建设工程监理合同协议书样本

建设工程监理合同协议书样本协议书本协议由以下双方于______年______月______日在______签订：委托人（以下简称“甲方”）：法定名称：________________________注册地址：________________________法定代表人/授权代表（姓名）：______联系电话：________________________邮政编码：________________________监理人（以下简称“乙方”）：法定名称：________________________注册地址：________________________法定代表人/授权代表（姓名）：______联系电话：________________________邮政编码：________________________资质等级：________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和标准，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就委托乙方对______（项目名称）工程进行监理事宜，经协商一致，达成如下协议：第一条项目概况1.1本监理合同适用于甲方投资的______（项目名称）工程。1.2项目地点：________________________1.3项目批准立项的文件名称及编号：________________________1.4项目概况：本工程为______（建筑类型，如：住宅、公共建筑、桥梁等）工程，结构类型为______（结构类型，如：框架、剪力墙等），总建筑面积约______平方米，总投资约______万元。第二条合同范围与主要工作2.1甲方委托乙方提供的监理服务范围包括但不限于本工程施工阶段的监理工作。2.2乙方根据国家有关法律法规、工程建设标准、勘察设计文件、施工合同以及本合同的规定，对甲方的委托进行监理，主要工作内容包括：(1)协助甲方进行施工招标阶段的咨询服务（如适用）；(2)宏观控制工程投资，审核工程计量和支付；(3)控制工程进度，审核工程进度计划，监督合同约定的工期实现；(4)控制工程质量，审核施工组织设计、专项施工方案，进行现场巡视、旁站、平行检验，验收分部分项工程；(5)进行合同管理，处理工程变更、索赔与反索赔；(6)进行信息管理，负责工程信息的收集、整理、传递和归档；(7)协调合同当事人各方关系；(8)协助甲方组织工程竣工验收；(9)其他监理服务（根据实际情况补充）。第三条合同文件构成3.1组成本合同的文件包括：(1)本协议书；(2)中标通知书（如适用）；(3)投标函及其附录（如适用）；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)监理规范及相关标准、规范；(7)合同附件：__________、__________、__________（列明附件名称，如：监理服务范围和内容明细表、人员配备计划、主要设施设备清单等）。3.2合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应不冲突的部分优先适用，冲突部分按本协议书约定的优先顺序解释；若仍无法确定，由甲乙双方协商解决，协商不成的，按本协议书第十三条约定处理。第四条合同期限4.1本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。4.2监理期限：自本合同生效之日起，至乙方提交监理工作总结报告并经甲方确认，且监理服务费支付完毕之日止。或：自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。或：自合同签订之日起______年/月止（根据实际情况选择或修改）。4.3工程开工日期：__________；工程竣工验收日期：__________（如适用）。第五条合同价款与支付5.1本合同监理费用按下列方式计算和支付：(1)第一部分：协助甲方进行招标的监理费（如适用），金额为人民币______元（大写：______________），支付方式：__________；(2)第二部分：施工阶段监理费，金额为人民币______元（大写：______________），计算基础和方式：__________，支付方式：按月支付进度款，结算支付尾款，质保期满后支付质保金；(3)第三部分：其他监理服务费（如设计阶段监理费、调试阶段监理费等），金额为人民币______元（大写：______________），支付方式：__________。（注：具体计算方式、支付比例、支付节点等详见专用合同条款及附件）。5.2甲方应按合同约定及时足额向乙方支付监理费用。任何逾期支付，甲方应按日向乙方支付逾期支付金额的______‰（千分之______）作为违约金。第六条双方权利与义务6.1甲方的权利与义务：(1)负责提供与本工程监理工作相关的资料，并保证资料的真实性、准确性、完整性；(2)给予乙方履行本合同所必需的工作条件，包括提供办公场所、设备（如适用）等；(3)按合同约定及时向乙方支付监理费用；(4)委派______（姓名）为甲方现场代表，负责与乙方联系、协调相关事宜；(5)授权乙方监理工程师在授权范围内行使监理权利；(6)审核乙方提交的监理月报、监理工作报告等文件；(7)组织工程竣工验收；(8)履行施工合同约定的对监理人的相关义务。6.2乙方的权利与义务：(1)严格按照国家法律法规、工程建设标准、勘察设计文件、施工合同及本合同的规定提供监理服务；(2)委派______（姓名）为乙方项目总监理工程师，负责本项目监理工作的全面组织与管理，并授权监理工程师具体执行；(3)按合同约定编制监理规划和实施细则，并报甲方确认；(4)组建满足监理要求的项目监理机构，并保持人员稳定；(5)做好监理日志，定期向甲方提交监理月报、监理工作报告、监理总结报告等；(6)负责工程现场巡视、旁站、平行检验，对发现的问题及时下达监理指令；(7)审核工程计量和支付，参与工程变更的确认和索赔的处理；(8)协调解决施工过程中出现的合同纠纷；(9)负责工程资料的收集、整理、归档工作；(10)遵守国家有关法律法规和职业道德，对工程质量和安全承担监理责任；(11)对在履行本合同过程中知悉的甲方商业秘密承担保密义务；(12)履行施工合同约定的对监理人的相关义务。第七条违约责任7.1任何一方违反本协议书或合同其他条款的约定，应承担相应的违约责任。7.2若甲方无正当理由拖欠监理费用，每逾期一日，应按拖欠金额的______‰（千分之______）向乙方支付违约金，逾期超过______日，乙方有权暂停监理工作，由此造成的损失由甲方承担。7.3若乙方无正当理由擅自停止监理服务，应向甲方支付合同总费用______%的违约金，并承担由此给甲方造成的损失；给甲方造成重大损失的，还应承担相应的赔偿责任。7.4因一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。第八条不可抗力8.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱等。8.2发生不可抗力事件时，双方应在事件发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第九条争议解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向______（有管辖权的人民法院或仲裁委员会名称）提起诉讼或申请仲裁（选择其中一种方式）。（若选择诉讼）：向______人民法院提起诉讼。（若选择仲裁）：提交______仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条合同生效及其他10.1本协议书与后续签订的专用合同条款、附件共同构成完整的合同文件，对双方具有同等法律效力。本协议书未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等法律效力。10.2本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。1