2026年工程合同管理实务考试题库（附答案）

2026年工程合同管理实务考试题库（附答案）一、单项选择题（每题1分，共30分）1.根据《标准施工招标文件》，发包人应在收到承包人预付款支付申请后（）天内支付预付款。A.7B.14C.21D.28答案B2.工程合同法律关系中，承包人的核心义务是（）。A.支付工程价款B.按合同约定完成工程施工并交付合格工程C.提供施工场地D.办理施工许可证答案B3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的，承包人有权（）。A.解除合同B.要求发包人支付违约金C.顺延工期并索赔费用D.自行开工答案C4.采用工程量清单计价的工程，合同价款中暂列金额的使用权归（）所有。A.承包人B.监理人C.发包人D.造价咨询单位答案C5.合同约定工程质量标准为"合格"，承包人实际施工质量达到"优良"，下列说法正确的是（）。A.发包人必须支付额外奖励B.承包人可以要求增加工程款C.发包人应按合同约定支付价款，无需另行奖励D.优良标准无效答案C6.根据《民法典》合同编，下列情形中，承包人可以解除施工合同的是（）。A.发包人未按约定支付进度款，经催告后在合理期限内仍未支付B.发包人更换项目负责人C.发包人对设计提出一般性修改D.发包人要求提前竣工答案A7.在FIDIC红皮书中，工程师收到承包人提交的索赔报告后，应在（）天内作出处理决定。A.28B.42C.56D.84答案B8.关于工程变更价款确定，合同中没有适用或类似变更工程单价的，应（）。A.由承包人单方确定B.由发包人单方确定C.按成本加利润原则由双方协商确定，协商不成的按合同争议处理D.直接按定额计价答案C9.施工合同履行中，因不可抗力导致工程停工30天，承包人应（）。A.自行承担全部停工损失B.由发包人承担全部停工损失C.双方按合同约定合理分担损失D.承包人承担停工损失，发包人承担工期延误答案C10.合同工期为200天，承包人实际施工220天，其中因发包人设计变更延误15天，因承包人自身机械故障延误5天。承包人可获得的工期顺延为（）天。A.15B.20C.5D.10答案A解析发包人原因延误的15天可顺延；承包人自身机械故障延误的5天由承包人自行承担。11.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，安全文明施工费的支付方式一般为（）。A.竣工后一次性支付B.开工后28天内支付总额的50%C.随工程进度款按比例支付D.承包人垫付，竣工后结算答案B解析安全文明施工费实行专款专用，发包人应在开工后28天内预付不低于当年安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。12.施工合同约定采用固定总价合同，施工期间材料价格大幅上涨，超出正常风险范围，承包人请求调价的依据是（）。A.合同无效B.显失公平C.情势变更D.不可抗力答案C13.工程竣工结算由承包人编制，发包人应在收到竣工结算文件后（）天内完成审核。A.14B.28C.42D.56答案B14.分包合同中，分包人的工程质量问题给发包人造成损失的，应由（）。A.分包人单独向发包人承担责任B.承包人单独向发包人承担责任C.承包人与分包人承担连带责任D.发包人自行承担答案C15.根据《建设工程质量管理条例》，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.5年C.10年D.50年答案A16.合同文件中出现矛盾或歧义时，解释顺序优先的是（）。A.投标函及投标函附录B.专用合同条款C.通用合同条款D.合同协议书答案D解析施工合同文件解释顺序一般为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等。17.承包人向发包人提交索赔意向通知书应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内。A.14B.28C.42D.56答案B18.建设工程施工合同中，履约担保的金额一般为合同总价的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%答案B19.下列合同中，属于建设工程合同的是（）。A.设计合同B.监理合同C.造价咨询合同D.招标代理合同答案A解析建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。监理、造价咨询、招标代理属于委托合同。20.根据《民法典》，施工合同对工程价款约定不明的，应首先（）。A.按承包人实际支出确定B.按发包人预期金额确定C.协议补充D.按定额计价答案C21.缺陷责任期一般为（）个月，自工程实际竣工之日起计算。A.6B.12C.24D.36答案B22.进度款支付中，发包人逾期支付超过（）天，承包人有权暂停施工。A.14B.28C.42D.56答案D解析根据示范文本，发包人逾期支付进度款超过56天，承包人有权暂停施工并通知发包人。23.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内订立书面合同。A.15B.20C.30D.60答案C24.工程签证单的法律性质是（）。A.单方意思表示B.对合同内容的补充协议C.行政文件D.不具有约束力答案B25.下列属于无效施工合同情形的是（）。A.承包人超越资质等级承揽工程B.合同价款低于市场平均价C.合同工期短于定额工期D.发包人未提供履约担保答案A26.总价合同下，因设计变更引起某分项工程量增加15%，该分项工程价款应（）。A.按原合同单价结算，不作调整B.超出合同约定幅度部分按合同约定调整C.全部按变更后单价结算D.双方重新协商，无约定时按市场价答案B27.保修期与缺陷责任期的关系是（）。A.两者概念完全相同B.缺陷责任期一般短于保修期C.保修期一般短于缺陷责任期D.两者没有关系答案B解析缺陷责任期一般为1年，用于返还质量保证金；保修期按法定最低年限确定，一般较长。28.承包人向发包人提交竣工结算报告后，发包人无正当理由逾期不答复又不支付结算款，承包人（）。A.只能等待B.可直接向法院起诉C.必须先仲裁D.可以协议将工程折价或申请法院拍卖工程价款优先受偿答案D29.下列工程款中，享有建设工程价款优先受偿权的是（）。A.工程进度款B.工程结算款C.违约赔偿金D.垫资利息答案B解析建设工程价款优先受偿权范围包括工作人员报酬、材料款等实际支出费用，不包括违约损失和利息。30.争议评审小组成员一般为（）人。A.1B.2C.3D.5答案C二、多项选择题（每题2分，共30分，少选得1分，错选不得分）31.施工合同的主要条款包括（）。A.工程范围B.建设工期C.工程质量D.工程造价E.发包人家庭住址答案ABCD解析根据《民法典》第七百九十五条，施工合同内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期等。32.下列情形中，发包人可以解除施工合同的有（）。A.承包人明确表示不再履行合同B.承包人将主体结构工程分包给他人C.承包人施工质量不合格且拒绝返工D.承包人工期延误5天E.承包人更换项目经理答案ABC33.工程量清单计价中，综合单价包含（）。A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费E.规费和税金答案ABCD解析综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用，不包括规费和税金。34.工程索赔成立的条件包括（）。A.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误B.索赔事件非承包人自身原因引起C.承包人按规定程序提交了索赔文件D.索赔事件发生在合同履行期间E.承包人主观上认为有损失答案ABCD35.施工合同中，属于承包人风险的有（）。A.承包人报价失误B.承包人管理不善导致的损失C.不可抗力D.发包人提供的设计文件错误E.材料价格异常上涨超出合同约定范围答案AB36.根据《标准施工招标文件》，下列属于合同价格调整情形的有（）。A.法律变化B.市场价格波动C.工程量变化超过合同约定幅度D.承包人施工效率提高E.设计变更答案ABCE37.监理人在施工合同履行中的主要职权包括（）。A.签发开工令B.审核工程进度款C.组织竣工验收D.签发工程接收证书E.单方决定合同价款答案ABCD38.下列文件属于施工合同文件组成部分的有（）。A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及投标函附录D.招标文件E.已标价工程量清单答案ABCE解析招标文件属于要约邀请，一般不作为合同文件组成部分，除非专用条款另有约定。39.工程变更的范围包括（）。A.改变合同中的任何工作的数量B.改变任何工作的质量或性质C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸D.删减任何工作E.改变承包人的内部管理制度答案ABCD40.下列关于质量保证金的说法正确的有（）。A.质量保证金总额不得超过工程价款结算总额的3%B.缺陷责任期满后应返还剩余质量保证金C.质量保证金可用银行保函替代D.质量保证金由发包人保管，不计利息E.质量保证金在竣工结算时全额扣除答案ABC41.施工合同争议解决方式包括（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.暴力讨薪答案ABCD42.下列关于分包合同的说法，正确的有（）。A.分包人应具备相应资质B.分包工程不得再次分包C.承包人可以将主体结构工程分包D.分包须经发包人同意（合同另有约定除外）E.分包人就其分包工程与承包人承担连带责任答案ABDE解析主体结构工程必须由承包人自行完成，不得分包。43.工期延误中，属于发包人原因的有（）。A.发包人未按时提供施工图纸B.发包人未按时支付工程款C.发包人指定分包商延误D.承包人机械设备不足E.不可抗力答案ABC44.工程竣工结算的编制依据包括（）。A.施工合同B.竣工图C.设计变更通知单D.工程签证单E.承包人内部管理文件答案ABCD45.下列属于建设工程施工合同无效的情形有（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质B.承包人超越资质等级承揽工程C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义D.建设工程必须招标而未招标E.合同约定的价格低于市场价答案ABCD解析合同无效情形包括：无资质、超越资质、借用资质、必须招标而未招标或中标无效、转包、违法分包等。三、判断题（每题1分，共15分）46.施工合同必须采用书面形式，否则不成立。答案正确47.合同价格是固定不变的，任何情况下都不能调整。答案错误解析固定总价合同在约定范围内价格不变，但发生设计变更、法律变化、市场价格异常波动等合同约定情形时，合同价格可以调整。48.承包人不得将工程主体结构施工分包给第三人。答案正确49.缺陷责任期满后，发包人应立即返还全部质量保证金。答案正确50.分包合同无效时，分包人无权请求支付工程款。答案错误解析建设工程施工合同无效，但工程竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。51.监理人无权对不合格工程发出停工令。答案错误解析监理人发现施工存在重大质量隐患或不符合合同要求时，有权发出停工令。52.工程价款优先受偿权的行使期限为自竣工之日起18个月。答案正确解析根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。53.合同约定的违约金过分高于实际损失的，违约方可以请求人民法院适当减少。答案正确54.工程签证必须由发包人、承包人、监理人三方签字方有效。答案错误解析工程签证的效力取决于合同约定，一般由发包人（或其授权代表）与承包人签字即可，监理人签字不是必需条件。55.暂估价项目必须由承包人负责实施。答案错误解析暂估价项目属于必然发生但暂不能确定价格的专业工程、材料或设备，一般应通过招标或合同约定的方式确定实施单位和价格。56.实际施工人可以向发包人主张权利，但发包人仅在欠付承包人工程价款范围内承担责任。答案正确57.工期顺延不需要书面确认，口头约定同样有效。答案正确解析工期顺延属于合同变更，合同变更原则上可以采用口头形式，但施工合同通常约定变更须书面形式，实务中口头约定存在举证困难，并非当然无效。58.承包人完成竣工验收后，合同义务全部履行完毕。答案错误解析竣工验收后，承包人仍负有保修义务、竣工资料移交、结算配合等义务。59.不可抗力造成的工程损害，全部由发包人承担修复费用。答案错误解析不可抗力造成的损失由双方按合同约定分担。工程本身的损害一般由发包人承担；承包人自身的人员伤亡和施工机械损坏一般由承包人承担；停工期间的费用一般由双方合理分担。60.施工合同解除后，已完工程质量合格的，发包人应支付相应工程价款。答案正确四、案例分析题（每题15分，共25分）案例一（15分）背景资料：某建设单位（发包人）与某建筑公司（承包人）签订了建设工程施工合同，合同工期为240天，合同价格为4000万元（固定总价）。合同约定：逾期竣工违约金为每日1万元；设计变更引起的工期延误由发包人承担。施工过程中发生以下事件：事件1：开工后第20天，因发包人提供的施工图纸存在重大错误，工程停工10天。承包人提出工期顺延10天、停工期间现场看管费2万元、管理人员工资5万元、机械设备窝工费3万元的索赔。事件2：第60天，发包人发出设计变更通知，新增一项工作，增加合同价款80万元，工期延长15天。承包人按变更要求施工。事件3：第150天，承包人自有塔吊发生故障，停工8天。承包人提出工期顺延8天、停工损失6万元的索赔。事件4：第200天，因罕见暴雨（当地气象部门认定为50年一遇）引发洪水，现场部分已完工程被冲毁，修复费用20万元，工期延误12天。承包人提出工期顺延12天、工程修复费用20万元的索赔。工程最终于第275天竣工并通过验收。问题：61.事件1中，承包人的索赔是否成立？请说明理由。答案：承包人的索赔成立。理由：发包人提供的施工图纸存在重大错误，属于发包人原因导致停工，由此造成的工期延误和损失应由发包人承担。承包人提出的工期顺延10天、停工期间现场看管费、管理人员工资、机械设备窝工费均属于合理损失，应予支持。解析：发包人提供图纸错误的，根据合同约定和法律原则，发包人应承担由此引起的工期延误和费用损失。承包人索赔程序合规的，应予支持。62.事件2中，设计变更引起的工期和价款调整应如何处理？答案：设计变更由发包人提出，新增工作属于合同范围外的工作。工期应顺延15天，合同价款应增加80万元。双方应及时办理工程签证或签订补充协议，将变更内容、工期调整和价款调整以书面形式确认。解析：设计变更引起的工期延长和价款增加，应由发包人承担，双方应通过书面形式确认变更后的工期和合同价款，避免结算争议。63.事件3中，承包人的索赔是否成立？请说明理由。答案：不成立。理由：塔吊故障属于承包人自有机械设备原因，属于承包人自身管理责任，由此导致的工期延误和停工损失应由承包人自行承担。承包人提出的工期顺延8天和停工损失6万元的索赔不予支持。解析：因承包人自身原因（包括机械设备故障、管理不善、人员不足等）导致的工期延误和经济损失，由承包人自行负责。64.事件4中，承包人的索赔是否成立？请说明理由。答案：成立。理由：50年一遇的罕见暴雨引发的洪水属于不可抗力。因不可抗力导致的工期延误应予顺延；已完工程因不可抗力被冲毁的修复费用，根据合同约定一般由发包人承担。承包人提出的工期顺延12天和工程修复费用20万元的索赔应予以支持。解析：不可抗力造成的损失分担原则：工期延误应顺延；工程本身的损害由发包人承担；承包人自身人员伤亡和机械设备损坏由承包人自行承担；停工期间必要的现场管理费由发包人承担。65.计算承包人应获得的工期顺延总天数和最终应承担的逾期违约金（或确定无违约金）。答案：承包人应获得的工期顺延总天数为：10天（事件1）+15天（事件2）+12天（事件4）=37天。事件3的8天不顺延。调整后的合同工期为：240天+37天=277天。工程实际工期为275天，未超过调整后工期，因此承包人无需承担逾期竣工违约金。解析：先分别判断各事件的工期责任归属，将可顺延天数累加，再与合同工期比较。实际工期275天小于调整后工期277天，无逾期违约金。案例二（10分）背景资料：某承包人承包了一项办公楼工程，合同采用工程量清单计价，合同价格为3000万元。合同约定：质量保证金为结算总额的3%，缺陷责任期为12个月。工程于2026年1月15日竣工并验收合格。承包人于2026年1月20日向发包人提交竣工结算报告，结算总额为3200万元。发包人于2026年3月1日完成结算审核，确认结算总额为3150万元。问题：66.发包人应扣留的质量保证金为多少万元？答案：质量保证金=3150万元×3%=94.5万元。解析：质量保证金按结算总额的3%计算，而非合同价格。结算总额为3150万元，故质量保证金为94.5万元。67.除质量保证金外，发包人还应支付承包人多少万