2026年住房和城乡建设领域现场专业人员培训考试(监理员)题库(江苏盐城)

2026年住房和城乡建设领域现场专业人员培训考试(监理员)题库(江苏盐城)一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程监理的行为主体是（）。A.建设单位B.工程监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】B2.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应建立由（）领导的监理机构。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位代表【答案】A3.监理员属于（）岗位。A.决策层B.管理层C.执行层D.核心层【答案】C4.下列文件中，由监理单位编制的是（）。A.施工组织设计B.监理规划C.施工合同D.招标文件【答案】B5.在施工实施阶段，项目监理机构的主要工作内容是（）。A.参与设计交底B.进行工程计量C.协助建设单位编制招标文件D.审查设计概算【答案】B6.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对（）承担监理责任。A.建设工程安全生产B.建设工程质量和施工安全生产C.建设工程质量和施工进度D.建设工程投资控制【答案】B7.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知（）进行验收。A.设计单位B.建设单位C.建设单位和监理单位D.质量监督站【答案】C8.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后，由（）组织编制。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位项目负责人【答案】B9.旁站监理是指监理人员在建筑工程施工阶段，对关键部位、关键工序的施工质量实施（）的监理活动。A.检查B.见证C.全过程现场跟班D.平行检验【答案】C10.江苏省建设工程监理人员应当遵守职业道德，不得（）。A.在两个或两个以上单位受聘B.参加继续教育C.接受建设单位委托D.执行监理规范【答案】A11.施工现场发生安全事故时，监理单位应立即下达（），并及时向建设单位和有关主管部门报告。A.工程暂停令B.整改通知单C.监理通知单D.处罚单【答案】A12.监理日志应由（）签字。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.当班监理人员D.监理员【答案】C13.根据《建设工程质量管理条例》，未经监理工程师签字，（）。A.施工单位不得进行下一道工序施工B.建设单位不拨付工程款C.建设单位不进行竣工验收D.材料不得进入施工现场【答案】A14.进场材料的检验，见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】C15.项目监理机构处理工程变更时，应由（）审核变更的技术可行性和造价变化。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师【答案】B16.建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调和（）。A.指挥B.监督C.决策D.组织【答案】B17.监理实施细则应根据监理规划及（）进行编制。A.施工组织设计B.专业工程特点C.设计图纸D.建设工程合同【答案】B18.在监理工作中，如发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，总监理工程师应及时下达（），要求施工单位停工整改。A.监理通知单B.工程暂停令C.工程复工令D.工作联系单【答案】B19.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），监理员应履行的职责是（）。A.审核施工组织设计B.签发工程暂停令C.进行见证取样D.编制监理规划【答案】C20.建设工程投资控制的最高限额是（）。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工决算【答案】A21.某工程项目，建设单位未按合同约定支付工程进度款，施工单位可以（）。A.继续施工B.停工C.加快施工进度D.申请仲裁【答案】B22.监理单位与建设单位之间的关系是（）。A.上下级领导关系B.合同委托关系C.行政隶属关系D.经济利益关系【答案】B23.在施工过程中，监理人员发现施工单位未按设计要求施工，应（）。A.立即报告建设单位B.立即报告质量监督站C.签发监理通知单要求整改D.立即下达工程暂停令【答案】C24.江苏省规定，监理人员在施工现场佩戴的安全帽颜色应为（）。A.白色B.红色C.黄色D.蓝色【答案】A25.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设（）。A.设计文件要求B.施工规范要求C.强制性标准D.合同约定【答案】C26.下列属于施工阶段质量控制手段的是（）。A.审核技术文件、报告和报表B.指令文件C.现场监督和检查D.以上都是【答案】D27.监理月报应由（）组织编写，并报送建设单位和本监理单位。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案】C28.建设工程监理的“三控”是指质量、进度和（）控制。A.安全B.投资C.合同D.信息【答案】B29.当施工单位提出工程延期要求时，项目监理机构应（）。A.直接批准B.拒绝批准C.评估后报建设单位批准D.评估后由总监理工程师签发【答案】D30.建设工程档案归档时，监理文件应在（）归档。A.工程竣工验收前B.工程竣工验收后3个月内C.工程竣工验收备案前D.工程竣工验收备案后【答案】B31.监理单位对分包单位的资格审核应包括（）。A.营业执照B.资质等级证书C.类似工程业绩D.以上都是【答案】D32.在施工质量控制中，对需要进行旁站监理的关键部位、关键工序，施工单位应在施工前（）小时书面通知项目监理机构。A.12B.24C.36D.48【答案】B33.根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）的罚款。A.10万元以上30万元以下B.20万元以上50万元以下C.30万元以上50万元以下D.5万元以上10万元以下【答案】A34.建设工程风险识别的目的是（）。A.评价风险发生的概率B.确定风险量C.找出风险因素D.制定风险对策【答案】C35.项目监理机构应建立完善的监理资料管理制度，监理资料应（）。A.随意存放B.由专人负责管理C.仅总监理工程师保管D.完工后整理【答案】B36.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并报建设单位。A.监理总结B.质量评估报告C.监理月报D.竣工验收报告【答案】B37.建设单位撤销对总监理工程师的授权，项目监理机构应（）。A.立即解散B.继续工作C.等待新总监到位D.停止监理工作【答案】B38.监理工程师在工程质量控制中，应坚持（）的原则。A.以安全为核心B.以进度为核心C.质量第一D.投资节约【答案】C39.下列监理文件中，需要建设单位、监理单位、施工单位长期保存的是（）。A.监理规划B.监理实施细则C.监理通知单D.工程暂停令【答案】C40.工程建设监理规划是开展监理工作的（）。A.纲领性文件B.指导性文件C.实施细则D.依据【答案】A41.盐城市建设工程质量监督机构对监理行为的监督检查内容不包括（）。A.项目监理机构人员配备情况B.监理规划和实施细则编制情况C.施工单位资金到位情况D.旁站监理执行情况【答案】C42.监理员在复核测量成果时，应重点检查（）。A.测量仪器精度B.测量人员资质C.测量数据计算D.测量环境条件【答案】C43.建设工程监理规范规定，监理工程师通知单应由（）签发。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案】B44.施工单位不整改安全隐患时，监理单位应当及时向（）报告。A.建设单位B.有关主管部门C.设计单位D.勘察单位【答案】B45.监理例会应由（）主持召开。A.建设单位代表B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.专业监理工程师【答案】B46.在施工进度控制中，实际进度滞后于计划进度时，监理工程师应（）。A.延长工期B.责令施工单位赶工C.分析原因，提出纠偏措施D.签发工程暂停令【答案】C47.工程计量应由（）审核。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.造价工程师【答案】B48.监理单位的安全责任不包括（）。A.审查施工组织设计B.发现安全隐患要求整改C.及时报告安全事故D.对施工现场安全生产负总责【答案】D49.建设工程信息管理中，监理资料的分类应依据（）。A.时间顺序B.资料来源C.建设工程档案规范D.监理单位习惯【答案】C50.当建设单位要求变更设计时，总监理工程师应（）。A.直接同意B.评估后报建设单位C.征求设计单位意见后实施D.拒绝【答案】B51.监理单位调换总监理工程师，应事先征得（）同意。A.施工单位B.建设单位C.质量监督站D.设计单位【答案】B52.在检验批验收中，主控项目应全部满足（）。A.合格质量标准B.优良质量标准C.设计要求D.规范要求【答案】A53.监理单位发现施工单位使用不合格材料，应（）。A.要求限期清出B.罚款C.没收材料D.默认使用【答案】A54.建设工程监理的服务性体现在（）。A.维护建设单位利益B.维护社会公共利益C.按委托合同提供服务D.监督施工单位【答案】C55.监理人员应熟悉（）。A.施工图纸B.施工合同C.监理合同D.以上都是【答案】D56.工程竣工结算应由（）审核。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.造价监理工程师D.建设单位【答案】A57.旁站监理记录应由（）签字确认。A.施工单位质检员B.专业监理工程师C.施工单位和监理人员双方D.建设单位代表【答案】C58.监理单位应对施工单位的试验室进行考核，考核内容不包括（）。A.试验室资质等级B.试验范围C.法定计量单位D.试验室人员学历【答案】D59.建设工程监理规范规定，监理工作总结应在（）编写。A.监理过程中B.工程竣工验收后C.监理工作结束时D.工程竣工预验收后【答案】C60.在江苏省，关于监理员见证取样的说法，正确的是（）。A.必须由监理员亲自取样B.必须在施工单位见证下取样C.应对试样的真实性负责D.只需记录取样时间【答案】C二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.建设工程监理的性质包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性E.强制性【答案】ABCD62.根据《建设工程监理规范》，监理实施细则的主要内容应包括（）。A.专业工程特点B.监理工作流程C.监理工作要点D.监理工作方法及措施E.监理组织机构【答案】ABCD63.项目监理机构的人员结构应满足（）要求。A.专业配套B.职称合理C.年龄结构合理D.数量满足监理工作需要E.资质等级高【答案】ABCD64.监理工程师在施工准备阶段的主要任务包括（）。A.审查施工组织设计B.参加第一次工地会议C.查验施工测量放线成果D.审查分包单位资质E.检查进场材料质量【答案】ABCD65.建设工程监理规划编制的依据包括（）。A.工程建设法律法规和标准B.建设工程监理合同C.建设工程合同D.设计文件E.监理大纲【答案】ABCDE66.施工单位提交的施工组织设计，经总监理工程师审核后，需要修改完善的情况有（）。A.编制、审批程序不符合规定B.施工方案不符合强制性标准C.施工进度计划不合理D.资源配置计划不合理E.安全技术措施不完善【答案】ABE67.监理单位在施工阶段的质量控制工作包括（）。A.现场巡视B.旁站监理C.平行检验D.见证取样E.审核竣工图【答案】ABCD68.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当承担的安全责任有（）。A.审查施工组织设计中的安全技术措施B.发现安全隐患要求整改C.情况严重时要求暂停施工D.拒不整改时及时向有关主管部门报告E.对施工现场安全生产负总责【答案】ABCD69.建设工程监理文件资料管理中，需要监理单位长期保存的有（）。A.监理规划B.监理实施细则C.监理通知单D.监理月报E.质量评估报告【答案】AB70.监理工程师审核施工进度计划时，应重点审核（）。A.进度安排是否符合施工合同要求B.施工顺序是否合理C.资源配置计划是否合理D.工期是否满足合同要求E.关键线路是否正确【答案】ABCDE71.工程变更处理程序中，涉及的主体包括（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位E.质量监督站【答案】ABCD72.监理员在施工现场的主要职责包括（）。A.检查施工单位投入的人力、主要设备的使用及运行状况B.进行见证取样C.复核工程计量有关数据D.检查和记录施工作业环境E.处理工程变更【答案】ABCD73.建设工程监理实施的原则包括（）。A.公正、独立、自主原则B.权责一致原则C.总监理工程师负责制原则D.严格监理、热情服务原则E.综合效益原则【答案】ABCDE74.造成工程质量缺陷的原因包括（）。A.勘察设计失误B.施工管理不到位C.材料设备不合格D.监理工作失职E.不可抗力【答案】ABCDE75.在施工过程中，如发生工程延期，项目监理机构审查延期申请时，应主要考虑（）。A.施工合同约定的工期B.延期事件的真实性C.延期事件是否发生在关键线路上D.延期时间的计算是否准确E.施工单位是否有过错【答案】BCD76.监理工作总结的主要内容应包括（）。A.工程概况B.项目监理机构情况C.监理合同履行情况D.监理工作成效E.监理工作中发现的问题及处理情况【答案】ABCDE77.盐城市关于装配式建筑监理的特殊要求，监理员应关注（）。A.预制构件进场质量B.灌浆套筒连接质量C.拼装接缝防水处理D.吊装安全措施E.现浇混凝土结合面处理【答案】ABCDE78.监理单位应审核分包单位资质的资料包括（）。A.营业执照B.企业资质等级证书C.安全生产许可证D.类似工程业绩E.专职管理人员和特种作业人员的资格【答案】ABCDE79.建设工程投资控制的技术措施包括（）。A.多方案比选B.审查设计概算C.严格控制设计变更D.审核施工组织设计E.签发工程暂停令【答案】ABCD80.监理文件资料编码应符合（）规定。A.建设工程文件归档规范B.地方档案管理部门要求C.监理单位内部管理制度D.建设单位随意要求E.施工单位编码规则【答案】ABC三、判断题（共30题，每题1分。认为正确的选“A”，错误的选“B”）81.建设工程监理的行为主体必须是具有相应资质的工程监理单位。（）【答案】A82.监理员可以签发工程暂停令。（）【答案】B83.监理规划是指导整个项目监理机构开展监理工作的纲领性文件。（）【答案】A84.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用。（）【答案】A85.监理单位可以转让工程监理业务。（）【答案】B86.旁站监理只需记录施工情况，无需签字确认。（）【答案】B87.总监理工程师是项目监理机构的负责人，对监理工作承担全部责任。（）【答案】A（注：为节省篇幅，判断题省略部分题目，实际生成时会补全至30题，涵盖安全、质量、进度、合同等各方面，如：）88.监理人员应坚持“百年大计，质量第一”的原则。（）【答案】A89.监理单位对施工质量承担监理责任，但不替代施工单位的保修责任。（）【答案】A90.在监理实施过程中，如发现施工单位存在重大安全隐患，总监理工程师应先报告建设单位，再下达暂停令。（）【答案】B91.监理月报是监理单位内部资料，不需要报送建设单位。（）【答案】B92.见证取样可以由施工单位材料员单独完成。（）【答案】B93.监理单位可以与被监理工程的施工单位有隶属关系。（）【答案】B94.工程监理规范属于国家标准，具有强制性。（）【答案】A95.监理员应熟悉监理规划的内容，并按规划要求开展工作。（）【答案】A96.工程竣工预验收由建设单位组织。（）【答案】B97.监理单位应公平地维护建设单位和施工单位的合法权益。（）【答案】A98.施工进度计划经总监理工程师审核批准后，施工单位不得调整。（）【答案】B99.监理日志应记录每日的气象、施工内容、监理工作情况等。（）【答案】A100.盐城市规定，监理人员在施工现场必须佩戴工作牌。（）【答案】A101.平行检验是监理单位利用自己的检测设备或委托检测机构对材料进行的检验。（）【答案】A102.监理工程师在审核工程计量时，只需看工程量数量，无需看质量是否合格。（）【答案】B103.建设工程监理合同属于技术服务合同。（）【答案】A104.监理单位发现设计文件存在差错时，应直接通过建设单位向设计单位提出。（）【答案】A105.监理人员不得泄露与监理工程有关的技术秘密和商业秘密。（）【答案】A106.施工单位申请工程复工时，需提交《工程复工报审表》。（）【答案】A107.监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成。（）【答案】A108.建设工程监理实行总监理工程师负责制。（）【答案】A109.监理单位应配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。（）【答案】A110.监理档案应在工程竣工验收后一个月内移交建设单位。（）【答案】B四、案例分析题（共5题，每题包含若干小题。请根据背景材料，按要求作答）【案例一】某大型商业综合体项目，建筑面积120000平方米，框架剪力墙结构。建设单位通过公开招标委托某甲级监理单位承担施工阶段监理任务，并签订了监理合同。监理单位派驻了以李某为总监理工程师的项目监理机构。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：在基础工程施工前，施工单位报送了《深基坑支护专项施工方案》，专业监理工程师审查后认为方案可行，即报送总监理工程师签认。事件2：主体结构施工过程中，监理员张某发现某层梁板钢筋绑扎间距不均匀，部分保护层厚度不足，立即口头通知了施工单位的钢筋工长进行整改。事件3：建设单位要求对原设计的玻璃幕墙外观进行变更，总监理工程师审核后，认为变更技术上可行，造价增加在合同约定范围内，即直接指令施工单位按变更后的图纸施工。事件4：工程竣工验收时，建设单位要求项目监理机构提供完整的监理资料，监理员王某负责整理的资料中，缺少了监理月报和监理通知单回复资料。问题：1.指出事件1中的不妥之处，并写出正确做法。2.指出事件2中的不妥之处，并写出正确做法。3.指出事件3中的不妥之处，并说明理由。4.事件4中，监理员王某的做法是否正确？说明理由。监理资料归档应符合哪些要求？【答案】1.不妥之处：专业监理工程师审查后认为方案可行，即报送总监理工程师签认。正确做法：根据《建设工程安全生产管理条例》，深基坑支护属于危险性较大的分部分项工程，其专项施工方案需经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。专业监理工程师审查后，应报总监理工程师审核，总监理工程师审核合格后签认。若涉及深基坑专家论证，还需组织专家论证。2.不妥之处：监理员张某口头通知施工单位的钢筋工长进行整改。正确做法：监理员发现施工存在质量问题，应立即报告专业监理工程师。专业监理工程师（或监理员在授权范围内）应签发《监理通知单》，书面要求施工单位整改，而不是口头通知，且通知对象应是施工单位项目部，而非具体工长。3.不妥之处：总监理工程师直接指令施工单位按变更后的图纸施工。理由：工程变更无论由谁提出，均需由建设单位、设计单位、施工单位和监理单位四方共同研究确认，并由设计单位出具变更图纸，总监理工程师签发《工程变更单》。建设单位提出变更，总监理工程师应评估其对工期、造价的影响，并与建设单位、设计单位协商一致后，由建设单位转交设计单位出具设计变更文件，总监理工程师根据设计变更文件签发变更指令。4.不正确。理由：监理员王某负责整理资料时，缺少关键资料，未履行资料管理的完整职责。监理资料归档应符合的要求：（1）监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序；（2）监理资料应按照《建设工程文件归档规范》及当地建设行政主管部门的要求进行组卷；（3）监理资料应在监理工作结束后及时归档；（4）归档的监理资料应包括纸质文件和相应的电子文件；（5）需移交建设单位的资料应办理移交手续。【案例二】某住宅楼工程，地下一层，地上十八层，钢筋混凝土剪力墙结构。在施工过程中，发生了以下关于进度和费用的事件：事件1：施工单位提交的施工进度计划显示，基础工程工期为60天，主体结构工期为120天。总监理工程师审核时发现，基础工程劳动力配置不足，可能导致工期延误。事件2：在主体结构施工至第10层时，遭遇罕见特大暴雨，导致基坑积水，停工3天，造成机械设备损坏及窝工费用损失。施工单位提出工期和费用索赔。事件3：工程进行到装修阶段，建设单位因资金问题，未按合同约定支付工程进度款，导致施工单位无法采购材料，停工15天。施工单位提出工期索赔。问题：1.针对事件1，总监理工程师应如何处理？2.针对事件2，监理单位应批准施工单位的哪些索赔要求？为什么？3.针对事件3，监理单位应批准施工单位的工期索赔吗？为什么？4.工程延期审批的依据是什么？【答案】1.总监理工程师应指示专业监理工程师要求施工单位修改施工进度计划。重点审查劳动力配置计划是否满足基础工程工期的要求，要求施工单位增加劳动力投入或调整施工方案，确保基础工程按期完成。2.监理单位应批准工期索赔3天，不批准费用索赔。理由：罕见特大暴雨属于不可抗力事件。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力导致的工期延误可以顺延（即批准工期索赔）。对于费用损失，通常规定：工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失由建设单位承担；施工单位人员伤亡及施工机械损坏由施工单位承担；停工期间应建设单位要求支付的清理、修复费用由建设单位承担。本案例中机械设备损坏及窝工费用损失由施工单位自己承担，故不予批准费用索赔。3.监理单位应批准工期索赔15天。理由：建设单位未按合同约定支付工程进度款，属于建设单位违约，由此导致的工期延误应由建设单位承担，因此施工单位提出的工期索赔成立。4.工程延期审批的依据包括：（1）施工合同中有关工程延期的约定；（2）工期拖延事件的真实情况；（3）工期拖延事件是否符合合同约定的工期延期条件；（4）工期拖延事件是否发生在关键线路上（对总工期是否有影响）；（5）延期天数的计算是否准确。【案例三】某市政道路工程，全长5公里。监理单位在实施监理过程中，重点关注安全生产管理。在路基施工阶段，监理员在现场巡视时发现：1.施工单位在深基坑开挖时，未按专项施工方案进行放坡，现场未设置临边防护栏杆。2.施工现场临时用电采用“三级配电、两级保护”，但开关箱漏电保护器动作时间超标。3.现场作业人员进入施工现场未佩戴安全帽。4.塔吊安装作业人员中，有2人无特种作业操作证。问题：1.针对发现的问题1，监理员应采取什么措施？2.针对发现的问题2，监理员应如何处理？3.针对发现的问题3和4，项目监理机构应如何行使安全监理职责？4.根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位违反安全规定的法律责任有哪些？【答案】1.监理员应立即报告专业监理工程师或总监理工程师。总监理工程师应下达《监理通知单》或《工程暂停令》（视危险程度而定），要求施工单位立即停止施工，按专项方案进行放坡，并设置临边防护栏杆。整改完毕后，经复查合格方可复工。2.监理员应通知施工单位电工立即更换符合标准的漏电保护器，并记录在监理日志中。同时应将此情况报告专业监理工程师，由其签发《监理通知单》要求整改。3.针对问题3（未佩戴安全帽），监理员应口头警告或签发《监理通知单》要求施工单位加强安全教育和管理，按规定佩戴安全帽。针对问题4（无证上岗），属于重大安全隐患。项目监理机构应立即下达《工程暂停令》，要求施工单位停止塔吊安装作业，撤出无证人员，并将情况及时向当地建设行政主管部门或安全监督机构报告。4.根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位违反安全规定的法律责任包括：（1）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；（2）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；（3）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；（4）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。如有上述行为，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。【案例四】某办公楼项目，建设单位与施工单位签订了固定总价合同。在施工过程中，施工单位对以下情况提出费用索赔：情况1：由于设计图纸未注明，基础施工中遇到地下障碍物，导致地基处理费用增加5万元，工期延误5天。情况2：建设单位提出增加一层地下室，导致工程造价增加200万元，工期延长60天。情况3：因市场物价上涨，导致钢筋价格上涨，施工单位要求调整合同价款。情况4：施工单位为保证工程质量，自行决定将原设计的普通水泥改为高标号水泥，增加费用2万元。问题：1.监理工程师应如何处理情况1的索赔要求？2.监理工程师应如何处理情况2的索赔要求？3.监理工程师应如何处理情况3的索赔要求？4.监理工程师应如何处理情况4的索赔要求？5.简述费用索赔的计算原则。【答案】1.监理工程师应批准工期索赔5天，费用索赔5万元。理由：地下障碍物是勘察设计未预见到的，属于建设单位应承担的风险。施工单位处理障碍物是合同外的额外工作，因此产生的费用和工期延误应予补偿。2.监理工程师应批准工期索赔60天，费用索赔200万元。理由：建设单位提出增加地下室，属于工程变更。由此增加的费用和延长的工期属于建设单位的责任范围。3.监理工程师应不予批准。理由