一级建造师考试（公共课程）题库含答案(海南省定安县2025年)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(海南省定安县2025年)科目一：建设工程经济一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某施工企业向银行借款500万元，年利率6%，按季度复利计息，则该借款的年有效利率为（）。A.6.00%B.6.09%C.6.14%D.6.27%2.在下列财务评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.财务内部收益率D.借款偿还期3.某技术方案总投资为3000万元，其中资本金为1200万元，年净利润为240万元，则资本金净利润率为（）。A.8%B.12%C.16%D.20%4.对于非经营性技术方案，财务评价主要分析其（）。A.盈利能力B.偿债能力C.财务生存能力D.抗风险能力5.某设备原值为8万元，预计使用年限为5年，预计净残值率为4%，采用双倍余额递减法计提折旧，则该设备第2年的折旧额为（）。A.19200元B.20000元C.23040元D.24000元6.价值工程的核心是（）。A.功能分析B.成本分析C.价值分析D.寿命周期分析7.某建设项目建筑工程费为2000万元，安装工程费为500万元，设备及工器具购置费为800万元，工程建设其他费为300万元，基本预备费率为10%，则该项目建设投资中的基本预备费为（）。A.280万元B.330万元C.360万元D.380万元8.在工程量清单计价模式下，下列费用中属于规费的是（）。A.工程排污费B.文明施工费C.临时设施费D.二次搬运费9.某施工机械预算价格为100万元，折旧年限为10年，年平均工作200个台班，残值率为5%，则该机械台班折旧费为（）。A.475元B.500元C.525元D.550元10.某施工企业拟从银行借款1000万元，期限为3年，年利率为8%，每年年末等额还本付息一次，则每年应偿还的金额为（）。A.360.34万元B.388.03万元C.416.67万元D.452.65万元11.下列各项中，属于财务现金流量表中现金流出项的是（）。A.折旧费B.摊销费C.所得税D.利息收入12.某项目设计年产量为10万件，单位产品售价为30元，单位产品变动成本为15元，年固定成本为60万元，则该项目的盈亏平衡点产量为（）。A.3万件B.4万件C.5万件D.6万件13.下列各项中，属于流动负债的是（）。A.预付账款B.预收账款C.应收账款D.存货14.某施工企业当期营业收入为5000万元，营业成本为3500万元，营业税金及附加为100万元，管理费用为300万元，财务费用为100万元，营业外收入为50万元，营业外支出为30万元，则该企业当期营业利润为（）。A.1000万元B.1020万元C.1050万元D.1100万元15.在下列各项中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.职工教育经费B.生产工人劳动保护费C.养老保险费D.失业保险费16.某施工企业年初存货为500万元，年末存货为700万元，年销售成本为3600万元，则该企业存货周转次数为（）。A.4.5次B.5.14次C.6次D.7.2次17.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列属于其他项目费的是（）。A.安全文明施工费B.暂列金额C.脚手架工程费D.混凝土模板及支架费18.某建设项目进口一批设备，离岸价为100万美元，国外运费费率为5%，国外运输保险费为1万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，人民币对美元汇率为1:7.2，则该设备到岸价为（）。A.756万元B.766.8万元C.762.3万元D.777.6万元19.固定资产折旧方法中，前期折旧额较高而后期折旧额较低的方法是（）。A.平均年限法B.工作量法C.双倍余额递减法D.年数总和法20.下列技术方案经济效果评价指标中，属于偿债能力指标的是（）。A.财务净现值B.总投资收益率C.利息备付率D.财务内部收益率21.某施工企业购入一台设备，原值60万元，预计净残值为2万元，预计使用年限为5年，采用年数总和法计提折旧，则该设备第3年的折旧额为（）。A.11.6万元B.12万元C.15.5万元D.16万元22.对于承租人来说，设备租赁与设备购买相比的优越性在于（）。A.可以避免设备的第一种无形磨损B.可以保持资金的流动状态C.租赁期间不能对设备进行技术改造D.租赁成本低于购置成本23.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为20万立方米，合同中约定：土方工程单价为25元/立方米，当实际工程量超过估计工程量15%时，超出部分调价为20元/立方米。工程结束时实际完成土方量为28万立方米，则土方工程款为（）。A.680万元B.690万元C.700万元D.710万元24.下列费用中，属于工程建设其他费用的是（）。A.设备购置费B.工器具购置费C.联合试运转费D.工程安装费25.某施工企业2019年营业利润为800万元，营业外收入为50万元，营业外支出为20万元，所得税税率为25%，则该企业净利润为（）。A.600万元B.612.5万元C.622.5万元D.637.5万元26.在工程经济分析中，以信用方式筹集资金的特点是（）。A.资金使用成本高B.财务风险大C.资金成本固定D.不稀释股东控制权27.关于敏感系数，下列说法正确的是（）。A.敏感系数越大，说明评价指标对不确定因素越不敏感B.敏感系数为正，表示评价指标与不确定因素同方向变化C.敏感系数的绝对值越小越敏感D.敏感系数不能反映不确定因素的临界值28.某施工企业从银行取得一笔长期借款1000万元，手续费率为0.5%，年利率为7%，期限为5年，每年结息一次，到期一次还本，企业所得税税率为25%，则这笔借款的资金成本率为（）。A.5.25%B.5.28%C.7%D.7.04%29.某工程合同总额为5000万元，工程预付款为合同总额的15%，主要材料及构件所占比重为60%，则工程预付款起扣点为（）。A.3750万元B.4000万元C.4250万元D.4500万元30.设计概算可分为三级，即（）。A.单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算B.分部工程概算、分项工程概算、单位工程概算C.建筑工程概算、设备安装工程概算、工程建设其他费用概算D.静态投资概算、动态投资概算、铺底流动资金概算二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.下列各项中，属于工程量清单计价费用组成内容的有（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.税金E.土地使用费32.在技术方案经济效果评价中，应选定其具有代表性的指标有（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.利息备付率E.速动比率33.下列关于静态投资回收期的说法，正确的有（）。A.静态投资回收期不考虑资金时间价值B.静态投资回收期越短，方案的风险越小C.静态投资回收期可作为辅助评价指标D.静态投资回收期考虑了投资回收之后的情况E.静态投资回收期能反映方案的整体盈利能力34.影响资金时间价值的因素主要有（）。A.资金的使用时间B.资金数量的多少C.资金投入和回收的特点D.资金的周转速度E.资金的筹集方式35.下列各项中，属于固定资产特征的有（）。A.使用年限超过一个会计年度B.在使用过程中保持原有实物形态不变C.使用寿命有限D.持有目的是用于生产经营活动E.价值随时间推移逐渐转移36.在工程经济分析中，常用的不确定性分析方法有（）。A.盈亏平衡分析B.敏感性分析C.概率分析D.价值工程分析E.费用效果分析37.某施工企业签订的建造合同总金额为8000万元，预计合同总成本为7000万元，第一年实际发生成本为2100万元，则下列正确的有（）。A.第一年完工进度为30%B.第一年应确认的合同收入为2400万元C.第一年应确认的合同毛利为300万元D.第一年预计损失为100万元E.第一年应确认的合同费用为2100万元38.建筑安装工程费用中，按照费用构成要素划分，属于企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.固定资产使用费E.社会保险费39.下列各项中，属于施工企业期间费用的有（）。A.管理费用B.销售费用C.财务费用D.制造费用E.直接人工费40.设备更新方案比选时，应遵循的原则包括（）。A.不考虑沉没成本B.逐年滚动比较C.考虑设备的技术寿命D.以设备的自然寿命为依据E.不考虑设备的无形磨损三、案例分析题（共2题，每题10分）41.某施工企业拟投资建设一项工程，初始投资为1500万元，建设期为1年，投产后预计每年可获得净收益（营业收入扣除营业成本及税金）为400万元，项目运营期为10年。已知基准收益率为10%。（P/A，10%，10）=6.1446，（P/F，10%，1）=0.9091，（P/F，10%，11）=0.3505。问题：（1）绘制该项目的现金流量图（4分）（2）计算该项目的财务净现值（FNPV），并判断项目是否可行（6分）42.某施工企业承包一项工程，合同约定采用工程量清单计价方式。合同总价为3000万元，工期为2年。合同约定：工程预付款为合同总价的10%，在开工前7天支付；工程进度款按月支付，每月按已完成工程量的90%支付；质量保证金为合同总价的3%，每月从进度款中按已完工程款的3%扣留，待工程竣工验收合格后返还（不计利息）。措施项目费在开工时一次性支付。该工程第一年完成合同工程量60%，第二年完成剩余40%。问题：（1）计算该工程的预付款金额和质量保证金总额。（4分）（2）若第一年实际完成工程量价款为1800万元（含措施项目费100万元），计算第一年末累计应支付的工程款金额。（6分）科目二：建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.施工许可证B.开工报告C.规划许可证D.用地批准书2.根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.15日B.20日C.30日D.45日3.根据《中华人民共和国合同法》，当事人订立合同，采取要约和（）的方式。A.承诺B.反要约C.新要约D.确认4.建设工程施工合同应当采用（）。A.口头形式B.书面形式C.其他形式D.推定形式5.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。其中，建筑面积在5万平方米以上的工程，专职安全生产管理人员配备人数不少于（）。A.1人B.2人C.3人D.4人6.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为（）。A.2年B.3年C.5年D.10年7.根据《中华人民共和国招标投标法》，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体中标的，联合体各方应当（）。A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任B.分别与招标人签订合同，各自承担相应责任C.共同与招标人签订合同，各自承担相应责任D.分别与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任8.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作（）。A.参与负责B.全面负责C.部分负责D.监督负责9.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程竣工预验收B.工程竣工验收合格C.工程移交使用D.工程结算完成10.根据《中华人民共和国环境保护法》，建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时审批、同时施工、同时验收C.同时设计、同时审批、同时投产使用D.同时规划、同时施工、同时投入使用11.根据《中华人民共和国劳动合同法》，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.70%C.80%D.90%12.根据《中华人民共和国民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，（）。A.不予支持B.应予支持C.驳回起诉D.移送处理13.根据《中华人民共和国节约能源法》，国家实行固定资产投资项目（）制度。A.节能评估和审查B.节能认证和备案C.能耗统计和考核D.能源审计和公示14.根据《中华人民共和国消防法》，国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送（）审查。A.公安机关B.消防救援机构C.住房和城乡建设主管部门D.应急管理部门15.根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，应在规定期限内进行核实，给予确认或者提出修改意见。对于5000万元以上的工程，审查时限为（）。A.30天B.45天C.60天D.90天16.下列各项中，属于行政处罚的是（）。A.罚金B.拘役C.责令停产停业D.没收财产17.根据《中华人民共和国仲裁法》，仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院（）。A.应当受理B.不予受理C.协商处理D.重新审理18.根据《中华人民共和国民事诉讼法》，因建设工程施工合同纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。A.被告住所地B.原告住所地C.合同履行地（工程所在地）D.合同签订地19.关于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是（）。A.中标通知书属于要约B.中标通知书属于要约邀请C.中标通知书属于承诺D.中标通知书属于新要约20.根据《中华人民共和国建筑法》，禁止分包单位将其承包的工程再分包。这体现了工程分包中的（）原则。A.主体结构不得分包B.禁止转包C.禁止再分包D.分包需经建设单位认可21.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由（）进行现场监督。A.项目技术负责人B.专职安全生产管理人员C.项目负责人D.安全监理工程师22.关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体由发承包双方在合同中约定B.缺陷责任期就是保修期C.缺陷责任期从工程实际竣工日期起计算D.缺陷责任期最长不超过3年23.根据《中华人民共和国税收征收管理法》，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。A.万分之二B.万分之三C.万分之五D.千分之一24.根据《中华人民共和国保险法》，建筑工程一切险的保险责任自（）起开始承担。A.保险合同签订之日B.投保人缴纳保费之日C.保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时D.工程竣工验收之日25.根据《中华人民共和国行政复议法》，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请。A.15日B.30日C.60日D.90日26.下列关于劳动合同试用期的说法，错误的是（）。A.劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过两个月C.三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月D.同一用人单位与同一劳动者可以约定两次试用期27.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得（）。A.偷工减料B.使用不合格材料C.偷工减料或使用不合格的材料D.改变施工方案28.关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员人数为3人以上单数B.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密D.与投标人有利害关系的人可以进入相关项目的评标委员会29.根据《中华人民共和国合同法》，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A.3个月B.6个月C.1年D.2年30.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的信用信息公开期限为（）。A.3个月至6个月B.6个月至1年C.1年至3年D.3年至5年二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.根据《中华人民共和国建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.建设资金已经全部到位32.根据《中华人民共和国招标投标法》，下列行为中，属于投标人串通投标的有（）。A.投标人之间相互约定抬高或压低投标报价B.投标人之间事先约定中标人C.不同投标人的投标文件由同一单位编制D.招标人向投标人泄露标底E.投标人借用其他企业的资质证书参加投标33.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全责任包括（）。A.落实安全生产责任制度B.设置安全生产管理机构C.编制安全技术措施D.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用34.根据《建设工程质量管理条例》，下列最低保修期限为5年的有（）。A.屋面防水工程B.有防水要求的卫生间C.电气管线工程D.给排水管道工程E.外墙面的防渗漏35.下列关于无效合同的说法，正确的有（）。A.一方以欺诈手段订立的合同，损害国家利益的为无效合同B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同无效C.以合法形式掩盖非法目的的合同无效D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效E.造成对方人身伤害的免责条款无效36.根据《中华人民共和国劳动合同法》，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位的规章制度的C.严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的D.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，经用人单位提出，拒不改正的E.在本单位患职业病并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的37.根据《中华人民共和国民法典》，建设工程施工合同发包人的主要义务包括（）。A.按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料B.对工程质量、进度进行监督检查C.及时检查隐蔽工程D.按约定支付工程价款E.对工程进行竣工验收38.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括（）。A.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制B.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划D.保证本单位安全生产投入的有效实施E.及时如实报告生产安全事故39.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.承包人对建设工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权B.优先受偿权优于抵押权和其他债权C.建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用D.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人E.建设工程价款优先受偿权的行使期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算40.根据《中华人民共和国环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以（）。A.责令其采取限制生产、停产整治等措施B.情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭C.直接吊销其营业执照D.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分E.将案件移送公安机关处理三、案例分析题（共2题，每题10分）41.某建设单位（发包人）与某施工企业（承包人）签订了某办公楼工程施工合同。合同约定：工程总价款为5000万元，工期为18个月，任何一方违约应向对方支付违约金50万元。工程竣工验收合格后，发包人迟迟未按约定支付工程价款300万元。承包人多次催告无果后，向法院提起诉讼，要求发包人支付拖欠工程款300万元及利息，并支付违约金50万元。发包人辩称：工程存在质量瑕疵，要求承包人承担修复费用30万元，同时主张违约金过高请求法院予以适当减少。问题：（1）发包人要求承包人承担修复费用30万元的请求是否合理？请说明理由。（4分）（2）承包人能否同时主张工程款利息和违约金？请说明理由。（3分）（3）若法院经审理查明，因发包人拖欠工程款给承包人造成的实际损失为20万元，则法院应当如何处理违约金？请说明理由。（3分）42.某住宅小区项目由A房地产开发公司开发建设，通过公开招标确定了B施工企业为施工单位，C监理公司为监理单位。在施工过程中，B施工企业将其承包的部分工程分包给了D施工企业。D施工企业在施工过程中因违反操作规程导致一名工人受伤。此外，A房地产开发公司为了节省投资，要求B施工企业使用了不符合设计要求的钢筋，B施工企业明知该钢筋不符合设计要求但仍予以使用。工程竣工验收时发现该住宅小区存在严重质量问题，经鉴定系使用不合格钢筋所致。问题：（1）B施工企业将部分工程分包给D施工企业的行为是否合法？请说明理由。（3分）（2）D施工企业工人受伤的事故，应当由谁承担主要责任？请说明理由。（3分）（3）对于A房地产开发公司要求使用不合格钢筋的行为，B施工企业应当如何应对？B施工企业是否应对工程质量问题承担责任？请说明理由。（4分）科目三：建设工程项目管理一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.项目管理的核心任务是（）。A.项目质量控制B.项目安全控制C.项目的目标控制D.项目投资控制2.建设项目工程总承包的基本出发点是（）。A.实现设计、采购、施工一体化B.实现设计、施工、管理一体化C.实现投资、质量、进度一体化D.实现生产与经营一体化3.下列项目管理工作中，属于业主方项目管理范畴的是（）。A.施工安全管理B.施工成本控制C.投资控制D.施工进度控制4.某工程项目采用施工总承包管理模式，则与施工总承包管理单位签订合同的是（）。A.业主方B.施工总承包单位C.设计单位D.监理单位5.下列关于项目结构图、组织结构图和合同结构图的说法，正确的是（）。A.项目结构图反映了一个组织系统中各组成部门之间的组织关系B.组织结构图反映的是项目各工作对象之间的逻辑关系C.合同结构图反映的是项目参与单位之间的合同关系D.项目结构图与组织结构图的表达方式相同6.在施工成本管理任务中，成本预测是（）。A.成本计划的基础B.成本控制的依据C.成本核算的前提D.成本分析的基础7.施工成本计划的三类指标中，不包括（）。A.数量指标B.质量指标C.效益指标D.进度指标8.某工程主体结构混凝土工程量约3200立方米，预算单价550元/立方米，计划4个月内均衡完成。开工后第2个月末，实际完成工程量1600立方米，实际单价560元/立方米，则此时的进度偏差为（）。A.-1.76万元B.1.6万元C.-1.6万元D.1.76万元9.在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第16天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天、第26天、第28天，则工作M的自由时差为（）天。A.3B.5C.7D.910.某双代号网络计划中，工作H的总时差为3天，自由时差为1天。若该工作拖延2天，则对紧后工作的最早开始时间影响为（）。A.影响1天B.影响2天C.影响3天D.无影响11.下列质量控制措施中，属于事前控制的是（）。A.对施工过程进行旁站监督B.审查施工单位提交的施工方案C.对已完成的分项工程进行验收D.对不合格品进行返工处理12.关于施工质量验收，分项工程应由（）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目负责人13.在职业健康安全管理体系中，风险控制的策划属于（）要素。A.策划B.实施和运行C.检查和纠正措施D.管理评审14.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声昼间排放限值为（）。A.55dBB.60dBC.65dBD.70dB15.建设工程项目招标控制价应由（）编制。A.投标人B.招标人（或委托具有相应资质的工程造价咨询人）C.评标委员会D.建设行政主管部门16.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，在合同管理方面的特点是（）。A.合同管理工作量较小B.业主只与施工总承包管理单位签订合同C.所有分包合同由业主与分包单位直接签订D.业主不需要进行招标17.某工程计划工作量为1000单位，计划单价为20元/单位，实际完成工作量为800单位，实际单价为25元/单位，则费用偏差为（）。A.4000元B.-4000元C.2000元D.-2000元18.建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、处理和使用，其目的是（）。A.为项目建设的增值服务B.为项目档案管理服务C.为项目竣工验收服务D.为项目结算服务19.施工成本控制的依据不包括（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.施工图预算D.进度报告20.双代号网络计划中，关键工作是指（）。A.总时差最小的工作B.自由时差为零的工作C.持续时间最长的工作D.两端节点均为关键节点的工作21.工程项目竣工质量验收的依据不包括（）。A.工程施工承包合同B.工程施工图纸C.施工日志D.设备技术说明书22.关于职业健康安全与环境管理体系文件，不包括（）。A.管理手册B.程序文件C.作业文件D.标准规范23.施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。施工现场住宿人员人均面积不小于（）。A.2.0平方米B.2.5平方米C.3.0平方米D.3.5平方米24.施工成本分析的基本方法中，通过对比技术经济指标，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法25.某工程采用固定单价合同，在施工过程中，因设计变更导致工程量增加了15%，合同约定工程量变化幅度在10%以内时执行原单价，超过10%的部分调整单价。则对于增加的工程量中超过10%的部分，应（）。A.执行原单价B.由发包人和承包人协商确定新单价C.按照成本加酬金确定单价D.参照类似项目的单价执行26.关于施工组织设计的编制，下列排序正确的是（）。A.施工方案→施工进度计划→施工平面图→主要技术经济指标B.施工进度计划→施工方案→施工平面图→主要技术经济指标C.施工平面图→施工方案→施工进度计划→主要技术经济指标D.施工方案→施工平面图→施工进度计划→主要技术经济指标27.关于建设工程项目策划的说法，正确的是（）。A.项目策划是一个封闭性的工作过程B.项目策划的实质是知识管理的过程C.项目策划只为项目决策和实施提供参考D.项目策划的目标是追求项目利益最大化28.根据《建设工程项目管理规范》，项目管理规划大纲应由（）编制。A.项目经理B.企业管理层C.项目技术负责人D.项目监理机构29.施工现场临时用电必须采用TN-S系统，即（）。A.三相四线制，保护零线与工作零线共用B.三相五线制，保护零线与工作零线分开C.三相四线制，保护零线与工作零线分开D.三相五线制，保护零线与工作零线共用30.关于工程项目风险管理，风险应对策略不包括（）。A.风险规避B.风险减轻C.风险自留D.风险转移给政府二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A.业主方是项目管理的核心B.施工方项目管理的目标包括施工成本目标、施工进度目标、施工质量目标C.设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、进度目标、质量目标D.工程总承包方项目管理的目标包括项目的总投资目标和总成本目标E.供货方项目管理的目标不包括供货的质量目标32.下列组织工具中，能够反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的有（）。A.项目结构图B.组织结构图C.工作流程图D.合同结构图E.管理职能分工表33.施工成本管理的任务包括（）。A.成本预测B.成本计划C.成本控制D.成本核算E.成本审计34.赢得值法（挣值法）的三个基本参数包括（）。A.已完工作预算费用（BCWP）B.计划工作预算费用（BCWS）C.已完工作实际费用（ACWP）D.计划工作实际费用（ACWS）E.拟完工作预算费用（PWS）35.关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.关键线路上相邻工作的时间间隔为零B.关键线路上的工作全部为关键工作C.关键线路的总持续时间最长D.关键线路在网络计划中只有一条E.关键线路在计划执行过程中不能改变36.施工过程质量验收中，检验批质量验收合格的条件包括（）。A.主控项目的质量经抽样检验均应合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的施工操作依据、质量验收记录D.质量控制资料应完整E.观感质量应符合要求37.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于危险性较大的分部分项工程的有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程及支撑体系D.起重吊装及安装拆卸工程E.室内装修工程38.施工现场环境保护的措施包括（）。A.噪声控制B.废气排放控制C.污水排放控制D.固体废弃物处理E.扬尘控制39.施工成本计划可以按照（）编制。A.施工成本组成B.项目组成C.工程进度D.施工质量等级E.施工安全等级40.工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书三、案例分析题（共2题，每题10分）41.某工程项目采用双代号网络计划，各项工作之间的逻辑关系及持续时间如下表所示：工作紧前工作持续时间（周）A—3BA4CA2DB5EB、C4FC6GD、E3HE、F5IG、H2问题：（1）绘制该工程的双代号网络图。（4分）（2）计算各工作的最早开始时间、最早完成时间、最迟开始时间、最迟完成时间、总时差和自由时差。（3分）（3）确定该网络计划的关键线路和总工期。（3分）42.某施工企业承接了一项综合办公楼工程，项目经理部在施工成本控制过程中采用了赢得值法进行动态控制。项目计划工期为12个月，总预算成本为2400万元，各月计划完成的工作量均衡。施工进行到第6个月末时，检查发现：实际完成工作量占计划总工作量的45%，已完工作的实际成本为1200万元。问题：（1）计算第6个月末的BCWS、BCWP、ACWP。（3分）（2）计算费用偏差（CV）和进度偏差（SV），并分析费用和进度的执行情况。（4分）（3）计算费用绩效指数（CPI）和进度绩效指数（SPI），并说明其含义。（3分）参考答案科目一：建设工程经济一、单项选择题1.C2.C3.D4.C5.A6.A7.C8.A9.A10.B11.C12.B13.B14.A15.B16.C17.B18.B19.C20.C21.A22.B23.A24.C25.C26.B27.B28.B29.A30.A二、多项选择题31.ABCD32.ABCD33.ABC34.ABCD35.ABDE36.ABC37.ABCE38.ABCD39.ABC40.AB三、案例分析题41.参考答案：（1）现金流量图：横轴为时间轴（年），0点表示建设起点（投资发生时刻），1—11点表示各年年末。向下的箭线在0点（或1点）表示初始投资1500万元（建设期1年，投资发生在建设期初即0点），向上的箭线在2—11点表示每年净收益400万元。若投资发生在建设期初，则0点向下1500万元，2～11点向上各400万元。（2）财务净现值计算：FNPV=-1500+400×(P/A，10%，10)×(P/F，10%，1)=-1500+400×6.1446×0.9091=-1500+2234.48=734.48（万元）因为FNPV=734.48万元>0，所以该项目在财务上是可行的。42.参考答案：（1）预付款金额=3000×10%=300（万元）质量保证金总额=3000×3%=90（万元）（2）第一年已完工程量价款为1800万元（含措施费100万元）。第一年应支付的进度款=1800×90%=1620（万元）扣留质量保证金=1800×3%=54（万元）第一年实际支付工程款=1620-54+100（措施费一次性支付）=1666（万元）预付款在进度款中按比例扣回，若按起扣点方式扣回，预付款起扣点=3000-300/60%=2500万元，第一年完成1800万元未超过起扣点，故第一年不扣回预付款。第一年末累计应支付工程款金额=1666万元。科目二：建设工程法规及相关知识一、单项选择题1.A2.B3.A4.B5.C6.C7.A8.B9.B10.A11.C12.B13.A14.C15.C16.C17.B18.C19.C20.C21.B22.A23.C24.C25.C26.D27.C28.C29.C30.C二、多项选择题31.ABCD32.ABC33.ABCD34.ABE35.BCDE36.ABCD37.ACDE38.ABCDE39.ABCD40.AB三、案例分析题41.参考答案：（1）发包人要求承包人承担修复费用30万元的请求是合理的。根据《建设工程质量管理条例》和《民法典》的规定，施工单位对工程的施工质量负责。若工程存在质量瑕疵且系承包人施工原因所致，承包人应当负责返修并承担相应费用。但若质量瑕疵系发包人原因（如提供的材料不符合要求或设计变更）所致，则应由发包人自行承担。（2）承包人不能同时主张工程款利息和违约金。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。利息属于法定孳息，违约金属于违约责任。若合同中同时约定了利息和违约金，承包人可以选择主张，但不能同时获得双重救济。发包人拖欠工程款的，承包人可主张欠款利息，同时可就违约主张违约金，但违约金与利息合计不应过分高于实际损失。若合同明确约定逾期付款违约金与利息不能并用，则承包人只能择一主张。实践中一般认为二者可同时主张，但违约金过高部分可请求法院调减，避免重复救济。（3）根据《民法典》第五百八十五条第二款，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。本案中，约定违约金为50万元，实际损失为20万元，违约金明显过分高于实际损失（超过损失的30%即26万元），法院可以根据发包人的请求，将违约金适当减少至26万元（即实际损失的130%）左右。42.参考答案：（1）B施工企业将部分工程分包给D施工企业的行为是否合法，需要具体情况具体分析。根据《建筑法》和《招标投标法》的规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。因此，若B企业分包的是非主体结构工程，且已经建设单位认可，D企