2026年工程造价司法鉴定人试题(附答案)

2026年工程造价司法鉴定人试题(附答案)一、单项选择题（共20题，每题1.5分，共30分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2023）修订版，当鉴定项目合同对计价依据约定不明时，优先采用的处理方式是：A.参照鉴定项目所在地省级建设主管部门发布的计价依据B.按照市场价格信息进行组价C.由当事人协商补充协议D.采用行业协会推荐的计价方法答案：C解析：新版规范明确“有约从约，无约协商”原则，合同对计价依据约定不明时，应首先促使当事人协商补充协议，协商不成再按规范规定处理。2.某司法鉴定项目中，承包人主张2024年10月因发包人未及时提供施工场地导致窝工15天，需鉴定窝工损失。关键证据为承包人提交的《工作联系单》（发包人项目负责人签字但未盖章）及现场监理日志（记录“场地未移交”）。根据证据规则，最可能被采信的证据是：A.仅《工作联系单》B.仅监理日志C.两者均有效D.两者均无效答案：C解析：《工作联系单》有发包人项目负责人签字（职务代理行为），监理日志作为第三方现场记录，均符合《民事诉讼法》关于书证的形式要求，可相互印证。3.某EPC工程总承包合同约定“结算价=经审计的施工图预算×97%”，但施工中因发包人要求增加500㎡外立面装饰变更（原合同无类似项目）。鉴定时对新增项目计价，正确的处理方式是：A.按合同约定的下浮率97%计算B.按定额组价后不下浮C.由双方协商下浮比例D.参照市场价格协商确定答案：D解析：EPC合同中新增无类似项目的变更，属于“无适用也无类似”情形，根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2023-0201），应按成本加利润原则协商，协商不成由鉴定人合理确定。4.关于工程造价司法鉴定的时效性要求，下列说法正确的是：A.鉴定机构应自受理之日起30个工作日内出具鉴定意见B.复杂项目经委托人同意可延长，延长次数不限C.当事人未在指定期限内提交证据，视为放弃举证权利D.现场勘验应在鉴定开始后10个工作日内完成答案：C解析：根据《司法鉴定程序通则》第二十八条，委托人要求鉴定人在指定期限内完成鉴定的，未在期限内提交证据视为放弃；A选项应为“一般30个工作日，复杂可延长，延长不超过30个工作日”；B选项延长次数一般不超过2次；D选项现场勘验时间由双方协商确定。5.某施工合同约定“材料价格风险5%以内由承包人承担，超过部分按造价信息调整”。2025年3月施工期间，钢筋信息价为4800元/吨（基准价4500元/吨），承包人实际采购价5000元/吨。鉴定时钢筋调差计算应为：A.（4800-4500×1.05）×工程量B.（5000-4500×1.05）×工程量C.（4800-4500）×（1-5%）×工程量D.（5000-4500）×（1-5%）×工程量答案：A解析：风险范围以内的5%由承包人承担，即基准价×1.05以内的波动不调整；超过部分以信息价为依据（合同无特别约定时不采用实际采购价），故调差=（信息价-基准价×1.05）×工程量。6.下列哪项不属于工程造价司法鉴定的基本原则？A.独立公正原则B.从约原则C.优势证据原则D.成本最低原则答案：D解析：司法鉴定基本原则包括独立、公正、客观、从约、证据裁判等，成本最低非基本原则。7.某鉴定项目中，发包人主张承包人未按图施工，少做200㎡保温层。承包人提交的隐蔽工程验收记录显示“保温层厚度符合设计要求”，但现场检测报告显示实际厚度不足。此时鉴定人应：A.以验收记录为准，因已通过验收B.以检测报告为准，因现场实测更客观C.要求双方补充证据D.按设计图纸计算工程量答案：B解析：隐蔽工程验收记录仅证明验收时程序合规，但现场检测报告作为实体检测结果，能直接反映工程实体情况，根据“客观真实”原则，应优先采信检测报告。8.关于争议合同条款的解释，正确的做法是：A.对格式条款有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释B.合同文义明确时，仍需结合交易习惯解释C.补充协议与原合同冲突的，以原合同为准D.专用条款与通用条款冲突的，以通用条款为准答案：A解析：《民法典》第四百九十八条规定，对格式条款有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释；B选项文义明确时无需额外解释；C选项补充协议优先；D选项专用条款优先。9.某工程合同约定“进度款支付至已完产值的80%”，但施工中发包人因资金紧张仅支付60%。承包人因此暂停施工10天，产生停工损失。鉴定时对停工损失的认定，关键要看：A.合同是否约定逾期付款的违约责任B.发包人是否构成根本违约C.承包人是否履行了催告义务D.停工损失是否实际发生答案：C解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人因发包人逾期付款暂停施工前需履行书面催告义务（一般为7天），未催告则可能被认定为扩大损失，故催告程序是关键。10.采用总价合同的鉴定项目，因设计变更导致工程量增加15%（合同约定超过10%部分可调）。鉴定时对增加部分的计价，正确的是：A.按原合同单价计算B.按新组价计算，不考虑下浮C.按原合同单价下浮比例计算D.由鉴定人根据市场行情确定答案：C解析：总价合同因变更导致工程量增减，合同约定可调部分应按原合同单价及下浮比例计算，保持价格体系一致性。二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选、多选不得分；少选，每个正确选项得0.5分）1.工程造价司法鉴定机构应具备的资质条件包括：A.取得省级司法行政机关颁发的《司法鉴定许可证》B.拥有3名以上注册造价工程师（一级）C.近3年未因鉴定错误被行政处罚D.具有固定的办公场所和鉴定所需的技术设备答案：ACD解析：根据《司法鉴定机构登记管理办法》，B选项应为“每项鉴定业务有3名以上司法鉴定人”，造价司法鉴定人需为注册造价工程师（一级），但机构资质不要求具体数量；ACD为必备条件。2.现场勘验时，鉴定人应重点记录的内容包括：A.工程实体与设计图纸的差异B.隐蔽工程的实际施工情况C.施工机械的进场时间D.现场留存的材料品牌、规格答案：ABD解析：现场勘验重点是工程实体状态，施工机械进场时间属于施工组织证据，一般通过施工日志或监理记录获取，非现场勘验必记内容。3.下列属于造价鉴定中“争议项”的有：A.发包人主张承包人未完成的分项工程B.承包人提出的未签认的签证单C.双方对合同工期顺延天数无异议的部分D.材料价格调整中超出风险范围的金额答案：AB解析：争议项指双方对事实或金额存在分歧的内容，C为无争议项，D为需计算但可能无争议的事项（如计算方式明确）。4.鉴定人在处理“阴阳合同”时，正确的做法是：A.以备案的“阳合同”作为计价依据B.以实际履行的“阴合同”作为计价依据C.若无法确定实际履行合同，按有利于承包人原则处理D.需结合招标文件、投标文件、实际履行行为综合判断答案：BD解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条规定，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程经验收合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持；实际履行的合同难以确定，参照最后签订的合同。故需综合判断实际履行情况，BD正确。5.关于工期延误鉴定，需重点审查的证据包括：A.施工进度计划（经监理批准）B.设计变更单及发送时间C.异常天气记录（气象部门证明）D.承包人提交的工期索赔报告答案：ABCD解析：工期延误鉴定需审查计划与实际对比、延误事件原因（变更、天气等）、索赔程序是否合规，ABCD均为关键证据。6.下列情形中，鉴定人应出具“可确定性意见”的有：A.双方对工程量计算规则无争议，计算结果明确B.合同约定的材料调差公式清晰，数据完整C.签证单有发包人授权代表签字，内容具体D.隐蔽工程验收记录与现场检测矛盾，无法判断答案：ABC解析：可确定性意见适用于事实清楚、证据充分的情形；D属于“供选择性意见”或“无法确定性意见”。7.造价鉴定中，对“甲供材”的处理应注意：A.核对甲供材的实际领用数量与设计用量B.扣除时需考虑超领或节约的责任归属C.按合同约定的价格或信息价计算扣除金额D.承包人保管费是否包含在合同价款中答案：ABCD解析：甲供材鉴定需核实数量、责任、计价方式及相关费用（如保管费），ABCD均为要点。8.关于电子证据的采信，正确的做法是：A.微信聊天记录需提供原始载体（如手机）B.电子邮件需经公证或双方认可C.造价软件提供的电子文件应保留计算过程D.电子证据的证明力优于书面证据答案：ABC解析：电子证据需符合《电子签名法》要求，原始载体、公证、可追溯性是关键；D选项电子证据与书面证据证明力无绝对优先，需综合判断。9.鉴定人在出具鉴定意见前，应完成的程序包括：A.对当事人异议进行书面答复B.组织双方对鉴定初稿进行质证C.复核计算过程及依据D.经机构内部三级审核（承办人、部门负责人、技术负责人）答案：ACD解析：根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定意见出具前需复核、答复异议、内部审核；B选项“质证”属于庭审程序，非鉴定机构义务。10.下列费用中，属于鉴定成本的有：A.鉴定人员的差旅费用B.现场检测的委托费用C.专家咨询费用D.当事人聘请律师的费用答案：ABC解析：鉴定成本指鉴定机构为完成鉴定产生的直接费用，D为当事人自行承担的诉讼成本。三、案例分析题（共3题，第1题20分，第2题25分，第3题5分，共50分）案例一（20分）背景：某住宅工程采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2023-0201），签约合同价5000万元（固定单价合同），合同约定：①材料价格风险：钢材、混凝土风险幅度±5%，超过部分按施工期前80%月份的造价信息平均价调整；②进度款支付：按月支付已完产值的85%；③竣工结算：承包人提交结算报告后，发包人28天内审核，逾期视为认可。施工过程中发生以下事件：事件1：2025年3月，因发包人设计变更增加200㎡阳台封闭工程（原清单无此项目），承包人提交《工程变更单》（监理、发包人代表签字），但未约定单价。事件2：2025年5-8月施工期间，钢材信息价分别为4200元/吨（基准价4000元/吨）、4500元/吨、4800元/吨、5100元/吨，承包人实际采购价分别为4100元/吨、4400元/吨、4700元/吨、5000元/吨，累计使用钢材1000吨。事件3：2025年12月工程竣工，承包人2026年1月10日提交结算报告（申报价6200万元），发包人2026年2月20日提出审核意见（核减800万元），承包人不认可。问题：1.事件1中新增阳台封闭工程的单价应如何确定？（5分）2.事件2中钢材价格调整金额是多少？（8分）3.事件3中发包人逾期审核是否视为认可结算报告？说明理由。（7分）答案：1.新增项目单价确定：①合同无类似项目，按《示范文本》19.1条，由承包人提出单价，发包人确认；②协商不成，鉴定人按成本加利润原则（定额组价+合理利润）确定；③因《工程变更单》已签字确认变更事实，单价争议由鉴定人根据市场行情或定额计算。2.钢材调差计算：①基准价：4000元/吨；②风险幅度：4000×（1±5%）=3800-4200元/吨；③施工期前80%月份：5-8月共4个月，前80%即3.2个月，取前3个月（5-7月）；④前3个月信息价平均：（4200+4500+4800）/3=4500元/吨；⑤超过风险上限部分：4500-4200=300元/吨；⑥调增金额：300元/吨×1000吨=300,000元。3.逾期审核认定：①合同约定发包人应在28天内审核（2026年1月10日提交，审核截止日2026年2月7日）；②发包人2月20日提出意见，已逾期13天；③根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理；④因此，发包人逾期审核应视为认可承包人提交的结算报告（6200万元）。案例二（25分）背景：某工业厂房EPC总承包工程，合同价1.2亿元（总价包干），约定“除发包人书面确认的变更外，合同总价不予调整”。施工中发生：①发包人2025年4月口头通知增加1台设备基础（后未补书面变更），承包人按通知施工，费用200万元；②因地质勘察报告与实际不符（原报告显示持力层深度5米，实际10米），承包人增加桩基施工费用300万元；③2025年6月发包人要求将原设计的普通涂料改为氟碳涂料（无替代方案），承包人报价增加150万元，发包人未签字确认但同意施工；④合同约定工期400天，实际工期480天，其中因发包人设计变更延误60天，承包人自身原因延误20天，不可抗力延误10天。问题：1.分析各项费用是否应计入结算总价，说明理由。（15分）2.计算工期延误责任，确定发包人应承担的工期顺延天数。（10分）答案：1.费用认定：①口头变更：根据《民法典》第四百六十九条，书面形式非唯一合同形式，但EPC合同约定“书面确认”为变更生效条件，口头通知未补书面，承包人需举证发包人实际接受（如验收记录），否则200万元不予计入；②地质不符：EPC合同一般约定承包人承担地质风险（“发包人提供的资料