参与项目招标、投标和合同签订B.参与组建项目管理机构C.决定项目资金的投入D.进行项目范围内的资源调配E.主持项目管理机构工作答案：ABDE解析：项目经理的权限包括参与项目招标、投标和合同签订；参与组建项目管理机构；进行项目范围内的资源调配；主持项目管理机构工作等。项目资金的投入决策权属于企业（项目法人），项目经理无权决定项目资金的投入。62.下列施工成本管理措施中，属于组织措施的有（）。A.明确成本管理人员的工作职责B.编制成本控制工作计划C.加强施工定额管理D.对成本管理人员进行培训E.采用先进的施工机械答案：ABD解析：组织措施包括明确成本管理人员的职责、编制成本控制工作计划、对成本管理人员进行培训等。加强施工定额管理属于技术措施，采用先进的施工机械属于技术措施。63.关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（）。A.进度控制的目的是确保项目按预定的时间完成B.进度控制是一个动态的、循环的过程C.进度控制与质量控制、成本控制相互独立D.进度控制的措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施E.网络计划技术是进度控制的重要方法答案：ABDE解析：进度控制与质量控制、成本控制是相互联系、相互制约的，不是相互独立的，C选项错误。其余选项表述正确。64.下列工作中，属于施工阶段质量管理工作的有（）。A.施工图会审B.施工组织设计的审查C.工序质量控制D.竣工验收E.质量缺陷处理答案：CDE解析：施工图会审和施工组织设计的审查属于施工准备阶段的质量管理工作。工序质量控制、竣工验收和质量缺陷处理属于施工阶段的质量管理工作。65.根据《建设工程施工现场管理规定》，施工现场的安全生产管理制度包括（）。A.安全生产责任制B.安全技术交底制度C.安全检查制度D.安全事故报告制度E.工程款支付制度答案：ABCD解析：施工现场安全生产管理制度包括安全生产责任制、安全技术交底制度、安全检查制度、安全事故报告制度、安全教育制度等。工程款支付制度不属于安全生产管理制度。三、综合应用题（共2题，每题15分）66.某工程项目施工网络计划如下表所示，各工作的逻辑关系和持续时间如下：工作紧前工作持续时间（天）A—5BA4CA