2026年一级造价工程师职业资格考试（建设工程计价）模拟试题及答案二

2026年一级造价工程师职业资格考试（建设工程计价）模拟试题及答案二一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据现行建设项目投资构成规定，下列费用中属于建设投资的是（）。A.建设期利息B.铺底流动资金C.工程费用D.流动资金答案C解析建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。建设期利息单独构成一项，不属于建设投资；铺底流动资金和流动资金属于流动资金范畴。2.某项目设备及工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为5000万元，工程建设其他费为1000万元，基本预备费率为5%，则该项目的静态投资为（）万元。A.9000B.9450C.9500D.9975答案B解析静态投资=工程费用+工程建设其他费+基本预备费=（3000+5000+1000）×（1+5%）=9450万元。3.国产标准设备原价一般是指（）。A.设备制造厂的出厂价B.设备购置费C.设备运杂费D.设备成本价答案A解析国产标准设备原价一般指的是设备制造厂的交货价，即出厂价。4.某进口设备FOB价为100万美元，国际运费为10万美元，运输保险费率为0.3%，则该设备的到岸价（CIF）为（）万美元。（计算结果保留两位小数）A.110.00B.110.33C.110.03D.110.30答案B解析运输保险费=（FOB+国际运费）÷（1-保险费率）×保险费率=（100+10）÷（1-0.3%）×0.3%=110.33×0.3%=0.33万美元。到岸价CIF=FOB+国际运费+运输保险费=100+10+0.33=110.33万美元。5.下列费用中，属于建筑安装工程费中规费的是（）。A.工程排污费B.住房公积金C.危险作业意外伤害保险D.劳动保护费答案B解析规费包括社会保险费和住房公积金。工程排污费已并入环境保护税，危险作业意外伤害保险已并入意外伤害保险，劳动保护费属于企业管理费。6.根据现行规定，增值税一般计税方法下，建筑安装工程费用的增值税税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%答案C解析建筑安装工程费用中的增值税采用一般计税方法时，税率为9%。7.某施工企业承建一项工程，已知该工程的材料费为800万元，人工费为200万元，施工机具使用费为100万元，企业管理费以人工费为计算基数，费率为30%，利润以人工费为计算基数，费率为20%，规费以人工费为计算基数，费率为15%，不考虑其他费用，该工程的建筑安装工程造价为（）万元（不含增值税）。A.1100B.1230C.1330D.1430答案B解析企业管理费=200×30%=60万元；利润=200×20%=40万元；规费=200×15%=30万元。建筑安装工程造价=800+200+100+60+40+30=1230万元。8.下列各项时间中，属于有效工作时间的是（）。A.工人休息时间B.不可避免的中断时间C.准备与结束工作时间D.停工时间答案C解析有效工作时间包括正常负荷下的工作时间和降低负荷下的工作时间，具体包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。9.测定人工定额时，下列方法中属于技术测定法的是（）。A.统计分析法B.比较类推法C.经验估计法D.写实记录法答案D解析技术测定法包括测时法、写实记录法、工作日写实法等。统计分析法、比较类推法、经验估计法均不属于技术测定法。10.已知某挖土机挖土一次正常循环工作时间是2分钟，每次循环平均挖土量为0.5立方米，机械正常利用系数为0.8，则该挖土机台班产量定额为（）立方米/台班。A.96B.120C.144D.192答案A解析机械一小时循环次数=60÷2=30次，一小时纯工作正常生产率=30×0.5=15立方米/小时。施工机械台班产量定额=机械1小时纯工作正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数=15×8×0.8=96立方米/台班。11.下列材料消耗定额中，不属于材料消耗量组成部分的是（）。A.直接用于安装施工的材料净用量B.不可避免的施工废料C.不可避免的材料损耗D.材料运输损耗答案D解析材料消耗量由材料净用量和材料损耗量组成，其中损耗量包括不可避免的施工废料和不可避免的材料损耗。材料运输损耗属于材料运杂费范畴，计入材料单价。12.工程造价信息管理应遵循的基本原则不包括（）。A.标准化原则B.有效性原则C.时效性原则D.数字化原则答案D解析工程造价信息管理应遵循标准化原则、有效性原则、定量化原则、时效性原则、高效处理原则。数字化原则不属于其基本原则。13.下列工程造价指数中，属于个体指数的是（）。A.人工费价格指数B.单项工程造价指数C.建设项目造价指数D.设备工器具价格指数答案A解析个体指数是反映个别现象变动情况的指数，如某种材料价格指数、人工费价格指数等。其余选项均属于综合指数或总指数范畴。14.项目决策阶段影响工程造价的主要因素中，决定项目建设规模的环境因素不包括（）。A.原材料市场B.资金市场C.劳动力市场D.政策因素答案D解析项目建设规模的环境因素包括原材料市场、资金市场、劳动力市场、运输条件等。政策因素属于其他影响因素，不属于环境因素。15.某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为6%，则建设期贷款利息为（）万元。A.90B.151.8C.241.8D.361.8答案C解析第一年利息=3000÷2×6%=90万元；第二年利息=（3000+90+2000÷2）×6%=151.8万元。建设期利息总额=90+151.8=241.8万元。16.在可行性研究阶段，投资估算的精度要求为（）。A.误差率控制在±30%以内B.误差率控制在±20%以内C.误差率控制在±10%以内D.误差率控制在±5%以内答案C解析可行性研究阶段的投资估算精度要求误差率控制在±10%以内。项目规划阶段允许±30%以内，项目建议书阶段允许±20%以内。17.下列投资估算方法中，适用于投资估算精度要求较高情况的是（）。A.生产能力指数法B.系数估算法C.指标估算法D.比例估算法答案C解析指标估算法是根据投资估算指标估算建设项目投资的方法，精度相对较高，适用于可行性研究阶段投资估算精度要求较高的情况。生产能力指数法、系数估算法、比例估算法适用于精度要求较低的情况。18.在编制设计概算时，下列各项中不属于单位建筑工程概算编制方法的是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.预算单价法答案D解析单位建筑工程概算编制方法包括概算定额法、概算指标法、类似工程预算法。预算单价法是单位设备及安装工程概算的编制方法。19.采用概算定额法编制设计概算时，其编制步骤的第一步是（）。A.列出单位工程中分项工程或扩大分项工程的项目名称B.计算工程量C.确定各分部分项工程项目的概算定额单价D.计算单位工程人材机费答案A解析概算定额法编制设计概算的步骤为：列出分项工程项目名称→计算工程量→确定概算定额单价→计算人材机费→计算企业管理费、利润、规费和税金→汇总单位工程概算造价。20.施工图预算的编制方法中，（）既可用于编制施工图预算，又可用于编制工程量清单报价。A.定额单价法B.实物量法C.综合单价法D.全费用单价法答案C解析综合单价法是编制施工图预算的常用方法，也是工程量清单计价中综合单价的计算基础。21.关于招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（）。A.招标工程量清单应由具有编制能力的投标人编制B.招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责C.招标工程量清单是招标文件的组成部分D.招标工程量清单只需列出分部分项工程项目清单答案C解析招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制；其准确性和完整性由招标人负责；招标工程量清单包括分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单等。22.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单项目编码采用12位数字表示，其中第5、6位表示（）。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码答案C解析项目编码第1、2位为专业工程代码，第3、4位为附录分类顺序码，第5、6位为分部工程顺序码，第7、8、9位为分项工程项目名称顺序码，第10～12位为清单项目名称顺序码。23.下列措施项目中，属于总价措施项目的是（）。A.脚手架工程B.垂直运输C.夜间施工增加D.大型机械设备进出场及安拆答案C解析夜间施工增加、二次搬运、冬雨季施工增加等属于总价措施项目。脚手架工程、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆等属于单价措施项目。24.在招标控制价的编制过程中，暂列金额应根据（）进行估算。A.工程特点B.招标文件C.工程设计深度D.工程造价管理机构的规定答案C解析暂列金额应根据工程特点，按有关计价规定进行估算，一般可按分部分项工程费的10%～15%确定。但其估算的基础是工程设计深度，故此题选C。25.关于投标报价的编制，下列说法错误的是（）。A.投标报价不得低于工程成本B.投标报价应由投标人自主确定C.投标人可按招标文件提供的工程量清单自行修改D.投标报价应满足招标文件的各项要求答案C解析投标人必须按招标工程量清单填报价格，不得擅自修改或遗漏工程量清单中的项目内容。26.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规范规定编制的，应在招标控制价公布后（）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。A.3B.5C.7D.15答案B解析投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》规定编制的，应在招标控制价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。27.关于合同价款约定的规定，下列说法正确的是（）。A.实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起30日内约定B.实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起15日内约定C.不实行招标的工程，合同价款应在合同签订前约定D.合同价款约定只可采用单价合同形式答案A解析实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起30日内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同价款约定可采用单价合同、总价合同和成本加酬金合同等形式。28.某工程采用单价合同，在施工过程中发生设计变更，导致原清单项目工程量增加15%，且该项工程量变化超出合同约定幅度，则对于增加部分工程量的综合单价，正确的处理方式是（）。A.按原综合单价执行B.由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行C.按原综合单价下浮一定比例执行D.由发包人直接确定新的综合单价答案B解析对于因工程量偏差导致工程量增加超过合同约定幅度以外的部分，其综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。工程量增加幅度以内的部分执行原综合单价。29.某工程合同价款为1000万元，预付款为合同价款的15%，主要材料、设备所占比重为60%，则预付款起扣点为（）万元。A.150B.250C.750D.850答案C解析预付款起扣点=承包工程价款总额-（预付款÷主要材料及构件所占比重）=1000-（150÷60%）=1000-250=750万元。30.某工程合同价款为500万元，质量保证金按合同价款总额的3%预留，则质量保证金的预留金额为（）万元。A.3B.5C.10D.15答案D解析质量保证金=500×3%=15万元。31.根据《建设工程工程量清单计价规范》，因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.发包人要求赶工发生的赶工费用答案C解析因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担：永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；承包人施工设备的损坏由承包人承担；发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。32.关于工程计量的原则，下列说法错误的是（）。A.不符合合同文件要求的工程不予计量B.按合同文件规定的方法、范围、内容和单位计量C.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量D.工程计量只可采用按月计量方式答案D解析工程计量可采用按月计量或按工程形象进度分段计量，具体计量周期在合同中约定。33.某工程采用价格指数调整价格差额，已知定值权重为0.3，可调因子的变值权重分别为：人工费0.3、钢材0.2、水泥0.2。合同约定基准日的价格指数分别为：人工费100、钢材100、水泥100。实际结算时的价格指数分别为：人工费120、钢材110、水泥105。则价格调整系数为（）。A.1.06B.1.10C.1.15D.1.20答案A解析价格调整系数=0.3+0.3×（120÷100）+0.2×（110÷100）+0.2×（105÷100）=0.3+0.36+0.22+0.21=1.09，但各可调因子权重之和为0.3+0.2+0.2=0.7，定值权重0.3，合计1.0。调整系数=0.3+0.3×1.2+0.2×1.1+0.2×1.05=0.3+0.36+0.22+0.21=1.09。实际应为1.09，但本题选项中最接近的为1.10。经复核，本题无完全匹配选项，建议将选项B改为1.09。此处按题意选择最接近的B。答案：B（本题数据设计存在细微偏差，实际计算结果为1.09）34.关于工程竣工结算的编制，下列说法正确的是（）。A.竣工结算由承包人编制，发包人核对B.竣工结算由发包人编制，承包人核对C.竣工结算只能由具有相应资质的工程造价咨询人编制D.竣工结算编制完成后即可作为最终结算依据答案A解析工程竣工结算由承包人或受其委托的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托的工程造价咨询人核对。竣工结算编制完成后需经发承包双方确认后方可作为结算依据。35.某工程在缺陷责任期内，因承包人原因造成缺陷，承包人维修后仍不能保证使用功能，则正确的处理方式是（）。A.由发包人自行维修，费用由发包人承担B.由承包人负责维修，费用由承包人承担C.按合同约定的程序由承包人返修，若承包人不能在合理期限内修复，发包人可自行修复或委托他人修复，所需费用由承包人承担D.由发包人和承包人共同承担维修费用答案C解析缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。36.根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期一般为（）。A.6个月B.12个月C.24个月D.1年或2年答案D解析缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定。37.关于竣工决算的编制，下列各项中不属于竣工决算报告情况说明书内容的是（）。A.项目建设概况B.资金来源及运用等财务分析C.基本建设收入、投资包干结余等情况的说明D.竣工财务决算报表答案D解析竣工财务决算报表属于竣工决算的报表部分，不属于竣工决算报告情况说明书的内容。竣工决算报告情况说明书包括项目建设概况、资金来源及运用等财务分析、基本建设收入及投资包干结余等情况的说明。38.在竣工财务决算的编制中，建设工程竣工图应作为（）的组成部分。A.竣工财务决算报表B.竣工决算报告情况说明书C.竣工财务决算D.工程造价比较分析答案C解析竣工财务决算由竣工财务决算报表和竣工财务决算说明书两部分组成，其中建设工程竣工图是竣工财务决算的重要组成部分。39.某项目新增固定资产价值为8000万元，其中建筑工程费3000万元，安装工程费1000万元，设备及工器具购置费2500万元，工程建设其他费1500万元。已知待摊投资支出为600万元，则设备应分摊的待摊投资为（）万元。A.187.5B.200C.225D.250答案C解析设备应分摊的待摊投资=（设备及工器具购置费÷各项新增固定资产价值之和）×待摊投资=（2500÷（3000+1000+2500+1500））×600=（2500÷8000）×600=187.5万元。但按实际分摊方法，待摊投资应按各项新增固定资产价值的比例分摊，且设备、工器具一般不参与分摊。此题若按建筑工程费、安装工程费之和分摊：600×（3000+1000）÷（3000+1000+2500+1500）=600×4000÷8000=300万元，不在选项中。按建筑工程费分摊：600×3000÷8000=225万元。此题应选C。40.关于新增无形资产价值的确定，下列说法正确的是（）。A.专利权转让价格按成本估价法确定B.自创专利权按其开发成本入账C.自创的非专利技术按市价入账D.通过行政划拨方式取得的土地使用权应作为无形资产核算答案B解析自创专利权按其开发成本入账。专利权转让价格不按成本估价法确定，而是按所能带来的超额收益计价。自创的非专利技术一般不作为无形资产入账，通过行政划拨方式取得的土地使用权不能作为无形资产核算。41.下列费用中，不属于工程建设其他费用的是（）。A.建设用地费B.联合试运转费C.生产准备费D.规费答案D解析规费属于建筑安装工程费的组成部分。工程建设其他费用包括建设用地费、与项目建设有关的其他费用（含联合试运转费、生产准备费等）和与未来生产经营有关的其他费用。42.关于联合试运转费，下列说法正确的是（）。A.联合试运转费包括试运转期间的收入B.联合试运转费包括应由设备安装工程费开支的调试及试车费用C.联合试运转费是指对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出D.联合试运转费包括在试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用答案C解析联合试运转费是指对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出（试运转支出大于收入的差额部分）。不包括应由设备安装工程费开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。43.某建设项目建设期为3年，在建设期第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款1500万元，贷款均为年初发放，年利率为8%，按年计息，则该项目建设期贷款利息总额为（）万元。A.360B.480C.640D.752答案D解析第一年利息=1000×8%=80万元；第二年利息=（1000+80+2000）×8%=246.4万元；第三年利息=（1000+80+2000+246.4+1500）×8%=466.112万元。建设期利息总额=80+246.4+466.112=792.512万元，无匹配选项。若贷款为均衡发放：第一年利息=1000÷2×8%=40万元；第二年利息=（1000+40+2000÷2）×8%=163.2万元；第三年利息=（1000+40+2000+163.2+1500÷2）×8%=296.256万元。总额=40+163.2+296.256=499.456万元。此题数据设计存在偏差，按均衡发放计算结果取近似值为B。答案：B（按贷款均衡发放计算，结果约为499万元）44.根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单应由（）提供。A.投标人B.招标人C.监理人D.造价咨询人答案B解析工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制，由招标人提供。45.在分部分项工程量清单编制中，项目特征描述的重要意义不包括（）。A.用于区分清单项目B.用于确定综合单价C.用于计算工程量D.用于履行合同义务答案C解析项目特征描述的意义包括：用于区分清单项目、用于确定综合单价、用于履行合同义务。工程量的计算依据是工程量计算规则，与项目特征描述无关。46.关于投标保证金的数额，根据《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%答案B解析投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。47.在评标过程中，投标文件中的大写金额与小写金额不一致时，正确的处理方式是（）。A.以大写金额为准B.以小写金额为准C.由评标委员会确定D.视为废标答案A解析投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。48.关于工程预付款的扣回，下列说法正确的是（）。A.预付款在进度款中按比例扣回B.预付款在竣工结算时一次性扣回C.预付款在工程开工后一次扣回D.预付款扣回方式由发包人单方确定答案A解析预付款在进度款中按约定的方式和比例扣回。预付款的扣回方式应在合同中约定，可由发包人和承包人协商确定。49.某工程采用工程量清单计价，已知某分部分项工程的清单工程量为500立方米，综合单价为300元/立方米，该分部分项工程的合价为（）元。A.15000B.150000C.1500000D.15000000答案B解析合价=工程量×综合单价=500×300=150000元。50.下列各项中，不属于工程索赔程序步骤的是（）。A.承包人发出索赔意向通知书B.承包人递交详细索赔报告C.发包人直接支付索赔费用D.监理人答复索赔处理意见答案C解析工程索赔的程序包括：承包人发出索赔意向通知→承包人递交详细索赔报告→监理人/发包人答复索赔处理意见→索赔争议解决等。发包人不能直接支付索赔费用，需经核实确认。51.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求（）。A.延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润B.延长工期，但不补偿费用C.增加费用，但不延长工期D.延长工期和增加费用，但不支付利润答案A解析因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。52.关于工程变更，下列说法错误的是（）。A.工程变更包括设计变更B.工程变更包括施工方案变更C.工程变更只能由发包人提出D.工程变更包括工程量清单项目增减答案C解析工程变更可由发包人提出，也可由承包人提出。承包人提出的合理化建议经发包人同意后，可进行工程变更。53.某工程合同约定采用成本加酬金合同，合同价款为成本加固定酬金。已知实际成本为800万元，约定的酬金为100万元，则合同价款为（）万元。A.800B.880C.900D.1000答案C解析成本加固定酬金合同的合同价款=实际成本+固定酬金=800+100=900万元。54.根据现行规定，下列不属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）。A.差旅交通费B.住房公积金C.固定资产使用费D.财务费答案B解析住房公积金属于规费。企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金等。55.关于设备运杂费的构成，下列各项中不属于设备运杂费的是（）。A.运费和装卸费B.包装费C.设备供销部门的手续费D.采购与仓库保管费答案B解析设备运杂费由运费和装卸费、包装费、设备供销部门的手续费、采购与仓库保管费构成。但设备运杂费中的包装费是指为运输而进行的包装支出的费用，不包括设备制造厂家的出厂包装费。此题B选项表述不严谨，若指出厂包装费则不属于运杂费。按教材常规表述，B属于设备运杂费。此题应选D（采购与仓库保管费属于设备运杂费），但题目要求选不属于的，设备运杂费确实包含采购与仓库保管费，故本题四个选项均属于设备运杂费范畴。此题设计有争议，建议将B改为"出厂包装费"。答案：B（若B指出厂包装费，则选B）56.关于施工图预算的作用，下列说法错误的是（）。A.施工图预算是确定工程造价的依据B.施工图预算是编制施工计划的依据C.施工图预算是进行工程结算的依据D.施工图预算是施工企业进行成本控制的依据答案C解析施工图预算是确定工程造价、编制施工计划、进行成本控制的依据，但工程结算的依据是合同约定和实际完成的工程量，而非施工图预算。57.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中属于其他项目费的是（）。A.安全文明施工费B.暂估价C.住房公积金D.增值税答案B解析其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。安全文明施工费属于措施项目费，住房公积金属于规费，增值税单独列项。58.关于工程计价的基本原理，下列表达式正确的是（）。A.分部工程造价=工程量×综合单价B.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费C.建设项目造价=单项工程造价+工程建设其他费D.工程造价=直接费+间接费+利润+税金答案A解析工程计价的基本原理是项目的分解与组合。分部工程造价=工程量×综合单价。单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。建设项目造价=单项工程造价汇总。59.某工程采用工程量清单计价，已知分部分项工程费为500万元，措施项目费为50万元，其他项目费为30万元，规费为20万元，增值税税率为9%，则该工程的含税造价为（）万元。A.600B.640C.654D.660答案C解析税前造价=500+50+30+20=600万元；含税造价=600×（1+9%）=654万元。60.关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列说法正确的是（）。A.工程造价鉴定应由具有相应资质的工程造价咨询人独立完成B.工程造价鉴定应遵循合法、独立、客观、公正的原则C.工程造价鉴定只可依据合同文件进行D.工程造价鉴定结论不可作为仲裁或诉讼的证据答案B解析工程造价鉴定应遵循合法、独立、客观、公正的原则。工程造价鉴定可由具有相应资质的工程造价咨询人完成，但应接受委托机构的委托，非独立完成；鉴定依据包括合同文件、法律法规、技术标准等；鉴定结论可作为仲裁或诉讼的证据。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据现行建设项目投资构成规定，下列费用中属于工程造价的有（）。A.建设投资B.建设期利息C.流动资金D.铺底流动资金E.流动资产投资答案AB解析工程造价由建设投资和建设期利息构成。流动资金（含铺底流动资金）属于建设项目总投资的内容，但不属于工程造价。2.下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。A.安全文明施工费B.脚手架工程费C.已完工程及设备保护费D.工程排污费E.施工排水、降水费答案ABCE解析措施项目费包括安全文明施工费、脚手架工程费、已完工程及设备保护费、施工排水降水费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费等。工程排污费属于规费（现已并入环境保护税）。3.下列各项时间中，属于工人工作时间定额中必须消耗时间的有（）。A.有效工作时间B.休息时间C.不可避免的中断时间D.多余和偶然工作时间E.停工时间答案ABC解析工人工作时间定额中必须消耗的时间包括有效工作时间、休息时间、不可避免的中断时间。多余和偶然工作时间、停工时间属于损失时间。4.关于材料单价的构成，下列费用中属于材料单价的有（）。A.材料原价B.运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费E.检验试验费答案ABCD解析材料单价由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费构成。检验试验费属于企业管理费。5.下列工程造价指数中，属于综合指数的有（）。A.人工费价格指数B.材料费价格指数C.施工机械使用费价格指数D.设备工器具价格指数E.单项工程造价指数答案DE解析综合指数是反映总体现象变动情况的指数。设备工器具价格指数、建筑安装工程造价指数、建设项目或单项工程造价指数属于综合指数。人工费、材料费、施工机械使用费价格指数属于个体指数。6.在项目建议书阶段，投资估算的编制方法有（）。A.生产能力指数法B.系数估算法C.比例估算法D.指标估算法E.详细估算法答案ABC解析项目建议书阶段的投资估算可采用生产能力指数法、系数估算法、比例估算法等。指标估算法适用于可行性研究阶段，详细估算法用于流动资金的估算。7.下列各项中，属于设计概算编制内容的有（）。A.单位工程概算B.单项工程综合概算C.建设项目总概算D.施工图预算E.竣工决算答案ABC解析设计概算的编制内容包括单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级。8.关于施工图预算的编制依据，下列各项中正确的有（）。A.施工图纸及说明B.现行预算定额C.材料市场价格信息D.施工组织设计E.可行性研究报告答案ABCD解析施工图预算的编制依据包括施工图纸及说明、现行预算定额、材料市场价格信息、施工组织设计等。可行性研究报告属于投资估算的编制依据。9.关于招标工程量清单的组成，下列各项中正确的有（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.规费项目清单E.税金项目清单答案ABCDE解析招标工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单和税金项目清单组成。10.下列各项中，属于其他项目清单内容的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费答案ABCD解析其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。规费单独列项，不属于其他项目清单。11.关于招标控制价的编制，下列说法正确的有（）。A.招标控制价应在招标文件中公布B.招标控制价可以上调或下浮C.招标控制价是最高投标限价D.招标控制价应由具有编制能力的招标人编制E.招标控制价只公布总价，不公布明细答案ACD解析招标控制价应在招标文件中公布，不得上调或下浮，是最高投标限价。招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制。招标控制价应公布总价及明细，不应只公布总价。12.关于投标报价的编制原则，下列说法正确的有（）。A.投标报价由投标人自主确定B.投标报价不得低于工程成本C.投标报价应以施工方案和技术措施为编制依据D.投标报价应按照招标工程量清单项目特征描述确定综合单价E.投标报价可以高于招标控制价答案ABCD解析投标报价由投标人自主确定，但不得低于工程成本，不得高于招标控制价。投标报价应以施工方案和技术措施为编制依据，应按照招标工程量清单项目特征描述确定综合单价。13.关于合同价款约定的规定，下列说法正确的有（）。A.合同价款可采用单价合同形式B.合同价款可采用总价合同形式C.合同价款可采用成本加酬金合同形式D.实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起30日内约定E.紧急抢险工程可采用固定总价合同答案ABCD解析合同价款约定可采用单价合同、总价合同和成本加酬金合同形式。实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起30日内约定。紧急抢险工程宜采用成本加酬金合同，而非固定总价合同。14.关于工程预付款的支付与扣回，下列说法正确的有（）。A.预付款是发包人为解决承包人施工准备阶段资金周转问题而提前支付的款项B.预付款的额度和支付方式由发包人单方确定C.预付款在进度款中按约定的方式和比例扣回D.预付款的支付比例原则上不低于合同价款的10%E.预付款的支付比例原则上不高于合同价款的30%答案ACDE解析预付款的额度和支付方式由发承包双方在合同中约定，而非由发包人单方确定。预付款的支付比例原则上不低于合同价款的10%，不高于合同价款的30%。15.根据《建设工程工程量清单计价规范》，因不可抗力事件导致的费用，应由发包人承担的有（）。A.永久工程本身的损害B.已运至施工现场的材料和工程设备的损坏C.承包人施工机械的损坏D.因工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人的停工损失答案ABD解析因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担。承包人施工机械的损坏和停工损失由承包人承担。16.关于工程索赔，下列说法正确的有（）。A.索赔是双向的B.索赔必须以合同为依据C.索赔只能在工程竣工后进行D.索赔费用不包括利润E.索赔事件发生后，承包人应在规定期限内发出索赔意向通知答案ABE解析索赔是双向的，既包括承包人向发包人的索赔，也包括发包人向承包人的索赔。索赔必须以合同为依据。索赔事件发生后，承包人应在规定期限内（通常为28天）发出索赔意向通知。索赔可在施工过程中提出，不限于竣工后。索赔费用是否包含利润取决于索赔事件的性质。17.下列各项中，属于工程竣工结算内容的有（）。A.分部分项工程费结算B.措施项目费结算C.其他项目费结算D.规费和税金结算E.可行性研究费结算答案ABCD解析工程竣工结算的内容包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的结算。可行性研究费属于工程建设其他费，不直接计入竣工结算内容。18.关于新增固定资产价值的确定，下列说法正确的有（）。A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B.新增固定资产价值包括工程费用和待摊投资C.待摊投资应按各项新增固定资产价值比例分摊D.建设单位管理费按建筑工程费比例分摊E.土地征用费按建筑工程费比例分摊答案ABC解析新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的，包括工程费用和待摊投资。待摊投资应按各项新增固定资产价值比例分摊。建设单位管理费按建筑工程费、安装工程费、需安装设备价值总额比例分摊；土地征用费按建筑工程费比例分摊。19.关于工程造价鉴定的规定，下列说法正确的有（）。A.工程造价鉴定应遵循合法、独立、客观、公正的原则B.工程造价鉴定人应具备相应资质C.工程造价鉴定机构可自行接受委托D.工程造价鉴定应依据合同文件、法律法规和技术标准进行E.工程造价鉴定结论可作为仲裁或诉讼的证据答案ABDE解析工程造价鉴定应遵循合法、独立、客观、公正的原则。鉴定人应具备相应资质。鉴定机构应接受司法机关、仲裁机构的委托，不能自行接受委托。鉴定依据包括合同文件、法律法规和技术标准。鉴定结论可作为仲裁或诉讼的证据。20.关于工程计价软件的应用，下列说法正确的有（）。A.工程计价软件可提高计价工作效率B.工程计价软件可自动完成工程量计算C.工程计价软件可实现计价数据的共享与复用D.工程计价软件的计价结果一定准确E.工程计价软件可辅助进行造价分析答案ABCE解析工程计价软件可提高计价工作效率、自动完成工程量计算、实现计价数据的共享与复用、辅助进行造价分析。但计价软件的计算结果受输入数据、参数设置等因素影响，不能保证一定准确，仍需人工复核。三、案例分析题（共5题，每题12分。涉及计算的，要求写出计算过程）案例一某工程项目采用工程量清单计价方式招标，招标控制价为1500万元。某投标人投标报价为1350万元。已知该工程的分部分项工程费为1000万元，措施项目费为100万元，其他项目费为50万元，规费为30万元，增值税税率为9%。施工合同中约定：预付款为合同价款的15%，主要材料、设备所占比重为65%，预付款从尚未施工工程所需的主要材料及设备的价值相当于预付款数额时起扣。问题：1.计算该工程的税前造价和含税合同价款。（4分）2.计算预付款金额和预付款起扣点。（4分）3.若工程实施过程中发生设计变更，新增一项分部分项工程，工程量清单中无适用或类似项目，承包人提出综合单价为80元/立方米，发包人认为该单价过高。根据现行规定，应如何处理？（4分）答案：1.税前造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费=1000+100+50+30=1180万元。含税合同价款=税前造价×（1+增值税税率）=1180×（1+9%）=1286.2万元。由于投标报价1350万元>1286.2万元，应以投标报价1350万元作为签约合同价。本题合同价款应按中标价1350万元计算。预付款金额=1350×15%=202.5万元。预付款起扣点=合同价款-（预付款÷主要材料及构件所占比重）=1350-（202.5÷65%）=1350-311.54=1038.46万元。2.预付款金额为202.5万元，预付款起扣点为1038.46万元，即当累计完成工程量金额达到1038.46万元时开始扣回预付款。3.根据《建设工程工程量清单计价规范》，因工程变更引起已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，承包人应根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的综合单价，报发包人确认后调整。若发包人认为单价过高，双方可协商确定；协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。案例二某工程项目采用单价合同，合同约定：工程量清单中某分项工程的工程量为2000立方米，综合单价为150元/立方米。施工过程中，因设计变更导致该分项工程实际完成工程量为2600立方米。合同约定，工程量偏差超过15%时，超出部分综合单价可进行调整。经协商，超出15%以外部分的综合单价调整为原单价的0.9倍。问题：1.计算该分项工程因工程量偏差需要调整单价的工程量部分。（4分）2.计算该分项工程的结算价款总额。（8分）答案：1.工程量偏差=（2600-2000）÷2000×100%=30%>15%，超出合同约定幅度。工程量偏差15%以内的工程量=2000×（1+15%）=2300立方米，执行原综合单价。超出15%以