2026年一级建造师考试《工程管理与实务》冲刺押题试卷

2026年一级建造师考试《工程管理与实务》冲刺押题试卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据我国《建筑法》，建筑工程施工许可制度适用于（）。A.所有建筑活动B.所有房屋建筑工程和市政基础设施工程C.中外合资建造的建筑工程D.由政府投资的公共建筑工程2.某工程项目的计划工期为12个月，实际工期为15个月，进度偏差（SV）为-3个月。这表明（）。A.项目提前3个月完成B.项目进度滞后3个月C.项目成本超支3个月D.项目质量不达标3.在工程网络计划中，关键路径是指（）。A.总时差最小的路径B.总时差最大的路径C.最长的工作持续时间路径D.最短的工作持续时间路径4.施工现场设置的消防通道宽度一般不应小于（）米。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.05.某建筑材料采购价格为500元/吨，运杂费为50元/吨，预计损耗率为1%，采购保管费率为5%。该材料的预算价格约为（）元/吨。A.550B.575C.585D.6006.建设工程索赔中，承包商因业主原因导致工期延误而提出的索赔，通常称为（）。A.成本索赔B.工期索赔C.费用索赔D.合同索赔7.施工质量控制中，“三检制”是指（）。A.自检、互检、交接检B.自检、互检、验收检C.初检、复检、终检D.工序检、分项检、分部检8.某工程采用固定总价合同，合同约定工期为12个月，承包商在投标时已充分考虑了风险，但施工期间发生了不可预见的地质条件变化，导致成本增加。承包商要求业主增加费用，业主通常（）。A.必须批准增加B.必须拒绝增加C.需要根据合同条款和实际情况评估D.应由监理工程师决定9.建筑工程施工过程中，导致质量事故的主要原因不包括（）。A.设计错误B.材料不合格C.施工方法不当D.管理人员经验丰富10.施工现场环境保护措施中，不属于“扬尘控制”范畴的是（）。A.土方开挖时进行洒水B.建筑材料堆放场进行遮盖C.施工现场道路进行硬化D.施工废水处理设施的建设11.根据我国《安全生产法》，生产经营单位的（）是本单位安全生产第一责任人。A.安全管理人员B.项目经理C.企业法定代表人D.安全工程师12.建设工程采用平行施工方式组织施工时，其特点是（）。A.工作连续性强B.专业化程度高C.资源投入集中D.工期相对最短13.某工程采用流水施工，其流水节拍为2天，流水步距为2天，施工段数为4段。该工程的总工期为（）天。A.4B.8C.10D.1214.在工程变更管理中，下列做法不属于程序的是（）。A.变更提出B.变更审核C.变更批准D.变更实施后自行结算15.施工合同履行过程中，因不可抗力导致合同无法履行，双方应（）。A.继续履行合同B.解除合同C.变更合同D.根据不可抗力影响程度协商处理16.建设工程定额按其编制程序和用途分类，不包括（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.投资估算指标17.施工组织设计中，专项施工方案应由（）审核。A.项目经理B.企业技术负责人C.公司法定代表人D.监理单位总监理工程师18.某工程项目的质量目标是通过验收合格。施工过程中，承包商对某分项工程进行了自检，合格后报请监理工程师验收。监理工程师的验收结果是（）。A.必须合格B.可以合格，也可以不合格C.必须不合格D.无需进行验收19.施工过程中，因工人操作失误导致返工，返工造成的损失应由（）承担。A.业主B.监理单位C.承包商D.设计单位20.建设工程风险按风险来源分类，不包括（）。A.自然风险B.技术风险C.经济风险D.合同风险二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.建设工程参建各方的主要质量责任包括（）。A.业主的质量责任B.勘察单位的责任C.设计单位的责任D.监理单位的责任E.施工单位的责任22.施工现场安全管理的“三宝”是指（）。A.安全帽B.安全带C.安全网D.消防器材E.急救箱23.影响工程进度的因素主要包括（）。A.资金到位情况B.材料供应情况C.施工机具使用情况D.设计变更E.自然灾害24.施工合同谈判阶段，承包商需要收集的业主信息主要包括（）。A.业主的资信状况B.业主的履约能力C.业主的决策风格D.业主的合同背景E.业主的上级主管部门25.建设工程风险管理过程包括（）。A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险自留E.风险转移26.施工现场成本控制的主要措施包括（）。A.精确计算工程量B.优化施工方案C.加强材料管理D.提高工效E.推迟项目开工时间27.建设工程进度控制的主要措施包括（）。A.建立进度控制目标体系B.定期检查与调整进度计划C.加强合同管理D.优化资源配置E.加强信息沟通28.施工现场质量管理的主要内容包括（）。A.建立质量保证体系B.严格控制施工工序C.加强材料检验D.做好成品保护E.进行质量回访29.建设工程合同争议解决的方式包括（）。A.协商B.调解C.诉讼D.仲裁E.拍卖30.施工现场环境保护的主要内容包括（）。A.噪声控制B.水污染防治C.固体废物处理D.光污染控制E.绿色施工三、案例分析题（共3题，共70分）案例一（20分）某市政工程公司承接了一项城市道路工程，合同工期为12个月，合同总价为8000万元。工程开工前，承包商编制了施工进度计划，并得到了监理工程师的批准。施工过程中发生如下事件：事件1：由于业主方提供的设计图纸延迟交付，导致承包商部分施工队窝工10天，窝工损失约为5万元。事件2：施工期间遭遇罕见暴雨，导致施工现场道路塌方，清理道路和处理设备损失共计8万元，并使工期延误5天。事件3：承包商为抢工期，增加了赶工措施费20万元，使工期提前2天完成。事件4：工程竣工验收后，业主方因对路面平整度不满，要求承包商进行局部返工处理，发生费用15万元。问题：1.根据我国《合同法》及相关规定，事件1中承包商可否向业主索赔？理由是什么？若可以索赔，索赔内容包括哪些？2.事件2中，罕见暴雨属于不可抗力吗？承包商就事件2可向业主索赔哪些费用？工期延误5天是否可以得到补偿？3.事件3中，承包商增加的赶工措施费20万元是否可以向业主索赔？为什么？4.事件4中，因路面平整度问题导致的返工费用15万元，承包商是否可以向业主索赔？理由是什么？5.若不考虑其他因素，承包商最终可向业主索赔的总费用是多少？工程实际总价应为多少？案例二（30分）某高层建筑工程，建筑面积5万平方米，结构类型为框架剪力墙结构。施工过程中，承包商按照施工组织设计进行了施工。监理工程师对施工过程进行了监督。在主体结构施工期间，发生了以下情况：事件1：某层框架柱浇筑过程中，监理工程师发现柱子混凝土强度不达标，经检测强度仅为设计要求的80%。承包商立即停止了后续浇筑，并对已浇筑的柱子进行了取样复检。事件2：经复检确认，部分柱子混凝土强度确实不达标，原因分析为：施工队为赶工期，擅自将混凝土坍落度加大，且振捣不密实。承包商随后进行了返工处理。事件3：在剪力墙施工时，由于模板支撑体系搭设不规范，导致模板支撑体系局部坍塌，造成3名工人受伤，经济损失10万元。事故发生后，承包商立即停止了该区域施工，并上报了事故情况。事件4：监理工程师根据相关规定对承包商处以5万元罚款，并要求承包商修改模板支撑专项施工方案，经审批后方可继续施工。问题：1.事件1中，混凝土强度不达标的原因可能有哪些？承包商应采取哪些应急措施？2.事件2中，承包商进行返工处理所需费用应由谁承担？为什么？3.事件3中，该事故属于哪种等级的生产安全事故？承包商应履行的报告义务是什么？4.事件4中，监理工程师的做法是否妥当？请说明理由。承包商应如何应对？5.该工程在施工质量管理中存在哪些主要问题？应如何改进？案例三（20分）某工业厂房建设项目，采用公开招标方式确定承包商。业主方与中标的承包商签订了固定总价合同。合同签订后，承包商根据合同要求和现场情况编制了详细的施工组织设计和专项施工方案，并报送了监理工程师审批。施工过程中，双方发生了以下争议：争议1：业主方指令变更了部分装饰材料的品牌，增加了合同外费用，承包商要求业主方承担增加的费用，业主方认为合同是固定总价合同，拒绝承担。争议2：承包商在施工过程中发现设计图纸存在错误，导致施工困难，并可能增加成本。承包商向业主方发出变更通知，要求调整合同价款，但业主方未予答复。争议3：施工期间，由于材料价格大幅上涨，承包商认为合同约定的材料价格已无法覆盖实际成本，要求调整合同价款，业主方表示同意，但双方就具体的调价幅度无法达成一致。争议4：承包商根据合同约定，在工程竣工前提交了竣工结算报告，业主方在收到报告后60天内未进行审核，也未提出任何意见。问题：1.针对争议1，承包商是否有权要求业主方承担增加的费用？请说明理由。2.针对争议2，业主方未答复是否构成违约？承包商应如何处理？3.针对争议3，若双方无法就调价幅度达成一致，可采取哪些方式解决争议？4.针对争议4，业主方在收到竣工结算报告后60天内未审核，其法律后果是什么？承包商有哪些权利？5.在合同履行过程中，承包商和业主方应如何有效避免或解决合同争议？试卷答案一、单项选择题1.B2.B3.C4.B5.C6.B7.A8.C9.D10.D11.C12.D13.D14.D15.B16.D17.B18.A19.C20.D二、多项选择题21.A,B,C,D,E22.A,B,C23.A,B,C,D,E24.A,B,C,D25.A,B,C,E26.B,C,D27.A,B,D,E28.A,B,C,D29.A,B,C,D30.A,B,C三、案例分析题案例一1.可索赔。理由：业主方提供的设计图纸延迟交付属于业主方的合同责任，导致承包商窝工。根据《合同法》及相关规定，承包商有权就窝工损失向业主方索赔。索赔内容包括窝工人工费和机械闲置费（按5万元计）。2.是。罕见暴雨属于不可抗力。承包商可向业主索赔事件2发生的直接费用8万元。工期延误5天可以得到补偿，因为不可抗力导致工期延误，承包商不应承担工期延误责任。3.不可以索赔。因为承包商增加赶工措施费是为了提前工期，这是承包商自身为了追求更优利润而采取的措施费用，不属于合同约定或业主方原因造成的损失。4.可以索赔。理由：路面平整度问题属于工程质量问题，是承包商施工质量不达标造成的，属于承包商应承担的责任。但由于是业主方要求返工，承包商可以就返工人工、材料等额外支出向业主方索赔（按15万元计）。5.最终可索赔总费用=事件1索赔费用（5万元）+事件2索赔费用（8万元）+事件4索赔费用（15万元）=28万元。工程实际总价=合同总价+索赔费用=8000万元+28万元=8028万元。案例二1.原因可能：混凝土配合比错误、水灰比过大、搅拌不均匀、振捣不密实、养护不到位等。应急措施：立即停止后续浇筑，对已浇筑柱子进行标识、取样复检，分析原因，报告监理工程师和业主方，并根据情况决定是否进行临时支撑或立即返工。2.应由承包商承担。理由：混凝土强度不达标是承包商施工不当（擅自改变坍落度、振捣不密实）造成的，属于承包商的质量责任。返工费用应由承包商自行承担。3.属于一般事故（根据人员伤亡和直接经济损失标准判断，3人受伤通常属于一般事故）。承包商应立即组织抢救伤员，保护现场，按规定向政府安全生产监督管理部门及有关部门报告。4.监理工程师的做法基本妥当。理由：承包商违反了施工方案审批规定，且存在安全隐患，监理工程师有权进行处罚并要求整改。承包商应接受处罚，按照要求修改方案并报审，待批准后继续施工。5.主要问题：质量管理体系不完善（缺乏对混凝土浇筑过程的严格控制和检查）；施工操作不规范（擅自改变配合比、振捣不密实）；安全意识薄弱（模板支撑体系