珠海市2026年一级造价工程师考试模拟题及答案：（建设工程计价）

珠海市2026年一级造价工程师考试模拟题及答案：（建设工程计价）一、单项选择题（每题1分，共60分）根据现行规定，以下属于建设投资中动态投资部分的是（）。A.建筑安装工程费B.基本预备费C.涨价预备费D.流动资金答案：C解析：建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成，其中预备费包括基本预备费和涨价预备费。涨价预备费属于动态投资部分，基本预备费属于静态投资部分。某项目进口一套加工设备，离岸价为100万美元，国际运费为10万美元，运输保险费率为0.3%，则该设备的到岸价为（）万美元。（计算结果保留两位小数）A.110.00B.110.33C.109.67D.110.30答案：B解析：运输保险费=(100+10)×0.3%1国产非标准设备原价的计算方法中，成本计算估价法计算时，属于利润计算基数的是（）。A.直接材料费+直接燃料和动力费+直接加工费B.直接材料费+直接燃料和动力费+直接加工费+外购配套件费C.直接材料费+直接燃料和动力费+直接加工费+废品损失费+外购配套件费D.直接材料费+直接燃料和动力费+直接加工费+废品损失费+专用工具费+包装费答案：D解析：利润的计算基数为直接材料费、直接燃料和动力费、直接加工费、废品损失费、专用工具费、包装费之和，不包括外购配套件费。某项目从银行借款1000万元，年利率为6%，按年复利计息，借款期限为3年，则第3年年末应偿还的本利和为（）万元。A.1180.00B.1191.02C.1120.00D.1060.00答案：B解析：F=某建设项目建筑安装工程费为5000万元，设备及工器具购置费为3000万元，工程建设其他费为1000万元，基本预备费率为5%，则该项目的静态投资为（）万元。A.9000B.9450C.9500D.8500答案：B解析：静态投资=工程费用+工程建设其他费+基本预备费=(根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中属于安全文明施工费中临时设施费的是（）。A.施工现场办公用房的搭设、维修、拆除费用B.施工现场临时道路的硬化费用C.施工现场围挡的砌筑费用D.施工现场临时宿舍的搭建费用答案：D解析：临时设施费是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加工厂等。A、B、C选项属于安全文明施工费中的其他项目。某施工企业承接一工程，预算人工费为100万元，材料费为300万元，施工机具使用费为50万元，企业管理费费率为5%（以人工费和施工机具使用费之和为计算基础），利润率为3%（以人工费为计算基础），则该工程不含税造价中企业管理费和利润合计为（）万元。A.10.5B.17.5C.20.5D.27.5答案：C解析：企业管理费=(100+50)某工程需开挖土方5000m³，已知该挖土机台班产量为200m³/台班，时间利用系数为0.8，则完成该土方开挖所需挖土机的台班数量为（）台班。A.20B.25C.31.25D.40答案：C解析：台班产量=200×0.8下列费用中，属于规费的是（）。A.养老保险费B.住房公积金C.失业保险费D.工伤保险费答案：B解析：规费包括社会保险费和住房公积金。其中社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。A、C、D属于社会保险费，是规费的组成部分，但本题要求选择"属于规费"的项目，B为最佳答案，而A、C、D是社会保险费的下属项目。若题目改为"属于社会保险费的是"，则A、C、D均可选。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列属于规费项目清单内容的是（）。A.工程排污费B.工伤保险费C.住房公积金D.文明施工费答案：C解析：规费项目清单包括社会保险费、住房公积金。工程排污费在营改增后不再列入规费，文明施工费属于措施项目费。某工程采用工程量清单计价，招标工程量清单中挖土方工程量为3000m³，实际施工中由于设计变更导致工程量增加至4000m³，合同约定工程量增加超过15%时，超过部分综合单价调整为原单价的0.9倍，原综合单价为20元/m³，则结算价款为（）元。A.78000B.79000C.80000D.81000答案：A解析：3000×1.15=3450m³，某施工机械预算价格为100万元，折旧年限为10年，年平均工作200个台班，残值率为5%，则该机械台班折旧费为（）元/台班。A.475B.500C.450D.525答案：A解析：台班折旧费=预算价格某工程采用单价合同，在施工过程中发生工程变更，导致实际完成的工程量超过招标工程量清单所列工程量的15%，且该变化因设计变更引起，则下列说法正确的是（）。A.超过15%部分应执行原综合单价B.超过15%部分应由承包人提出新综合单价，经发包人确认后执行C.全部工程量均执行原综合单价D.工程量超过15%时，应重新签订合同答案：B解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》，因非承包人原因导致工程量偏差超过15%时，对综合单价进行调整。超过15%部分，可由承包人提出适当的综合单价，经发包人确认后执行。下列费用中，不属于施工机具使用费的是（）。A.施工机械折旧费B.施工机械大修理费C.仪器仪表使用费D.施工机械操作人员工资答案：D解析：施工机具使用费包括施工机械使用费和仪器仪表使用费。施工机械使用费包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、燃料动力费、人工费（指机上司机和其他操作人员的人工费）等。D选项中"施工机械操作人员工资"应属于机械使用费中的人工费，而问题问的是"不属于"施工机具使用费的项目，但D实际属于。本题无正确选项，应为单选题命制失误。建议理解机械使用费中人工费的内涵。根据现行规定，安全文明施工费不得作为竞争性费用，其内容包括（）。A.环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费B.环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、建筑工人实名制管理费C.环境保护费、文明施工费、安全施工费D.临时设施费、安全施工费答案：A解析：安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。某工程合同价款为500万元，主要材料费占合同价款的60%，预付款为合同价款的20%，则预付款起扣点为（）万元。A.300B.333.33C.400D.500答案：B解析：起扣点=承包工程价款总额某工程合同金额为2000万元，预付款为合同金额的10%，主要材料、构件所占比重为60%，则该工程预付款起扣点为（）万元。A.1600B.1666.67C.1800D.1200答案：B解析：起扣点=2000根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列不属于其他项目清单内容的是（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.规费答案：D解析：其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。规费属于规费项目清单内容。某工程采用固定总价合同，在施工过程中，因发包人原因导致工期延误，在此期间发生了价格上涨，则合同价款调整的原则是（）。A.不予调整B.按原合同价格执行C.应考虑价格调整，由发包人承担价格上涨的损失D.由承包人和发包人共同承担答案：C解析：固定总价合同在因发包人原因导致工期延误时，价格上涨的损失应由发包人承担。下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价是自上而下的分部组合计价B.工程计价的顺序是：分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价C.工程计价包括工程计量和工程组价两个环节D.工程计价具有单件性和多次性特征答案：B解析：工程计价是自下而上的分部组合计价，A错误；工程计价包括工程计量、工程组价和工程计价三个环节，C错误；工程计价具有单件性和多次性特征，D正确。B中计价顺序正确，因此B为本题正确答案。某工程采用工程量清单计价，招标控制价为1000万元，中标价为950万元，合同约定当工程量偏差超过15%时可调整综合单价，实际施工中某分项工程量由1000m³增加至1300m³，该分项综合单价为100元/m³，则结算价款中该分项工程费为（）元。A.130000B.115000C.127500D.120000答案：C解析：1000×1.15=关于工程量清单计价，下列说法错误的是（）。A.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价B.工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制C.工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由投标人负责D.工程量清单是工程量清单计价的基础答案：C解析：工程量清单的准确性和完整性应由招标人负责。根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095—2015），施工图预算的编制方法包括（）。A.单价法和实物量法B.工料单价法和综合单价法C.定额单价法和实物量法D.清单计价法和定额计价法答案：C解析：施工图预算的编制方法有定额单价法和实物量法两种。某工程合同约定采用价格指数调整价格差额，已知合同约定值中人工费占30%，钢材占40%，水泥占20%，其他占10%，合同价值为100万元，各可调因子定值权重分别为0.3、0.4、0.2、0.1，现行价格指数与基本价格指数之比分别为1.1、1.2、1.05、1.0，则调整后的合同价款为（）万元。A.110B.113C.115D.120答案：B解析：调整后价款=100根据规定，投标人的投标报价不得低于工程成本，工程成本应按照（）核算。A.社会平均水平B.企业个别成本C.行业平均水平D.定额水平答案：B解析：投标报价不得低于成本，这里的成本是指企业个别成本。关于最高投标限价（招标控制价）的说法，正确的是（）。A.招标控制价应在开标时公布B.招标控制价可以上调或下浮C.招标控制价应在招标文件中公布，不得上调或下浮D.投标报价超过招标控制价的，可以参与评标答案：C解析：招标控制价应在招标文件中公布，不得上调或下浮，投标报价超过招标控制价的应予废标。某工程分部分项工程费为500万元，措施项目费为50万元，其他项目费为20万元，规费为30万元，税金为30万元，则工程造价为（）万元。A.600B.630C.580D.650答案：B解析：工程造价=500某工程采用全费用综合单价计价，全费用综合单价包括（）。A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润C.人工费、材料费、施工机具使用费D.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费答案：A解析：全费用综合单价包括完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用，还包括规费和税金。下列有关工程预付款的说法，错误的是（）。A.预付款是发包人为解决承包人在施工准备阶段资金周转问题提供的协助B.预付款的额度通常不低于合同金额的10%C.预付款在进度款中按比例扣回D.预付款的支付比例不宜高于合同价款的30%答案：B解析：预付款的额度通常为合同金额的10%～30%，B选项"不低于10%"表述不准确。某工程合同工期为300天，合同价款为1500万元，根据规定，发包人应在收到承包人进度款支付申请后（）天内支付进度款。A.7B.14C.28D.30答案：B解析：发包人应在收到进度款支付申请后14天内予以确认并支付进度款。关于质量保证金的说法，正确的是（）。A.质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的5%B.质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%C.质量保证金在缺陷责任期内不计息D.缺陷责任期最长不超过1年答案：B解析：质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，缺陷责任期最长不超过2年。质量保证金在缺陷责任期内应按合同约定计息。某工程因设计变更导致工程量增加，原报价中该分项的综合单价为80元/m³，工程量由2000m³增加至3000m³，合同约定工程量偏差超过15%时可调整综合单价，调整系数为0.95，则调整后的结算价款为（）元。A.230000B.236000C.240000D.248000答案：B解析：2000×1.15=根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于计日工的说法，正确的是（）。A.计日工是在施工过程中，完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作B.计日工由承包人自主报价C.计日工的数量由承包人确定D.计日工仅适用于紧急抢险工程答案：A解析：计日工是在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。计日工的数量由发包人确定。下列有关工程竣工结算的说法，正确的是（）。A.竣工结算由承包人编制，发包人审查B.竣工结算由发包人编制，承包人审查C.竣工结算由监理人编制，发包人和承包人共同确认D.竣工结算只能由造价咨询人编制答案：A解析：竣工结算由承包人编制，发包人审查，也可委托工程造价咨询人进行审核。某工程竣工后，承包人提交了竣工结算文件，发包人未在合同约定期限内提出修改意见，则（）。A.竣工结算文件视为已被认可B.竣工结算文件需重新编制C.由造价管理机构裁定D.由监理人确定结算价款答案：A解析：根据规定，发包人未在合同约定期限内对竣工结算文件提出修改意见的，竣工结算文件视为已被认可。根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262—2017），工程造价鉴定的基本原则不包括（）。A.合法性原则B.独立性原则C.公正性原则D.盈利性原则答案：D解析：工程造价鉴定应遵循合法性、独立性、公正性、客观性原则。某工程在施工过程中发生工程变更，导致合同价款调整，下列关于合同价款调整程序的说法，正确的是（）。A.出现合同价款调增事项后，承包人应在14天内向发包人提交合同价款调增报告B.出现合同价款调减事项后，发包人应在14天内向承包人提交合同价款调减报告C.承包人在合同价款调增事项发生后14天内未提交调增报告的，视为放弃调增权利D.发包人应在收到调增报告后28天内予以确认答案：C解析：出现合同价款调增事项后，承包人应在14天内向发包人提交合同价款调增报告，逾期未提交的，视为放弃调增权利。发包人应在收到报告后14天内予以确认。某工程施工期间，因国家法律法规发生变化，导致合同价款需要调整，则调整原则是（）。A.合同价款不予调整B.合同价款按照有关部门的规定进行调整C.由承包人和发包人协商调整D.按照仲裁机构的裁决调整答案：B解析：因国家法律法规、政策变化影响合同价款调整的，应按有关部门的规定执行。某工程合同约定采用造价信息进行价格调整，已知某钢材在基准日的价格为4000元/吨，合同履行期间价格变为5000元/吨，合同约定风险幅度为5%，则该钢材应调整的差额为（）元/吨。A.600B.1000C.800D.200答案：A解析：4000×1.05=根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），关于依法必须招标的暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价材料和工程设备属于依法必须招标的，由发包人招标选择供应商B.暂估价材料和工程设备属于依法必须招标的，由承包人招标选择供应商C.暂估价材料和工程设备属于依法必须招标的，以招标确定的价格取代暂估价D.暂估价材料和工程设备不属于依法必须招标的，由承包人采购答案：C解析：暂估价材料和工程设备属于依法必须招标的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商，以招标确定的价格取代暂估价。不属于依法必须招标的，由承包人采购，经发包人确认后取代暂估价。某工程在施工过程中，因发包人原因导致工期延误，且延误期间发生法律法规变化，则合同价款调整的原则是（）。A.不予调整B.按不利于发包人的原则调整C.按不利于承包人的原则调整D.由双方协商确定答案：B解析：因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格或人工费，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。关于工程索赔的说法，正确的是（）。A.索赔是承包人向发包人提出的费用补偿要求B.索赔是双向的，承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔C.索赔事件发生后，承包人应在14天内提出索赔意向通知D.索赔费用不包括利润答案：B解析：索赔是双向的，承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔。索赔事件发生后，承包人应在28天内提出索赔意向通知。某工程因发包人原因导致工程延期，承包人提出索赔，下列费用中，不应列入索赔费用的是（）。A.人工费B.材料费C.施工机械使用费D.承包人为避免损失扩大而采取的措施费用答案：D解析：承包人为避免损失扩大而采取的措施费用属于损失赔偿的一部分，不应列入索赔费用。索赔费用包括人工费、材料费、施工机械使用费、现场管理费、总部管理费、利润等。根据《标准施工招标文件》（2007年版），下列事件中，承包人可以获得工期和费用索赔，但不能获得利润索赔的是（）。A.发包人原因导致工程延期B.施工中发现文物C.发包人提供的材料不符合合同要求D.异常恶劣的气候条件答案：B解析：施工中发现文物，承包人可以获得工期和费用索赔，但不能获得利润索赔。异常恶劣的气候条件只能获得工期索赔。某工程采用成本加酬金合同，下列不属于成本加酬金合同形式的是（）。A.成本加固定费用合同B.成本加定比费用合同C.成本加奖金合同D.固定单价合同答案：D解析：成本加酬金合同包括成本加固定费用合同、成本加定比费用合同、成本加奖金合同、成本加保证最大酬金合同等。固定单价合同属于单价合同。关于工程计价方式，下列说法正确的是（）。A.工程量清单计价是一种市场定价方式B.定额计价是一种市场定价方式C.工程量清单计价与定额计价没有区别D.工程量清单计价采用的是政府定价方式答案：A解析：工程量清单计价是一种市场定价方式，由企业自主报价，市场竞争形成价格。定额计价属于政府指导价。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示，其中第5、6位表示（）。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码答案：C解析：项目编码结构：第1、2位为专业工程代码，第3、4位为附录分类顺序码，第5、6位为分部工程顺序码，第7、8、9位为分项工程项目名称顺序码，第10～12位为清单项目名称顺序码。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列属于分部分项工程量清单五要件的是（）。A.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量B.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、综合单价C.项目编码、项目名称、项目特征、工程量、综合单价D.项目编码、项目名称、计量单位、工程量、综合单价答案：A解析：分部分项工程量清单五要件包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。某分部分项工程量清单中，项目特征描述为"土壤类别：三类土；挖土深度：4m以内"，则该描述属于（）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位答案：C解析：项目特征是对项目的材质、规格、型号、做法等的描述，是确定综合单价的重要依据。关于工程量清单计价模式下综合单价的构成，下列说法正确的是（）。A.综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和一定范围内的风险费用B.综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润C.综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费D.综合单价包括完成一个规定计量单位项目所需的全部费用答案：A解析：综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和一定范围内的风险费用。根据现行规定，下列工程计价文件中，由工程造价咨询企业出具的是（）。A.工程量清单B.最高投标限价C.工程结算审核报告D.竣工决算答案：C解析：工程结算审核报告由工程造价咨询企业出具。工程量清单和最高投标限价可由招标人或受其委托的造价咨询人编制，竣工决算由发包人编制。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），关于投标报价的说法，正确的是（）。A.投标报价可以低于工程成本B.投标报价可以高于招标控制价C.投标报价不得低于工程成本D.投标报价应由投标人自主确定，不受任何约束答案：C解析：投标报价不得低于工程成本，不得高于招标控制价。投标报价由投标人自主确定，但不得低于成本。某工程总承包合同采用EPC模式，则该合同计价方式通常采用（）。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.可调价格合同答案：B解析：EPC总承包模式通常采用固定总价合同，有利于发包人控制投资。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人（）。A.延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润B.延长工期，但不能增加费用C.增加费用，但不能延长工期D.延长工期，但不能要求利润答案：A解析：因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。关于工程结算的说法，下列说法正确的是（）。A.工程结算包括期中结算、终止结算和竣工结算B.工程结算仅指竣工结算C.工程结算由发包人编制D.工程结算在工程竣工验收后进行答案：A解析：工程结算包括期中结算（进度款结算）、终止结算和竣工结算。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），竣工结算编制的依据不包括（）。A.施工合同B.工程竣工图纸C.工程变更资料D.施工组织设计答案：D解析：竣工结算编制依据包括施工合同、竣工图纸、工程变更、现场签证、索赔资料等。施工组织设计不属于竣工结算编制依据。某工程在缺陷责任期内发现质量缺陷，经查该缺陷属于承包人的原因造成，则修复费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人共同答案：B解析：缺陷责任期内，因承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担维修费用。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），关于工程计量的说法，正确的是（）。A.工程计量由承包人负责，监理人复核B.工程计量由监理人负责，承包人参加C.工程计量由发包人负责D.工程计量由造价咨询人负责答案：B解析：工程计量由监理人负责，承包人应按合同约定参加计量。关于工程价款的约定，下列说法正确的是（）。A.实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起30天内约定B.实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起15天内约定C.合同价款约定可以不采用书面形式D.合同价款由发包人单方面确定答案：A解析：实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起30天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。某工程采用工程量清单计价，施工过程中发现工程量清单中出现漏项，则该漏项部分的综合单价应（）。A.由承包人提出，经发包人确认后执行B.由发包人直接确定C.由监理人确定D.不予计量答案：A解析：工程量清单中出现漏项，属于工程变更，应由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。二、多项选择题（每题2分，共40分）下列费用中，属于建设投资中工程费用的有（）。A.建筑安装工程费B.设备及工器具购置费C.工程建设其他费D.基本预备费E.涨价预备费答案：AB解析：工程费用包括建筑安装工程费和设备及工器具购置费。工程建设其他费、预备费均不属于工程费用。根据我国现行建筑安装工程费用项目组成，下列属于企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.固定资产使用费E.失业保险费答案：ABCD解析：企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金等。失业保险费属于规费。下列费用中，属于措施项目费的有（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.冬雨季施工增加费E.已完工程及设备保护费答案：ABCDE解析：措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费等。下列费用中，属于施工机具使用费的有（）。A.折旧费B.大修理费C.经常修理费D.燃料动力费E.安拆费及场外运费答案：ABCDE解析：施工机具使用费包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、燃料动力费、人工费（机上司机等）、税费等。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列属于规费的有（）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.工伤保险E.危险作业意外伤害保险答案：ABD解析：规费包括社会保险费和住房公积金。社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。工程排污费营改增后不再列入规费，危险作业意外伤害保险已并入社会保险费。下列属于其他项目费的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费答案：ABCD解析：其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。下列情形中，属于工程变更的有（）。A.工程量清单缺项B.工程量偏差C.项目特征描述不符D.提前竣工E.暂估价的调整答案：ABCD解析：工程变更包括工程量清单缺项、工程量偏差、项目特征描述不符、提前竣工、工程变更（设计变更）等。暂估价的调整不属于工程变更。下列费用中，属于索赔费用中人工费的有（）。A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B.由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用C.超过法定工作时间加班劳动的费用D.法定人工费增长E.由于承包人原因导致的返工费用答案：ABCD解析：索赔费用中的人工费包括完成合同之外的额外工作所花费的人工费用、非承包人责任的工效降低所增加的人工费用、超过法定工作时间加班劳动的费用、法定人工费增长等。由于承包人原因导致的返工费用不能索赔。关于竣工结算的编制与审查，下列说法正确的有（）。A.竣工结算由承包人编制B.发包人可委托工程造价咨询人审查竣工结算C.竣工结算审核的期限根据工程规模确定D.承包人提交的竣工结算文件，发包人未在约定期限内回复的，视为认可E.竣工结算只能由发包人编制答案：ABCD解析：竣工结算由承包人编制，发包人或受其委托的工程造价咨询人审查。发包人未在约定期限内回复的，视为认可。竣工结算审核期限根据工程规模确定。关于工程计价的说法，下列正确的有（）。A.工程计价是自下而上的分部组合计价B.工程计价具有单件性和多次性特征C.工程计价包括工程计量和工程组价两个环节D.工程计价依据包括定额和清单规范等E.工程计价的结果是确定工程造价答案：ABDE解析：工程计价包括工程计量、工程组价和工程计价三个环节，C错误。其余说法均正确。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单的说法，正确的有（）。A.工程量清单是工程量清单计价的基础B.工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制C.工程量清单的准确性和完整性由招标人负责D.工程量清单仅包括分部分项工程量清单E.工程量清单是招标文件的组成部分答案：ABCE解析：工程量清单包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单，D错误。关于投标报价的编制，下列说法正确的有（）。A.投标报价不得低于工程成本B.投标报价由投标人自主确定C.投标报价可以高于招标控制价D.投标报价应按照招标文件的要求编制E.投标报价应依据企业定额和市场信息价格编制答案：ABDE解析：投标报价不得高于招标控制价，否则应予废标，C错误。下列情形中，属于发包人违约的有（）。A.发包人未按合同约定支付预付款B.发包人未按合同约定提供施工场地C.发包人提供的材料不符合合同要求D.因发包人原因导致工程延期E.承包人施工质量不合格答案：ABCD解析：承包人施工质量不合格属于承