2027年玻璃幕墙施工合同二篇

2027年玻璃幕墙施工合同二篇篇一

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，就乙方向甲方提供玻璃幕墙施工服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：__________________。

2、工程地点：__________________。

3、工程内容：玻璃幕墙的设计、材料采购、施工、安装及验收等全部施工内容。

4、工程规模：建筑面积_______平方米，幕墙面积_______平方米，层数_______层。

5、设计单位：__________________，设计文件编号：__________________。

6、施工单位资质：乙方应具备建设行政主管部门核发的相应施工资质，并提供资质证书副本复印件。

二、施工方案与工期

1、施工方案：乙方应根据设计文件及现场实际情况编制详细的施工方案，并经甲方审核确认后方可实施。施工方案应包括施工工艺、安全措施、质量控制、进度安排等内容。

2、工期：本工程总工期为_______天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商可顺延工期。

3、开工通知：甲方应于____年____月____日向乙方发出开工通知，并提供施工所需的水、电、道路等必要条件。

三、材料与设备

1、材料标准：所有玻璃幕墙材料应符合国家现行标准及设计要求，主要材料包括玻璃、型材、密封胶、五金件等。乙方应提供材料合格证、检测报告等相关证明文件。

2、材料采购：乙方负责所有材料的采购、运输及保管，确保材料质量符合合同约定。如需使用甲方提供的材料，甲方应提前____天通知乙方，并承担相应费用。

3、设备使用：乙方应自备施工所需的所有机械设备，并确保设备性能良好、安全可靠。如需使用甲方提供的设备，甲方应承担相应费用并负责维护保养。

四、施工组织与安全

1、施工组织：乙方应组建专业的施工队伍，明确项目经理、技术负责人、安全员等岗位职责，并制定详细的施工计划及安全管理制度。

2、安全措施：乙方应严格遵守国家安全生产法规，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。施工期间，乙方应投保建筑工程一切险及第三者责任险，并将保险单复印件提交给甲方备案。

3、现场管理：乙方应负责施工现场的管理，保持现场整洁有序，并积极配合甲方的现场协调工作。

五、质量与验收

1、质量标准：本工程应严格按照设计文件、国家现行标准及规范施工，确保工程质量达到合格标准。

2、质量检查：乙方应建立完善的质量检查制度，并积极配合甲方及监理单位进行质量检查。如发现质量问题，乙方应立即整改，并承担由此产生的所有费用。

3、竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，并配合甲方及监理单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。

六、工程造价与支付方式

1、工程造价：本工程采用固定总价方式，工程造价为人民币_______元（大写：__________________元整）。如遇材料价格波动，双方应协商调整工程造价。

2、工程款支付：工程款按以下方式支付：

（1）预付款：合同签订后____天内，甲方支付工程造价的_______%作为预付款，即人民币_______元（大写：__________________元整）。

（2）进度款：工程进度达到_______%时，甲方支付工程造价的_______%作为进度款，即人民币_______元（大写：__________________元整）。

（3）竣工款：工程竣工验收合格后____天内，甲方支付工程造价的_______%作为竣工款，即人民币_______元（大写：__________________元整）。

（4）质保金：工程造价的_______%作为质保金，即人民币_______元（大写：__________________元整），于工程竣工验收合格后____年内扣除。

3、支付方式：甲方通过银行转账方式支付工程款，乙方应在收到工程款后开具等额发票。

七、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应提供施工所需的场地、水电及必要条件，并确保施工顺利进行。

2、甲方应审核乙方的施工方案及材料清单，并按时支付工程款。

3、甲方有权对乙方的施工质量及进度进行监督，并提出改进意见。

4、如甲方原因导致工期延误，甲方应承担由此产生的所有费用。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应严格按照合同约定及设计文件施工，确保工程质量达到合格标准。

2、乙方应负责施工现场的管理，确保施工安全，并承担由此产生的所有费用。

3、乙方应按时提交工程进度报告及竣工验收申请，并配合甲方及监理单位进行验收。

4、如乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的所有费用。

八、违约责任

1、若甲方无故拖欠工程款，每逾期一日，应按照逾期金额的万分之一向乙方支付违约金；逾期超过____天，乙方有权停工，并解除合同。

2、若乙方无故停工或工程质量不合格，甲方有权要求乙方限期整改，并承担由此产生的所有费用；如整改后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

3、因乙方原因导致工程安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。

九、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至工程所在地的人民法院提起诉讼。

十、其他事项

1、本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格后自动失效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：地址：

联系方式：联系方式：

日期：日期：

篇二

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等有关规定，就乙方向甲方提供玻璃幕墙工程施工服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：__________________。

2、工程地点：__________________。

3、工程内容：玻璃幕墙的设计（若由乙方负责设计，应明确设计资质及设计范围）、材料采购、制作、运输、安装、调试及验收等全部施工内容。

4、工程规模：本工程玻璃幕墙总面积约为_______平方米，具体分项面积详见附件一《工程量清单》，该清单作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

5、设计单位：__________________，设计文件名称及编号：__________________。

6、施工单位资质：乙方应具备建设行政主管部门核发的壹级或以上建筑幕墙工程专业承包资质，并提供资质证书副本复印件。项目负责人须具备建筑工程专业二级或以上注册建造师执业资格及相应的幕墙工程施工经验。

7、质量标准：本工程玻璃幕墙工程质量必须达到国家现行相关标准及设计要求，确保达到合格标准，并争创优良工程。

二、合同文件构成

本合同包含以下文件，均构成合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力：

（1）《中华人民共和国民法典》等相关法律法规；

（2）本合同协议书；

（3）中标通知书（若有）；

（4）投标书及其附件（若有）；

（5）工程量清单及报价单；

（6）设计图纸及设计变更文件；

（7）技术标准、规范及要求；

（8）双方协商一致的其他文件，如施工组织设计、专项施工方案等。

三、施工准备与工期

1、开工条件：甲方应确保施工现场具备施工条件，包括完成三通一平（水通、电通、路通、场地平整），提供施工所需的水源、电源接口，并明确施工区域范围。乙方应在收到甲方开工通知后____日内进场开始准备工作。

2、施工方案：乙方应在本合同签订后____日内，编制详细的施工组织设计及专项施工方案，报送甲方审核。施工方案应包括施工部署、劳动力计划、材料计划、机械设备配置、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施、应急预案等内容。经甲方审核同意后方可实施。

3、工期约定：本工程合同工期总日历天数为_______天，自____年____月____日开工之日起，至____年____月____日竣工验收合格之日止。其中，法定节假日及公休日不计入工期。如遇雨季、冬季等特殊情况，工期可相应顺延，具体以双方协商为准。

4、工期延误：非因乙方原因导致工期延误（如甲方未能提供施工条件、设计变更、不可抗力等），经甲方确认后，工期相应顺延。因乙方原因（如管理不善、人员不足、设备故障未及时排除等）导致工期延误，乙方应承担违约责任，并采取措施加快施工进度。

四、材料与设备

1、材料供应与验收：

（1）材料标准：所有用于本工程的玻璃、型材（铝塑型材、铝单板等）、密封胶（结构胶、耐候胶）、五金件、骨架杆件、预埋件等材料，必须符合国家现行相关标准及设计要求，并具备出厂合格证、检测报告等质量证明文件。进口材料需提供商检证明。

（2）材料供应：除合同明确由甲方供应的材料外，其余所有材料由乙方负责采购。乙方应在采购前将材料样品、规格、品牌、价格及质量证明文件报送甲方确认。

（3）材料进场验收：材料运抵施工现场后，由甲方代表、乙方项目经理及监理工程师（若有）共同进行验收。验收内容包括规格、型号、数量、外观质量等。对验收合格的材料，方可用于工程；对验收不合格的材料，应予退场，并由乙方承担全部费用。

（4）材料保管：乙方应负责所有材料的进场、储存和保管，采取有效的防雨、防潮、防火、防盗措施，确保材料完好。因乙方保管不当造成材料损失，由乙方承担赔偿责任。

2、设备使用：乙方应自备满足施工需要的所有机械设备，包括但不限于吊篮、施工平台、电焊机、切割机、角磨机、注胶设备、测量仪器等。所有设备必须具备有效的检测合格证，安全性能良好。乙方应负责设备的维护、保养和操作人员的培训。如需使用甲方提供的设备，应提前与甲方协商，并按甲方规定使用，费用承担方式由双方约定。

五、施工工艺与质量控制

1、施工工艺：乙方必须严格按照设计图纸、国家现行施工规范标准（如《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ138等）及经甲方审核同意的施工组织设计、专项施工方案进行施工。

2、质量保证措施：乙方应建立完善的质量管理体系，设立专职质量管理人员，实行质量责任制。加强对施工人员的技术交底和培训，严格控制施工工序质量，特别是预埋件安装、骨架安装、玻璃安装、注胶等关键工序。

3、隐蔽工程验收：凡隐蔽工程（如预埋件、骨架安装等）完成后，乙方应先自行检查，合格后书面通知甲方代表或监理工程师进行验收。验收合格后方可进行下道工序施工。隐蔽工程验收记录应经双方签字确认，作为竣工资料的一部分。

4、质量检验：乙方应积极配合甲方及监理单位（若有）进行工程质量检查和验收。对提出的质量问题，乙方应及时整改，并承担由此产生的费用。如经检查发现工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工、重做，直至合格，由此造成的工期延误和费用增加，由乙方承担。

5、成品保护：在施工过程中，乙方应采取措施保护已完成的工程部位及建筑物其他部分不受损坏。工程竣工前，应进行整体清洁，确保幕墙外观整洁。

六、安全文明施工

1、安全责任：乙方是施工现场安全生产的第一责任方，必须严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，制定详细的安全生产责任制和应急预案，并组织全体施工人员进行安全教育和培训。

2、安全措施：乙方应按安全技术规范要求，设置安全防护设施，如安全网、防护栏杆、安全通道等。施工人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品，并正确使用。特别是高处作业，必须符合安全规定。乙方应定期进行安全检查，及时消除安全隐患。

3、特种作业人员：从事电工、焊工、高处作业等特种作业的人员，必须持有效的特种作业操作证上岗。

4、事故处理：施工过程中发生的安全事故，乙方应立即采取应急措施，保护现场，抢救人员，并按规上报。事故责任由乙方承担，甲方有权根据事故情况追究乙方责任。

5、文明施工：乙方应文明施工，保持施工现场整洁有序，及时清理建筑垃圾，控制施工噪音，减少对周边环境的影响。遵守现场管理规定，与周边单位及居民友好相处。

七、工程变更

1、变更提出：甲方或乙方提出工程变更，应提前以书面形式通知对方。变更内容应明确具体，包括变更项目、原因、范围、技术要求、费用影响等。

2、变更确认：乙方收到变更通知后，应进行评估，并在____日内以书面形式向甲方反馈评估意见及变更实施方案。甲方应根据实际情况，在收到乙方反馈后____日内予以书面确认或提出修改意见。

3、变更实施：经双方确认的工程变更，乙方应按照确认的变更内容和要求实施。变更工程产生的费用增减，由双方根据变更内容、市场价格及合同约定协商确定。如变更导致合同价款增减，应调整合同价款。

4、重大变更：涉及设计原则、主要材料、结构做法等重大变更，需经原设计单位同意，并报原审批部门批准后方可实施。

八、竣工验收

1、竣工验收条件：工程按合同约定完成施工，质量达到国家及合同规定的合格标准，相关资料（包括但不限于施工记录、材料合格证、检测报告、隐蔽工程验收记录、竣工图等）齐全，乙方已提交完整的竣工资料申请报告。

2、验收程序：乙方完成工程后，应向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。甲方应在收到申请后____日内组织相关单位（包括甲方代表、设计单位、监理单位及质量监督机构）进行竣工验收。验收合格后，签署竣工验收报告。若验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担费用，直至验收合格。

3、竣工资料：乙方应负责整理编制完整的竣工资料，一式_______套，提交甲方存档。竣工资料应包括合同文件、设计文件、图纸会审记录、设计变更文件、施工组织设计、专项施工方案、原材料质量证明文件、检测报告、隐蔽工程验收记录、施工记录、竣工验收报告等。

九、工程结算与支付

1、工程结算：工程竣工验收合格后，乙方应在____日内编制工程竣工结算报告，并附上完整的结算资料，报送甲方审核。甲方应在收到结算报告后____日内组织审核确认。

2、支付方式：工程款按以下方式支付：

（1）预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款，即人民币_______元（大写：__________________元整）。

（2）进度款：根据工程进度，分阶段支付进度款。具体支付节点及比例如下：

-第____阶段完成并经甲方验收合格后，支付至合同总价款的_______%；

-第____阶段完成并经甲方验收合格后，支付至合同总价款的_______%；

-（可根据实际情况增加或调整阶段）

（3）竣工款：工程竣工验收合格，结算确认后____日内，甲方支付至结算总价款的_______%，即人民币_______元（大写：__________________元整）。

（4）质保金：结算总价款的_______%作为工程质量保证金，即人民币_______元（大写：__________________元整），于工程竣工验收合格后____年内扣除。质保期满且无质量问题，甲方应将质保金一次性返还乙方。

3、支付流程：乙方提交付款申请及相应证明文件（如进度确认单、发票等）后，甲方在____日内审核确认，并通知开户银行支付。乙方应提供合规的增值税发票。

4、价格调整：合同履行期间，如遇国家政策性调整材料价格，导致合同价款发生重大变化的，双方应依据市场价格变动情况及合同约定，协商调整合同价款。

十、违约责任

1、甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定提供施工条件或支付工程款，每逾期一日，应按逾期金额的千分之一向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的_______%。

（2）因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求工期顺延，并要求甲方支付相应窝工损失费（若有）。

（3）甲方无故单方解除合同，应向乙方支付合同总价款_______%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2、乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定的工期竣工（除不可抗力及甲方原因外），每逾期一日，应按合同总价款（扣除质保金后）的千分之一向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的_______%。逾期超过____天，甲方有权解除合同。

（2）工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿返工、重做，并承担由此产生的全部费用，工期不予顺延。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

（3）乙方使用不合格材料或存在重大安全隐患，经甲方或监理单位指出后拒不整改的，甲方有权要求乙方停工，并解除合同，已付款项（扣除乙方已完成合格工程量相应款项及违约金后）不予退还，并要求乙方赔偿损失。

（4）乙方违反安全文明施工规定，造成安全事故或重大环境影响，应承担全部责任，并赔偿相关损失。甲方有权解除合同，并追究其违约责任。

（5）乙方无故单方解除合同，应向甲方支付合同总价款_______%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3、不可抗力：因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行或工期延误，双方互不承担违约责任。遭受不可抗力的一方应