一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年新疆阿克苏)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年新疆阿克苏)一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某建设项目总投资为5000万元，其中资本金为2000万元。若项目资本金净利润率为12%，则该项目的净利润为（）万元。A.200B.240C.360D.6002.关于名义利率和有效利率的说法，正确的是（）。A.名义利率是计息周期利率与计息周期数的乘积B.有效利率仅指计息期利率C.名义利率一定大于有效利率D.当计息周期为年时，名义利率等于有效利率3.某企业向银行借款1000万元，年利率6%，按季度复利计息，则年有效利率为（）。A.6.00%B.6.09%C.6.14%D.6.17%4.技术方案资本金现金流量表中，现金流出项不包括（）。A.借款本金偿还B.经营成本C.所得税D.借款利息支付5.关于财务净现值（FNPV）的说法，正确的是（）。A.FNPV不能反映单位投资的使用效率B.FNPV考虑了资金的时间价值，但未考虑风险C.FNPV是绝对指标，可直接用于不同投资规模方案的比选D.FNPV为负值时，方案一定不可行6.某技术方案财务内部收益率为12%，基准收益率为10%，则关于该方案的说法，正确的是（）。A.财务净现值大于零B.财务净现值小于零C.方案不可行D.无法判断财务净现值7.盈亏平衡分析中，若产品售价为100元/件，单位变动成本为60元/件，固定成本为200万元，设计产能为10万件，则盈亏平衡点产量为（）万件。A.2B.4C.5D.88.敏感性分析中，若甲因素的敏感度系数为0.5，乙因素的敏感度系数为-0.8，则表明（）。A.甲因素对方案的影响比乙因素大B.乙因素对方案的影响比甲因素大C.甲、乙因素影响程度相同D.甲因素与评价指标同方向变化，乙因素与评价指标反方向变化9.下列费用中，属于建设工程项目总投资中建设投资的是（）。A.建设期利息B.铺底流动资金C.设备购置费D.流动资金10.某项目设备及工器具购置费为800万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为300万元，基本预备费率为5%，则基本预备费为（）万元。A.60B.75C.100D.11511.下列定额中，属于企业定额性质的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标12.某分项工程人工消耗量为1000工日，人工单价为120元/工日，材料费为50万元，机械使用费为20万元，管理费费率为10%，利润率为5%，不考虑风险费用，则该分项工程综合单价为（）元。A.720B.780C.858D.90013.采用工程量清单计价时，招标工程量清单应由（）负责提供。A.投标人B.招标人C.造价咨询机构D.监理单位14.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中属于其他项目费的是（）。A.住房公积金B.暂列金额C.工程排污费D.社会保险费15.下列关于工程计量与价款支付的说法，正确的是（）。A.工程预付款一律在开工前全额支付B.发包人应在收到进度款支付申请后14天内完成审批C.工程变更引起工程量增减时，综合单价一律调整D.质量保证金从第一次支付工程款时开始预留16.某工程合同价款为5000万元，主要材料费占合同价款的60%，预付款为合同价款的20%，则预付款起扣点为（）万元。A.2000B.2500C.3000D.333317.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，应由（）承担。A.发包人B.承包人C.各自承担D.发包人和承包人共同分担18.关于成本分析的说法，正确的是（）。A.因素分析法中，各因素的排列顺序对分析结果无影响B.差额计算法是连环替代法的一种简化形式C.比率分析法不适用于动态分析D.成本分析仅包括事前分析和事中分析19.某施工企业2019年度营业收入为2亿元，营业成本为1.6亿元，则营业毛利率为（）。A.15%B.20%C.25%D.30%20.某企业流动资产为800万元，流动负债为500万元，存货为200万元，则速动比率为（）。A.0.4B.0.6C.1.2D.1.621.下列收入中，属于施工企业主营业务收入的是（）。A.销售原材料收入B.出租机械设备收入C.建造合同收入D.处置固定资产净收益22.企业发生的下列支出中，属于资本性支出的是（）。A.支付职工工资B.购买施工机械的支出C.支付办公水电费D.支付业务招待费23.某企业购入一台设备，原价为100万元，预计净残值率为4%，预计使用年限为5年，采用双倍余额递减法计提折旧，则第2年折旧额为（）万元。A.20B.24C.25D.3024.根据《中华人民共和国增值税法》及其实施条例，一般纳税人销售建筑服务适用的增值税税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%25.关于价值工程中价值系数的说法，正确的是（）。A.价值系数越大，说明功能与成本匹配越好B.价值系数小于1时，应降低成本或提高功能C.价值系数等于1时，说明该评价对象不重要D.价值系数大于1时，说明可能存在过剩功能26.某产品有4个功能，各功能现实成本分别为：F1=200元，F2=300元，F3=400元，F4=100元，目标成本为800元，则功能改进优先级最高的为（）。A.F1B.F2C.F3D.F427.关于新技术应用方案经济分析的说法，正确的是（）。A.增量投资收益率大于基准收益率时，应选择投资额小的方案B.折算费用法适用于多个方案的比较C.当方案的有用成果相同时，应选择折算费用最高的方案D.当方案的有用成果不同时，只能采用增量投资分析法28.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），综合单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.规费D.企业管理费29.施工企业向建设单位提供预付款担保时，一般采用的形式是（）。A.抵押B.质押C.保证D.留置30.关于建造合同收入确认的说法，正确的是（）。A.当期确认的合同收入等于合同总收入乘以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例B.合同完工进度可以采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定C.合同成本中包括与合同未来活动相关的合同成本D.合同完成后处置残余物资取得的收益应计入当期损益二、多项选择题（共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.下列评价指标中，属于动态评价指标的有（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.利息备付率E.净现值率32.关于技术方案现金流量表的说法，正确的有（）。A.投资现金流量表以技术方案总投资为计算基础B.资本金现金流量表以资本金为计算基础C.投资各方现金流量表用于考察投资各方的盈利能力D.财务计划现金流量表用于考察技术方案的财务生存能力E.投资现金流量表中的所得税与资本金现金流量表中的所得税金额相同33.下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的有（）。A.奖金B.津贴补贴C.职工福利费D.特殊情况下支付的工资E.劳动保护费34.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中属于企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.固定资产使用费E.失业保险费35.关于工程量清单计价的说法，正确的有（）。A.分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单B.措施项目清单中，总价项目应列出项目编码、项目名称、项目特征和工程量C.暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价D.计日工由招标人列出项目和数量，投标人报价E.规费和税金不得作为竞争性费用36.关于工程变更价款调整的说法，正确的有（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价B.已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，参照类似项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人提出变更工程项目的单价，发包人确认后执行D.工程变更引起措施项目变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认E.因变更导致实际完成的工程量与工程量清单中列明的工程量偏差超过15%时，综合单价应予调整37.关于索赔费用的组成，下列属于费用索赔组成内容的有（）。A.人工费B.设备费C.材料费D.利润E.规费38.关于成本核算的说法，正确的有（）。A.成本核算对象一般按单位工程划分B.成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集三同步原则C.施工项目成本核算的方法主要有表格核算法和会计核算法D.成本分析的基础是成本核算E.成本考核是成本核算的前提39.关于财务分析指标的说法，正确的有（）。A.资产负债率越高，债权人权益保障程度越高B.流动比率越高，短期偿债能力越强C.总资产周转率反映了企业的营运能力D.净资产收益率是反映企业盈利能力的核心指标E.速动比率是速动资产与流动负债的比值40.关于工程计量与价款结算的说法，正确的有（）。A.工程预付款的支付比例原则上不低于合同金额的10%B.发包人未按合同约定支付工程进度款的，承包人可催告发包人支付C.竣工结算文件经发包人确认后，作为工程结算的依据D.质量保证金预留比例不得超过工程价款结算总额的5%E.最终结清时，发包人应退还剩余的质量保证金41.关于固定资产折旧的说法，正确的有（）。A.双倍余额递减法最后两年改为直线法计提折旧B.年数总和法计提折旧时，折旧率逐年递减C.工作量法适用于价值较大但不经常使用的施工机械D.已提足折旧继续使用的固定资产不再计提折旧E.单独计价入账的土地应计提折旧42.关于收入确认的说法，正确的有（）。A.企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入B.合同收入包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入C.合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，应将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理D.对于在某一时段内履行的履约义务，企业应当在该段时间内按照履约进度确认收入E.合同成本包括为履行合同发生的直接费用和间接费用，不包括管理费用43.关于价值工程的说法，正确的有（）。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本实现产品必须具备的功能C.价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体来考虑D.价值工程强调不断改革和创新E.价值工程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与成本直接相比的量化值44.下列方法中，属于新技术应用方案经济分析常用的动态分析方法有（）。A.增量投资收益率法B.净现值法C.年折算费用法D.净年值法E.增量投资回收期法45.关于施工企业财务报表的说法，正确的有（）。A.资产负债表反映企业在某一特定日期的财务状况B.利润表反映企业在一定会计期间的经营成果C.现金流量表反映企业在一定会计期间的现金和现金等价物流入和流出情况D.所有者权益变动表反映构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动情况E.附注是对财务报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在报表中列示项目的说明三、简答题（共3题，每题5分）46.简述财务净现值（FNPV）指标的优缺点。47.简述单价合同的含义、特点及适用条件。48.简述施工企业成本管理的任务和环节。四、计算分析题（共2题，每题10分）49.某技术方案建设期1年，建设投资为800万元（全部形成固定资产），于建设期第1年年初投入。生产期为10年，固定资产采用直线法计提折旧，期末残值为80万元。投产期第1年（生产期第1年）营业收入为500万元，经营成本为200万元，税金及附加为30万元；达产期（生产期第2~10年）每年营业收入为700万元，经营成本为280万元，税金及附加为40万元。企业所得税税率为25%，基准收益率为10%。要求：（1）计算各年的折旧额；（2）计算生产期第1年的所得税和净利润；（3）计算达产期每年的所得税和净利润；（4）编制项目投资现金流量表并计算财务净现值（FNPV）。（计算结果保留两位小数）50.某施工企业承包一项工程，合同约定采用工程量清单计价方式。合同总价为1200万元，其中：分部分项工程费为900万元，措施项目费为120万元（其中安全文明施工费为40万元），其他项目费为60万元，规费为50万元，税金为70万元。合同约定：预付款为合同价款（不含暂列金额）的20%，从未完施工工程尚需的主要材料费相当于工程预付款数额时起扣。已知主要材料费占合同价款的60%。施工过程中发生如下事件：（1）开工后第1个月完成分部分项工程费150万元，措施项目费（不含安全文明施工费）20万元；（2）第2个月完成分部分项工程费200万元，发生现场签证费用10万元；（3）第3个月完成分部分项工程费250万元，因设计变更增加分部分项工程费30万元；（4）安全文明施工费在开工后第1个月一次性全额支付。要求：（1）计算本工程的预付款及起扣点；（2）分别计算第1、2、3个月应支付的工程进度款（不考虑质保金预留，规费和税金按实际完成费用计取，费率与合同一致）。五、综合案例分析题（共1题，每题10分）51.某施工企业与建设单位签订了固定单价施工合同，合同工期为18个月。合同约定：由于承包人原因导致工期延误，每延误一天向发包人支付违约金2万元；由于发包人原因导致工期延误，每延误一天向承包人支付误期赔偿费1.5万元。工程采用工程量清单计价，规费费率为5%（以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和为基数），增值税税率为9%。施工过程中发生如下事件：事件一：开工前，承包人编制了施工总进度计划，并经发包人批准。施工过程中，因发包人未能按时提供施工图纸，导致工作A（关键工作）延误20天。事件二：因承包人施工机械故障，导致工作B（非关键工作，总时差为30天）延误25天。事件三：因当地罕见的特大暴雨（不可抗力），导致工作C（关键工作）停工10天，并造成承包人施工机械损坏，修复费用为5万元；施工现场的材料损失为3万元；工程清理恢复费用为8万元。事件四：工程施工至第12个月末，承包人实际完成累计完成工程量价款为800万元（不含规费和税金），发包人累计已支付工程款为700万元。问题：（1）分别说明事件一、事件二、事件三中工期和费用索赔是否成立？并说明理由。（2）计算各事件中承包人可获得的工期索赔天数和费用索赔金额（若成立）。（3）若工程最终实际竣工日期比合同约定的竣工日期晚了15天，其中因发包人原因导致工期延误10天（已在上述事件中考虑），因承包人原因导致工期延误5天。计算承包人应向发包人支付的工期违约金或发包人应向承包人支付的误期赔偿费金额。（4）计算第12个月末承包人应得的工程价款（含规费和税金），并判断发包人应支付或承包人应退还的金额。2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》题库（新疆阿克苏卷）一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国建筑法》，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.乡级B.县级C.市级D.省级2.根据《中华人民共和国建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内向发证机关报告。A.15日B.1个月C.2个月D.3个月3.根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.304.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当（）。A.调整资格预审条件后重新招标B.直接进入开标程序C.重新招标D.不再招标，采用直接发包方式5.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责不包括（）。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.及时、如实报告生产安全事故，并立即组织抢救6.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.47.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（）。A.安全警示标志B.安全宣传标语C.安全操作规程牌D.安全责任人公示牌8.根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期，自（）之日起计算。A.竣工验收合格B.交付使用C.提交竣工验收报告D.竣工结算完成9.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为（）年。A.2B.3C.5D.710.根据《中华人民共和国民法典》，当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向（）承担违约责任。A.债权人B.第三人C.债权人和第三人共同D.债权人或第三人11.根据《中华人民共和国民法典》，要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A.要约人发出要约之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.要约确定的承诺期限届满之前12.根据《中华人民共和国合同法》（现《民法典》合同编），债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知（）。A.可以撤销，但经受让人同意的除外B.不得撤销，但经受让人同意的除外C.可以随时撤销D.一律不得撤销13.根据《中华人民共和国劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过（）个月。A.1B.3C.6D.1214.根据《中华人民共和国劳动合同法》，劳动者提前（）日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。A.3B.10C.15D.3015.根据《中华人民共和国环境保护法》，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时规划、同时设计、同时施工C.同时招标、同时施工、同时验收D.同时设计、同时审批、同时施工16.根据《中华人民共和国节约能源法》，国家实行固定资产投资项目（）制度。A.节能评估和审查B.节能备案C.节能审批D.节能登记17.根据《中华人民共和国消防法》，国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送（）审查。A.应急管理部门B.住房和城乡建设主管部门C.消防救援机构D.公安机关18.根据《中华人民共和国仲裁法》，仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A.送达当事人B.作出C.当事人签收D.当事人申请执行19.根据《中华人民共和国民事诉讼法》，因建设工程施工合同纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。A.被告住所地B.原告住所地C.合同履行地（即工程所在地）D.合同签订地20.根据《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起（）个月内提出。A.1B.3C.6D.1221.根据《中华人民共和国专利法》，发明专利权的期限为（）年，自申请日起计算。A.10B.15C.20D.2522.根据《中华人民共和国商标法》，注册商标的有效期为（）年，自核准注册之日起计算。A.5B.10C.15D.2023.根据《中华人民共和国担保法》（现《民法典》物权编、合同编），下列财产中，可以抵押的是（）。A.土地所有权B.宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权（法律规定可以抵押的除外）C.依法有权处分的国有土地使用权D.学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施24.根据《中华人民共和国保险法》，建筑工程一切险的保险责任自（）开始。A.工程开工之日B.工程材料、设备运抵工地之日C.工程开工之日或工程材料、设备运抵工地之日（以先发生者为准）D.保险合同签订之日25.根据《中华人民共和国个人所得税法》，居民个人取得综合所得，按（）计算个人所得税。A.月B.季度C.年D.次26.根据《中华人民共和国企业所得税法》，企业所得税的税率为（）。A.15%B.20%C.25%D.30%27.根据《中华人民共和国行政处罚法》，违法行为在（）年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。A.1B.2C.3D.528.根据《中华人民共和国行政复议法》，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）日内提出行政复议申请，但法律规定的申请期限超过该期限的除外。A.15B.30C.60D.9029.根据《中华人民共和国民法典》，建设工程施工合同纠纷属于（）。A.合同纠纷B.侵权纠纷C.物权纠纷D.不当得利纠纷30.根据《中华人民共和国刑法》，工程重大安全事故罪的犯罪主体是（）。A.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位B.建设行政主管部门C.所有参与工程建设的人员D.施工单位的所有工作人员二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.根据《中华人民共和国建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.建设资金已经全部到位32.根据《中华人民共和国招标投标法》，下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。A.以不合理条件限制、排斥潜在投标人B.与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判C.依法必须进行招标的项目，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.泄露标底E.在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人33.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的（）等情况。A.时间B.内容C.参加人员D.考核结果E.培训费用34.根据《建设工程质量管理条例》，下列属于建设单位质量责任和义务的有（）。A.依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标B.将工程发包给具有相应资质等级的单位C.不得任意压缩合理工期D.对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行见证取样检测E.建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训35.根据《中华人民共和国民法典》合同编，下列属于无效合同情形的有（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定36.根据《中华人民共和国劳动合同法》，用人单位可以单方解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件B.劳动者严重违反用人单位的规章制度C.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害D.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作E.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作37.根据《中华人民共和国环境保护法》，下列属于企业事业单位和其他生产经营者应当履行的环境保护义务的有（）。A.防止、减少环境污染和生态破坏B.对所造成的损害依法承担责任C.优先使用清洁能源D.采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备E.缴纳环境保护税38.根据《中华人民共和国仲裁法》，仲裁协议应当具有的内容包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会D.仲裁庭的组成方式E.仲裁员的人选39.根据《中华人民共和国民事诉讼法》，下列属于民事诉讼证据种类的是（）。A.书证B.物证C.视听资料D.证人证言E.当事人陈述40.根据《中华人民共和国行政诉讼法》，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼（）。A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的B.对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的C.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复的D.认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的E.国防、外交等国家行为三、简答题（共3题，每题5分）41.简述申请施工许可证延期、中止施工和恢复施工的法律规定。42.简述建设工程质量保修制度中最低保修期限的规定。43.简述劳动合同终止的情形。四、案例分析题（共1题，每题10分）44.某建设单位（发包人）与某施工单位（承包人）签订了施工总承包合同。合同履行过程中发生如下事件：事件一：发包人要求承包人将工程主体结构的施工分包给另一家具有相应资质的施工单位，承包人拒绝。发包人遂以承包人违约（不服从管理）为由，通知承包人解除合同。事件二：施工过程中，承包人将其承包的工程中的劳务作业分包给具有劳务分包资质的劳务公司，并签订了劳务分包合同。发包人得知后，认为承包人违法分包，要求承包人立即解除劳务分包合同。事件三：工程竣工验收合格后，承包人将工程交付发包人使用。在使用过程中，发包人发现屋面防水工程出现渗漏，要求承包人进行维修。承包人认为屋面防水工程已过2年保修期，拒绝维修。问题：（1）事件一中，发包人要求将工程主体结构分包是否合法？发包人能否以此为由解除合同？分别说明理由。（2）事件二中，承包人将劳务作业分包是否属于违法分包？说明理由。（3）事件三中，屋面防水工程的最低保修期限是多少年？承包人拒绝维修是否合法？分别说明理由。2025年一级建造师《建设工程项目管理》题库（新疆阿克苏卷）一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程项目管理的核心任务是项目的（）。A.目标控制B.合同管理C.信息管理D.组织协调2.项目管理的核心主体是（）。A.业主方B.施工方C.设计方D.监理方3.在项目组织结构模式中，每一个工作部门只有唯一的上级工作部门，指令源是唯一的组织结构是（）。A.职能组织结构B.线性组织结构C.矩阵组织结构D.事业部组织结构4.关于施工总承包管理模式的说法，正确的是（）。A.施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图B.施工总承包管理单位直接参与具体工程的施工C.施工总承包管理模式下，分包合同由业主与分包单位直接签订，与施工总承包管理单位无关D.施工总承包管理单位对分包单位的选择没有任何发言权5.下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的是（）。A.调整项目组织结构B.调整进度管理的方法和手段C.改进施工方法D.调整合同结构6.项目经理在承担工程项目施工管理过程中，行使的管理权力不包括（）。A.组织项目管理班子B.以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系C.指挥工程项目建设的生产经营活动D.选择施工作业队伍7.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理规划大纲应由（）编制。A.项目经理B.企业管理层C.项目技术负责人D.项目监理机构8.下列属于项目实施阶段策划基本内容的是（）。A.项目结构和分析B.项目实施的环境和条件的调查与分析C.项目目标的分析和再论证D.项目实施的组织策划9.关于建设工程项目采购模式的说法，正确的是（）。A.平行承包模式下，业主的组织协调工作量较小B.施工总承包模式下，施工总承包单位对分包单位的选择须经业主认可C.工程总承包模式下，总承包单位仅负责施工阶段的工作D.CM模式中，CM单位在项目设计阶段介入，但只负责施工管理10.下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是（）。A.加强施工定额管理和施工任务单管理B.编制成本计划，确定合理的工作流程C.对成本目标进行风险分析，并制定防范性对策D.选用合适的合同结构11.施工成本计划编制方法中，最常用的是（）。A.目标利润法B.技术进步法C.按实计算法D.定率估算法12.某工程计划完成工程量1000m³，预算单价为500元/m³；实际完成工程量1100m³，实际单价为520元/m³。则费用偏差（CV）为（）元。A.22000B.-22000C.50000D.-5000013.某工程计划工作预算费用（BCWS）为100万元，已完工作预算费用（BCWP）为120万元，已完工作实际费用（ACWP）为150万元，则进度偏差（SV）为（）万元。A.-30B.-20C.20D.3014.下列属于施工成本分析的基本方法的是（）。A.比较法B.差额计算法C.比率法D.因素分析法15.项目进度计划系统中，由不同深度的计划构成的进度计划系统不包括（）。A.总进度规划B.项目子系统进度规划C.项目子系统中的单项工程进度计划D.指导性进度规划16.双代号网络计划中，某工作的最早开始时间为第3天，最早完成时间为第8天，总时差为2天，则该工作的最迟完成时间为第（）天。A.5B.8C.10D.1317.在双代号网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.总时差为零B.总时差最小C.自由时差为零D.持续时间最长18.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第5天，持续时间为3天，其紧后工作的最早开始时间分别为第10天和第12天，则工作M的自由时差为（）天。A.2B.3C.5D.719.关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的是（）。A.关键线路上工作的总持续时间最长B.关键线路上的工作全部为关键工作C.一个网络计划中只能有一条关键线路D.关键线路上的工作自由时差均为零20.下列属于进度控制组织措施的是（）。A.建立进度控制的会议制度B.采用网络计划方法进行进度计划的编制C.对工程进度进行风险分析D.对进度目标进行分解和论证21.建设工程项目质量控制体系建立的原则不包括（）。A.分层次规划原则B.总目标分解原则C.质量责任制原则D.系统有效性原则22.施工过程质量验收中，检验批的质量验收应由（）组织。A.施工单位项目技术负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位项目负责人23.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），分部工程质量验收应由（）组织。A.施工单位项目负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位项目负责人24.下列属于施工质量事故处理依据的是（）。A.质量事故的实况资料B.有关合同及合同文件C.有关的技术文件和档案D.相关的建设法规25.建设工程职业健康安全与环境管理体系中的“策划”要素不包括（）。A.危险源识别、风险评价和控制措施的确定B.法律法规和其他要求C.目标和方案D.运行控制26.根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、危险物品的生产、经营、储存、装卸单位和危险物品的使用单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。其他生产经营单位，从业人员超过（）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。A.50B.100C.200D.30027.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故28.建设工程合同按承包工程计价方式分类，不包括（）。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.固定总价合同29.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单及相关资料后（）天内完成审查并报送发包人。A.7B.14C.28D.3030.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人（）。A.延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润B.仅延长工期C.仅增加费用D.延长工期但不得增加费用二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A.业主方是建设工程项目生产过程的总组织者B.施工方的项目管理是项目管理的核心C.设计方的项目管理目标包括设计的成本目标、进度目标、质量目标和项目投资目标D.工程总承包方的项目管理目标包括项目的总投资目标和总承包方的自身成本目标E.供货方的项目管理目标包括供货的成本目标、进度目标、质量目标32.关于项目组织结构模式的说法，正确的有（）。A.职能组织结构中，每个工作部门可能有多个矛盾的指令源B.线性组织结构中，指令路径较短C.矩阵组织结构适用于大型组织系统D.矩阵组织结构中，指令源为两个E.线性组织结构中，指令源唯一33.施工成本管理的任务包括（）。A.成本预测B.成本计划C.成本控制D.成本核算E.成本分析34.关于施工成本控制的说法，正确的有（）。A.成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程B.成本控制中，动态资料主要包括进度报告和工程变更与索赔资料C.成本控制应遵循全面控制原则D.成本控制的目标是降低项目的总成本E.成本控制的主要依据是工程承包合同、施工成本计划、进度报告和工程变更与索赔资料35.工程项目进度控制中，下列属于经济措施的有（）。A.编制与进度计划相适应的资源需求计划B.对工程进度款支付进行审查C.对工期提前给予奖励D.对工期延误收取误期损失赔偿费E.分析影响工程进度的风险36.下列属于建设工程项目质量的影响因素中“人”的因素的有（）。A.建设单位的管理水平B.施工单位的施工技术C.监理单位的监理能力D.设计单位的设计能力E.施工机械的先进程度37.施工质量验收中，检验批合格质量应符合的规定有（）。A.主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格B.具有完整的施工操作依据、质量验收记录C.质量控制资料应完整D.有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定E.观感质量应符合要求38.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告的内容包括（）。A.事故发生单位概况B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况C.事故的简要经过D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失E.已经采取的措施39.关于建设工程施工合同解除的说法，正确的有（）。A.发包人未按约定支付工程价款的，承包人有权解除合同B.承包人将承包的工程转包的，发包人有权解除合同C.承包人将承包的工程违法分包的，发包人有权解除合同D.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人有权解除合同E.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款40.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），下列属于工程变更范围的有（）。A.增加或减少合同中任何工作B.取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外C.改变合同中任何工作的质量标准或其他特性D.改变工程的基线、标高、位置或尺寸E.改变工程的时间安排或实施顺序三、简答题（共2题，每题5分）41.简述施工成本控制的依据和步骤。42.简述建设工程施工质量验收的基本要求。四、综合案例分析题（共1题，每题10分）43.某工程项目采用工程量清单计价方式招标，某施工单位中标后与建设单位签订了施工合同。合同约定：工期为240天，工程质量标准为合格；合同价款为5000万元（含税）；预付款为合同价款的15%，在开工前7天支付；主要材料费占合同价款的50%；工程进度款按月支付，每月25日前提交进度款支付申请，监理人7天内审查完毕并报送发包人，发包人收到后7天内审批并支付。施工过程中发生如下事件：事件一：工程开工后第10天，监理工程师发现施工单位现场质量管理体系不健全，要求施工单位整改。施工单位整改后，监理工程师审查合格。事件二：工程施工至第3个月末，施工单位实际完成工程量价款为800万元（不含规费和税金），其中因设计变更增加工程量价款50万元（已获得监理工程师确认）。施工单位提交了进度款支付申请。事件三：工程施工至第5个月末，监理工程师对已完工程质量进行检查时，发现某分项工程混凝土强度不满足设计要求。经有资质的检测单位检测鉴定，该分项工程能够满足结构安全和使用功能要求。事件四：工程竣工后，施工单位在合同约定的期限内向建设单位提交了竣工结算文件。建设单位未在约定时间内提出异议，但一直未予答复。问题：（1）计算本工程的预付款和起扣点。（2）事件一中，施工单位的做法是否正确？说明理由。（3）事件二中，施工单位第3个月应得到的工程进度款为多少万元（不考虑预付款扣回，规费费率为5%，增值税税率为9%）？（4）事件三中，该分项工程质量应如何验收处理？说明理由。（5）事件四中，建设单位的做法是否妥当？说明理由。参考答案及解析《建设工程经济》参考答案一、单项选择题1.B（解析：净利润=2000×12%=240万元）2.A（解析：名义利率=计息周期利率×计息周期数；当计息周期为年时，名义利率等于有效利率；实际中有效利率可能大于名义利率）3.C（解析：ieff4.A（解析：资本金现金流量表中现金流出包括资本金、借款本金偿还、借款利息支付、经营成本、税金等，不包括经营成本——注意区分：资本金现金流量表中“借款本金偿还”属于现金流出）5.A（解析：FNPV是绝对指标，不能反映单位投资效率；FNPV考虑了资金时间价值，也反映了风险；不同投资规模方案不能直接比选FNPV）6.A（解析：FIRR=12%>基准收益率10%，FNPV>0，方案可行）7.C（解析：盈亏平衡点产量=200÷(100-60)=5万件）8.D（解析：敏感度系数绝对值越大影响越大，甲0.5，乙-0.8，乙影响大；甲为正同方向，乙为负反方向）9.C（解析：建设投资包括工程费用（设备购置费、建筑安装工程费）、工程建设其他费、预备费）10.D（解析：基本预备费=(800+1200+300)×5%=115万元）11.A（解析：施工定额属于企业定额性质）12.C（解析：综合单价=(1000×120+500000+200000)×(1+10%)×(1+5%)÷1000=858元）13.B（解析：招标工程量清单由招标人负责提供）14.B（解析：暂列金额属于其他项目费；住房公积金、社会保险费属于规费；工程排污费已取消）15.B（解析：发包人应在收到进度款支付申请后14天内完成审批）16.D（解析：起扣点=5000-5000×20%/60%=5000-1666.67=3333.33万元）17.C（解析：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，各自承担）18.B（解析：差额计算法是连环替代法的简化形式）19.B（解析：营业毛利率=(20000-16000)/20000=20%）20.C（解析：速动比率=(800-200)/500=1.2）21.C（解析：建造合同收入是施工企业主营业务收入）22.B（解析：购买施工机械支出属于资本性支出）23.B（解析：年折旧率=2/5=40%；第1年折旧=100×40%=40万元；第2年折旧=(100-40)×40%=24万元）24.C（解析：建筑服务增值税税率9%）25.B（解析：价值系数<1，应降低成本或提高功能）26.C（解析：F3现实成本最高，且目标成本800元，成本降低潜力最大）27.B（解析：折算费用法适用于多个方案的比较）28.C（解析：综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润及一定范围内的风险费用）29.C（解析：预付款担保一般采用保证形式，即银行保函或担保公司担保）30.B（解析：完工进度可以采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定）二、多项选择题31.ABE（解析：动态指标包括财务内部收益率、财务净现值、净现值率、动态投资回收期等）32.ABCD（解析：投资现金流量表中的所得税与资本金现金流量表中的所得税可能不同）33.ABD（解析：人工费包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资）34.ABCD（解析：失业保险费属于规费）35.ADE（解析：措施项目清单中总价项目可不列出项目特征和工程量；暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价）36.ABCD（解析：工程量偏差超过15%时，综合单价应予调整属于工程量偏差条款，非工程变更条款）37.ABCDE（解析：索赔费用可包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润、规费、税金等）38.ABCD（解析：成本考核是成本核算的延续，不是前提）39.BCDE（解析：资产负债率越高，债权人权益保障程度越低）40.BCD（解析：预付款支付比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%；质量保证金预留比例不得超过工程价款结算总额的3%）41.ABCD（解析：单独计价入账的土地不计提折旧）42.ABCD（解析：合同成本包括直接费用和间接费用，不包括管理费用）43.ABCDE（解析：均为价值工程的特征）44.BD（解析：净现值法和净年值法属于动态分析方法；增量投资收益率法和增量投资回收期法属于静态方法；年折算费用法属于静态方法）45.ABCDE（解析：均为财务报表的组成）三、简答题46.财务净现值的优点：考虑了资金的时间价值；全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况；能够直接以货币额表示项目的盈利水平，判断直观。缺点：需要事先确定基准收益率，而基准收益率的确定比较困难；财务净现值是一个绝对数指标，不能反映项目投资中单位投资的使用效率；不能直接说明项目运营期各年的经营成果。47.单价合同是指根据单位工程量单价乘以实际完成工程量进行结算的合同。特点是：单价固定，工程量按实结算；风险分担合理，发包人承担工程量变化的风险，承包人承担单价风险。适用条件：工程量清单计价模式，适用于工程量变化较大的项目，如采用工程量清单招标的工程。48.施工成本管理的任务包括：成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。环节为：确定成本目标→编制成本计划→实施成本控制→进行成本核算→开展成本分析→实施成本考核。四、计算分析题49.解析：（1）固定资产原值=800万元，残值=80万元，折旧年限=10年年折旧额=(800-80)/10=72万元（2）生产期第1年：总成本费用=经营成本+折旧=200+72=272万元利润总额=营业收入-总成本费用-税金及附加=500-272-30=198万元所得税=198×25%=49.50万元净利润=198-49.50=148.50万元（3）达产期（第2~10年）：总成本费用=280+72=352万元利润总额=700-352-40=308万元所得税=308×25%=77万元净利润=308-77=231万元（4）项目投资现金流量表（单位：万元）：建设期第1年年初（t=0）：现金流出800万元生产期第1年（t=1）：现金流入500万元，现金流出=200+30+49.50=279.50万元，净现金流量=220.50万元生产期第2~9年（t=2~9）：现金流入700万元，现金流出=280+40+77=397万元，净现金流量=303万元生产期第10年（t=10）：现金流入=700+80（残值回收）=780万元，现金流出=280+40+77=397万元，净现金流量=383万元FNPV=-800+220.50×(P/F,10%,1)+303×(P/A,10%,8)×(P/F,10%,1)+383×(P/F,10%,10)=-800+220.50×0.9091+303×5.3349×0.9091+383×0.3855=-800+200.45+1470.06+147.65=1018.16万元50.解析：（1）预付款=1200×20%=240万元（注：合同价款含暂列金额，但题目说明不含暂列金额，故预付款按1200万元计算）起扣点=1200-240/60%=1200-400=800万元（2）规费费率=50/(900+120+60)=50/1080=4.63%（以分部分项费+措施费+其他项目费为基数）税金=（分部分项费+措施费+其他项目费+规费）×9%第1个月：应完成工程价款=150+20+40（安全文明施工费）=210万元应得工程款=210+210×4.63%+(210+210×4.63%)×9%=210+9.72+19.77=239.49万元第1个月累计完成价款=210万元<800万元，不扣预付款实际应支付=239.49万元第2个月：应完成工程价款=200+10（现场签证）=210万元应得工程款=210+210×4.63%+(210+210×4.63%)×9%=210+9.72+19.77=239.49万元累计完成价款=210+210=420万元<800万元，不扣预付款实际应支付=239.49万元第3个月：应完成工程价款=250+30（设计变更）=280万元应得工程款=280+280×4.63%+(280+280×4.63%)×9%=280+12.96+26.37=319.33万元累计完成价款=420+280=700万元<800万元，不扣预付款实际应支付=319.33万元（注：累计完成价款未达起扣点，故第3个月不扣预付款。）五、综合案例分析题51.解析：（1）事件一：工期索赔成立，费用索赔成立。理由：发包人未能按时提供施工图纸，属于发包人原因，且工作A为关键工作，延误20天将导致总工期延误20天。事件二：工期索赔不成立，费用索赔不成立。理由：施工机械故障属于承包人自身原因，且工作B为非关键工作，总时差为30天，延误25天未超过总时差，不影响总工期。事件三：工期索赔成立，费用索赔中施工机械修复费用和材料损失不成立，工程清理恢复费用成立。理由：不可抗力导致的工期延误应予顺延；不可抗力造成的人员伤亡、财产损失由各自承担，施工机械修复和材料损失由承包人承担；工程清理恢复费用由发包人承担。（2）事件一：工期索赔20天，费用索赔=20×1.5=30万元事件二：工期索赔0天，费用索赔0万元事件三：工期索赔10天，费用索赔=8万元（清理恢复费用）总计可获工期索赔=20+10=30天；费用索赔=30+8=38万元（3）承包人实际延误15天，其中可获得工期索赔30天，故实际竣工日期在顺延后工期之内，承包人不存在工期延误。发包人原因导致延误10天，应支付误期赔偿费=10×1.5=15万元。承包人不存在因自身原因导致的工期延误（延误5天已被事件一和事件三中获得的30天工期索赔覆盖），无需支付违约金。（4）第12个月末：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费=800万元规费=800×5%=40万元税金=(800+40)×9%=75.6万元应得工程价款=800+40+75.6=915.6万元发包人已支付700万元，应支付=915.6-700=215.6万元《建设工程法规及相关知识》参考答案一、单项选择题1.B（解析：县级以上人民政府建设行政主管部门）2.B（解析：中止施工之日起1个月内报告）3.C（解析：依法必须招标的项目，自招标文件发出之日起至投标截止日最短不少于20日）4.C（解析：通过资格预审的申请人少于3个的，重新招标）5.D（解析：及时、如实报告生产安全事故是主要负责人的职责之一，但是“立即组织抢救”也是主要负责人职责，故D不属于——注意题目问的是“不包括”，应选D，因为“及时、如实报告”和“立即组织抢救”均属于主要负责人职责，选项D表述不准确，应为“及时、如实报告生产安全事故”）6.A（解析：每年至少1次）7.A（解析：设置明显的安全警示标志）8.A（解析：自竣工验收合格之日起计算）9.C（解析：屋面防水工程最低保修期限为5年）10.A（解析：向债权人承担违约责任）11.B（解析：撤销要约的通知应在受要约人发出承诺通知之前到达）12.B（解析：债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外）13.C（解析：试用期最长不超过6个月）14.D（解析：劳动者提前30日以书面形式通知用人单位可以解除劳动合同）15.A（解析：三同时制度）16.A（解析：节能评估和审查制度）17.B（解析：特殊建设工程消防设计文件报住房和城乡建设主管部门审查）18.B（解析：仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力）19.C（解析：建设工程施工合同纠纷由合同履行地即工程所在地法院管辖）20.C（解析：直接起诉期限为6个月）21.C（解析：发明专利期限为20年）22.B（解析：注册商标有效期为10年）23.C（解析：依法有权处分的国有土地使用权可以抵押）24.C（解析：自工程开工之日或工程材料、设备运抵工地之日（以先发生者为准）开始）25.C（解析：居民个人综合所得按纳税年度计算）26.C（解析：企业所得税税率为25%）27.B（解析：行政处罚追诉期限为2年，涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的为5年）28.C（解析：行政复议申请期限为60日）29.A（解析：建设工程施工合同纠纷属于合同纠纷）30.A（解析：工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位）二、多项选择题31.ABCD（解析：建设资金已经落实不是全部到位）32.ACDE（解析：招标人不得与投标人就实质性内容进行谈判，这是对所有招标项目的要求）33.ABCD（解析：培训费用不属于培训档案内容）34.ABC（解析：D属于施工单位的质量责任；E属于施工单位的责任）35.BCDE（解析：一方以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益的为无效合同，但如未损害国家利益则属于可撤销合同）36.ABC（解析：D和E属于用人单位提前30日书面通知或额外支付一个月工资后可以解除劳动合同的情形，而非随时解除）37.AB（解析：CD属于鼓励性条款，E是具体的法定义务，但选项AB是概括性义务，E“缴纳环境保护税”属于法定强制性义务，但并非所有企业都缴纳环保税，故不选E；C和D属于鼓励性措施）38.ABC（解析：仲裁协议应当具有请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会）39.ABCDE（解析：均为民事诉讼证据种类）40.ABCD（解析：E国防、外交等国家行为不属于行政诉讼受案范围）三、简答题41.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。42.在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。43.劳动合同终止的情形包括：（1）劳动合同期满的；（2）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；（3）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；（4）用人单位被依法宣告破产的；（5）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。四、案例分析题44.解析：（1）事件一中，发包人要求将工程主体结构分包不合法。根据《建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。发包人不能以此为由解除合同，因为承包人的拒绝行为是合法的，不构成违约。发包人单方解除合同属于违约行为。（2）事件二中，承包人将劳务作业分包不属于违法分包。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定。劳务作业分包无需经发包人同意，但应具备相应资质。（3）事件三中，屋面防水工程的最低保修期限为5年（根据《