2026年工程签证办理规范试题(含答案)

2026年工程签证办理规范试题(含答案)一、单项选择题（每题1分，共20分）1.工程签证是指发承包双方在施工合同履行过程中，对合同价款之外的实际发生的（）所达成的补充协议。A.工程变更事项B.费用补偿事项C.工程量确认事项D.合同条款调整事项答案C2.工程签证单原则上应在事发之日起（）日内提出办理申请。A.3日B.7日C.14日D.30日答案B3.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），现场签证的价款确认，若合同有约定的，按合同约定执行；合同没有约定的，应（）。A.按签证当时的市场价格确定B.按发包人单方确定的价格执行C.按承包人报送的价格执行D.由造价管理机构裁定答案A解析根据GB50500—2013第9.14节规定，现场签证没有约定计价方式的，按签证当时的价格信息或市场价格确定。4.现场签证单一式多份，下列不属于现场签证单必备分发对象的是（）。A.发包人（建设单位）B.承包人（施工单位）C.监理单位D.设计单位答案D解析设计单位不参与现场签证的确认。现场签证由发包人、承包人、监理单位三方签认。5.因发包人原因导致工程返工的，承包人应在返工完成后（）天内向发包人提交签证申请及相关证据资料。A.3天B.7天C.14天D.28天答案C6.工程签证单经发包人现场代表、监理工程师、承包人项目经理三方签字并（）后生效。A.加盖公章B.报造价咨询单位备案C.经发包人法定代表人批准D.经公证机关公证答案A7.下列关于工程签证与工程变更关系的表述，正确的是（）。A.工程签证等同于工程变更B.工程变更是工程签证的一种形式C.工程签证是对工程变更产生费用和工期的确认D.工程变更须以工程签证为前提答案C8.对于隐蔽工程签证，承包人应在隐蔽前（）通知发包人及监理进行现场检查验收。A.12小时B.24小时C.48小时D.72小时答案C解析隐蔽工程覆盖前必须通知验收，否则重新揭开检验的费用由承包人承担，相关签证不予认可。9.签证索赔事件持续发生的，承包人应（）。A.事件结束后一并办理签证B.在事件首次发生后28天内提交中间签证报告C.按合同约定时间定期提交中间签证报告D.每月汇总一次提交答案C解析持续性事件的签证，应按合同约定的时间间隔（通常为28天）提交中间报告，不能等到事件全部结束后才办理。10.工程签证价款计入（）。A.工程预付款B.合同价款调整C.工程结算价D.质量保证金答案C11.签证资料中，下列哪项不是必备附件？（）A.工程量计算书B.现场影像资料C.施工组织设计D.变更指令或会议纪要答案C12.因承包人自身原因造成的返工、质量缺陷修复等费用，发包人（）。A.应予签证确认B.不予签证确认C.酌情予以签证D.由监理工程师决定是否签证答案B13.签证单中涉及材料价格确认时，合同约定采用信息价的，应（）。A.按施工当期造价信息发布价执行B.按承包人采购发票价执行C.按发包人询价结果执行D.按双方协商价执行答案A14.发包人收到承包人提交的签证申请后，应在（）天内予以核实并答复。A.7天B.14天C.28天D.合同约定期限答案D解析签证的核实答复期限首先按合同约定执行；合同没有约定的，参照14天的合理期限。15.下列关于签证时效的表述，错误的是（）。A.承包人逾期未提出签证申请，丧失签证权利B.发包人逾期未答复签证申请，视为认可C.签证时效可以经双方协商延长D.承包人任何时候都可以补充提交签证答案D16.对于无价材料、设备，需办理签证确认价格的，承包人应在采购前（）将拟采购清单及市场询价资料报发包人确认。A.3天B.7天C.14天D.28天答案B17.工程签证单的编号应当（）。A.由承包人自行连续编号B.由监理单位统一连续编号C.按单位工程连续编号，不得重号、跳号D.按时间顺序编号即可，无需连续答案C18.签证涉及的措施费用，如脚手架拆改、临时支护等，应按（）原则确定。A.承包人实际投入的全部费用B.投标报价中已有适用措施项目费的，按已有单价执行C.一律按定额计算D.由发包人单方确定答案B19.现场签证单一式四份，发包人、承包人、监理单位各执一份，另一份应交（）。A.设计单位B.造价咨询单位C.城建档案馆D.质量监督站答案B20.竣工结算时，发包人对签证单提出异议的，应当（）。A.一律不予认可B.以签证单形式提出，重新协商确认C.直接扣除争议金额D.交由审计单位单方认定答案B二、多项选择题（每题2分，共20分）1.下列情形中，属于工程签证范围的有（）。A.设计变更引起的工程量增减B.发包人指令拆除已完合格工程C.不可抗力造成的工程损失D.承包人施工质量缺陷的返修E.发包人原因造成的工期延误答案ABCE解析D项属于承包人自身责任，费用由承包人自行承担，不属于签证范围。2.有效的工程签证单应当同时具备的条件包括（）。A.有发包人现场代表签字B.有监理工程师签字C.有承包人项目经理签字D.有造价工程师签字E.加盖发承包双方公章答案ABCE3.工程签证单的主要内容包括（）。A.签证原因和事由B.签证部位和工程量C.签证费用计算依据D.施工方案和工艺说明E.签证日期和编号答案ABCDE4.下列属于无效签证的有（）。A.仅有发包人现场代表签字、无监理签字B.签证内容超出合同约定承包范围C.先施工后补办且无影像佐证的签证D.签证金额超过10万元但未经发包人法定代表人签字E.监理工程师越权签认的签证答案ABCE解析签证的生效条件以合同约定为准。合同约定金额限额审批的，超出限额须按约定程序审批；无约定的，以三方签字并盖章为准，法定代表人签字并非必备条件。5.承包人办理签证时应提交的证据资料包括（）。A.签证事由的书面说明B.施工记录和日志C.现场照片或影像资料D.工程量计算书E.发包人指令文件或会议纪要答案ABCDE6.下列关于签证价款的确定方式，符合规范的有（）。A.合同中有适用综合单价的，按合同单价执行B.合同中有类似单价的，参照类似单价确定C.合同中没有适用或类似单价的，按成本加利润原则由双方协商D.一律按承包人实际支出确定E.按定额站发布的定额单价执行答案ABC7.下列属于发包人原因导致签证的有（）。A.发包人延迟提供施工图纸B.发包人指令增加合同外工作内容C.发包人供应的材料设备延迟到场D.现场地质条件与勘察报告不符E.承包人施工机械故障答案ABCD8.办理工期签证时，应记录的内容包括（）。A.延误事件发生的时间和持续时间B.延误事件对关键线路的影响C.延误期间的人员、机械窝工情况D.承包人采取的赶工措施E.天气状况答案ABCDE9.下列关于签证管理的要求，正确的有（）。A.签证单应一事一签，不得合并办理B.签证单应按统一格式填写C.签证原始记录应分类归档保存D.签证金额可以预估，结算时再核实E.签证资料应随工程竣工资料一并移交答案ABCE解析签证金额应如实填写，不得预估虚报。金额不确定的，可暂估金额并在备注中说明，最终以结算核定为准，但不得故意虚高填报。10.对于签证中的争议，可以采取的解决途径有（）。A.双方协商B.提请造价管理机构调解C.委托造价咨询单位鉴定D.向法院提起诉讼E.单方委托评估答案ABCD解析单方委托评估对另一方不具有约束力，应双方共同委托或由裁判机关委托鉴定。三、判断题（每题1分，共20分）1.工程签证经发承包双方签字确认后，即作为工程结算的依据。答案正确2.承包人可以在竣工结算时一次性补报所有施工过程中未及时办理的签证。答案错误解析签证应在规定时效内办理，事后补报且无充分证据的签证，发包人有权不予认可。3.监理工程师无权对签证事项作出最终确认，其签认须经发包人认可后方为有效。答案正确4.签证金额无论大小，都必须经发包人法定代表人签字批准。答案错误解析签证生效条件以合同约定为准。合同约定授权范围的，在授权范围内的签证经现场代表签字即可生效。5.对于紧急抢险工程，可以先施工后补办签证手续。答案正确解析紧急情况下的抢险施工可先行实施，但承包人应在事后7天内及时补办签证手续，并提供影像、记录等证据。6.工程签证与工程索赔是同一概念。答案错误解析签证是对已发生事实的确认，索赔是要求经济补偿或工期顺延的权利主张。签证是索赔的证据之一，但两者性质不同。7.签证单中的工程量应当经发包人、监理、承包人三方现场实测实量确认。答案正确8.承包人原因导致的施工方案调整，增加的费用可以办理签证。答案错误9.签证资料中只需保留书面签证单，不需要留存原始凭证。答案错误解析签证单应附有完整的原始凭证和证据资料，如影像、记录、指令等，否则签证单本身效力存疑。10.发包人逾期未对签证申请作出答复，且合同有"逾期视为认可"约定的，该签证自动生效。答案正确11.签证单应当采用不可涂改的格式，如需修改应由三方签字确认。答案正确12.分包工程的签证可以由分包单位直接向发包人办理。答案错误解析分包工程的签证应通过总承包单位统一办理，分包单位与发包人无直接合同关系。13.签证索赔事项发生后，承包人应保护好现场，并做好影像记录。答案正确14.招标工程量清单漏项属于设计变更，不属于现场签证范畴。答案正确解析招标工程量清单漏项应通过合同价款调整程序处理，不适用现场签证程序。签证针对的是施工过程中实际发生的合同外事项。15.签证单经发包人现场代表签字后即发生法律效力，是否加盖公章不影响其效力。答案错误解析是否必须加盖公章以合同约定为准。合同约定盖章生效的，仅有签字而无盖章的签证单不产生效力。16.现场签证只涉及费用问题，与工期无关。答案错误解析签证可以同时涉及费用和工期，如发包人原因导致的停工，既涉及窝工费用也涉及工期顺延。17.签证事项涉及的隐蔽工程，在覆盖前未通知发包人验收的，发包人有权要求剥露检查，无论结果如何，费用均由承包人承担。答案错误解析经检查质量合格的，剥露检查费用由发包人承担，工期顺延；质量不合格的，费用由承包人承担。18.签证单编制时，对于费用暂不确定的项目，可以先不填写金额。答案错误解析签证单应明确费用金额。暂不能确定的，应约定计价原则和确定时间，不得留空不填。19.工程签证是竣工结算的组成部分，结算时应当一并纳入。答案正确20.施工过程中所有零星用工、零星机械台班均须凭签证单结算。答案正确四、简答题（每题5分，共20分）1.简述工程签证办理的基本流程。答案（1）签证事项发生后，承包人在合同约定的期限内向监理单位和发包人提交签证申请及证据资料；（2）监理工程师在约定期限内审核签证事项的真实性和合理性，签署审核意见；（3）发包人现场代表对签证事项进行核实确认；（4）经发包人、承包人、监理三方签字并加盖公章后，签证单生效；（5）签证单一式四份，发包人、承包人、监理单位、造价咨询单位各执一份；（6）涉及造价调整的，及时报送造价咨询单位跟踪审核，纳入工程结算。2.简述无效工程签证的常见情形。答案（1）签证事项不属于合同约定签证范围或超越合同承包范围；（2）签证未经规定程序审批，缺少任一生效要件（如缺签字、缺盖章）；（3）签证内容与实际发生的事实不符，或存在弄虚作假；（4）超过签证时效且无正当理由；（5）签证内容违反法律、法规的强制性规定。3.简述现场签证与工程变更的联系与区别。答案联系：二者都是合同履行过程中对原合同内容的调整，都会引起合同价款或工期的变化，都须经发包人、承包人、监理三方确认。区别：（1）性质不同：工程变更是对设计文件、施工条件等的正式变更指令，现场签证是对实际发生事实的确认；（2）触发条件不同：变更往往有正式的变更指令或变更文件，签证则多由突发、零星、指令性事项触发；（3）管理程序不同：变更须按设计变更管理程序审批，签证按签证管理办法办理；（4）适用范围不同：签证范围更广，除工程量变化外，还包括零星用工、窝工、机械台班、材料认价等。4.签证办理过程中，承包人为保证签证的有效性，应当做好哪些工作？答案（1）熟悉合同约定的签证程序和时效要求，在规定期限内提出申请；（2）签证事项发生后及时收集和固定证据，包括现场影像、施工日志、会议纪要、指令文件等；（3）如实、完整填写签证单，做到一事一签，内容与事实一致；（4）按合同约定程序逐级报审，确保签字、盖章齐全；（5）对发包人拖延签认的情形，及时书面催告并保留送达凭证；（6）建立签证台账，分类编号管理，避免遗漏和重复。五、案例分析题（每题10分，共20分）1.某住宅楼工程，合同约定"发生签证事项后7天内提出申请，逾期视为放弃"。施工期间，发包人指令将某户型卫生间墙体位置调整，导致已砌筑完成的墙体拆除重砌。承包人项目经理认为该事项属于发包人变更指令所致，费用应由发包人承担，遂安排工人先行拆除重砌，打算完工后一并办理签证。25天后，承包人整理好资料向发包人提交签证申请，发包人以超过约定期限为由拒绝签认。请分析：（1）承包人的做法存在哪些问题？（2）该签证申请是否应当得到支持？承包人应如何补救？答案：（1）承包人的做法存在以下问题：①未按合同约定的时效提交签证申请。合同约定7天内提出申请，承包人在事项发生25天后才提交，已明显超过约定期限；②未做到"先签证、后施工"。对于指令性拆除重砌事项，承包人应在接到指令后、施工前先行办理签证确认，或至少发出书面催告，而不是先施工后补签；③证据保全意识不足。拆除重砌属于隐蔽性较强的签证事项，施工完成后原始状态灭失，事后难以核实工程量。（2）该签证申请按合同约定已超过时效，发包人有权拒绝签认，承包人主张签证费用难以得到支持。补救措施：①该事项系发包人指令所致，承包人可以基于发包人的变更指令主张合同价款调整，签证时效的丧失不影响承包人依据合同主张权利；②承包人应收集发包人指令文件、会议纪要、施工日志、拆除前后影像资料等证据，通过合同约定的其他程序（如变更估价、索赔程序）主张权利；③若发包人拒不确认，承包人可在合同约定的期限内按索赔程序提出索赔。解析：签证时效是程序性要求，但发包人指令导致的工程变更属于发包人应当承担的风险和责任。承包人未在时效内办理签证，丧失的是"签证确认"这一便捷程序的利益，并不当然丧失实体权利。承包人仍可通过合同约定的其他途径主张权益，但举证责任和难度显著增加。2.某市政道路工程，监理单位在巡视中发现承包人正在进行路基回填，但该部位属于软基换填区域，设计要求换填碎石。监理工程师立即口头通知承包人停