建设工程劳务合同样本

建设工程劳务合同样本甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑劳务分包管理办法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方为甲方承揽位于______（项目名称）的______（工程地点）的______（具体工程名称）工程中部分劳务作业事宜，经协商一致，达成如下协议：第一条项目概况与工作内容本合同项下工程名称为：______（项目名称）。工程地点位于：______（详细地址）。甲方委托乙方承担该工程的______（具体劳务作业项目，例如：砌筑工程，包括但不限于内墙、外墙砌筑，砖品种、规格需根据图纸要求；抹灰工程，范围及厚度需根据图纸要求；钢筋绑扎，部位需根据图纸要求等）劳务作业。具体工作范围以甲方提供的施工图纸及说明为准。乙方承诺按照国家及地方相关施工规范、标准和甲方提出的技术要求，完成本合同约定的劳务作业，并确保工程质量达到合格标准。第二条合同工期本合同项下劳务作业的开工日期为：______年______月______日。本合同项下劳务作业的竣工日期为：______年______月______日。总工期为______天，自开工日期起计算。如遇下列情况导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延：1.甲方原因造成的停工、窝工；2.不可抗力事件；3.设计变更或工程量增加；4.甲方未能按约定提供所需工作面或材料导致工期延误。乙方应提前______天书面通知甲方，说明工期延误原因及预计延误天数，甲方应在收到通知后______天内予以答复。非因乙方原因导致工期延误，乙方不负违约责任。因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并应支付甲方每日______%的误工费（或约定其他违约方式）。第三条劳务报酬与支付1.本合同项下劳务作业的计价方式为：______（选择一项并填写：固定总价/固定单价/按工日计价）。如选择固定总价，总价款为人民币______元（大写：______元整）。如选择固定单价，则劳务报酬按实际完成的、经甲方确认的合格工程量乘以合同约定单价计算。主要劳务项目单价如下：______（列出主要项目及单价），次要项目或零星工作按______元/平方米（或元/工日）结算。如选择按工日计价，单价为人民币______元/工日。乙方需提供每日出勤工人花名册及工日统计表，经甲方审核确认后支付。每月______日为发薪日，支付上月应付工资。2.劳务报酬支付方式：甲方按合同约定及时足额向乙方支付劳务报酬。预付款：合同签订后______日内，甲方支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币______元。进度款：劳务作业完成______%经甲方验收合格后，甲方支付至合同总价款的______%；完成______%经甲方验收合格后，甲方支付至合同总价款的______%。后续按同样比例分阶段支付，直至支付至合同总价款的______%。竣工结算款：全部劳务作业完成并通过甲方最终验收合格后______日内，甲方支付至结算总价的______%；剩余______%作为质保金，在工程竣工验收合格并满______个月后支付。3.甲方支付款项应汇入乙方指定的以下银行账户：开户行：______银行______支行账户名称：______（乙方全称）账号：______4.所有因履行本合同发生的税费（包括但不限于增值税、个人所得税等）均由______（选择承担方：甲方/乙方）承担。第四条材料与设备1.所有工程所需的主材（如砖、水泥、钢筋、沙石等）、构配件及设备由甲方负责采购供应，并应保证材料质量符合设计要求和国家现行标准。材料运至施工现场指定地点，甲方负责组织卸货。2.乙方自行采购的用于本合同项下劳务作业的辅助材料（如砂浆、钉子、胶水等）应事先报经甲方书面认可，其费用由乙方承担。3.乙方应自行配备完成本合同项下劳务作业所需的施工机械设备、工具及安全防护用品，并负责其安全运行、维护和保养。确保所有设备符合安全使用要求。4.甲方应提供必要的施工场地、水电源及施工通道，确保乙方能够正常开展劳务作业。第五条双方权利与义务甲方权利与义务：1.负责提供施工图纸、技术交底及相关技术文件。2.按合同约定及时组织材料进场，并确保材料质量合格。3.按合同约定及时支付劳务报酬。4.负责协调解决施工现场与其他单位之间可能发生的矛盾和冲突。5.对乙方的劳务作业进行必要的指导、监督、检查和验收。6.负责办理工程报建、许可等手续（如需）。7.提供必要的劳动保护用品（如安全帽、安全带等），并监督乙方正确使用。乙方权利与义务：1.按合同约定的工期、范围和质量标准完成劳务作业，确保工程质量达到合格。2.乙方应自行负责组织和管理劳务人员，保证施工人员的数量满足进度要求，并确保所有参与施工人员均年满十八周岁，持有有效的身份证件，且具备相应的劳动能力。乙方应对其劳务人员的合法性负责，并承担因其劳务人员原因造成的一切法律责任和后果。3.严格按照安全操作规程进行施工，设立安全负责人，落实各项安全措施，确保施工安全。乙方应对其劳务人员的生命安全负责。4.负责其劳务人员的食宿问题（如合同未另行约定由甲方提供）。5.负责施工现场的整洁和文明施工，做好施工垃圾的及时清理。6.配合甲方及监理单位（如有）的检查、验收工作。7.妥善保管与劳务作业相关的施工记录等资料。8.负责办理其劳务人员相关的工伤社会保险或意外伤害保险，并将相关保险凭证复印件提交甲方备案。如发生工伤或意外事故，乙方应负责处理并承担全部费用。第六条安全生产与保险1.甲方应遵守国家有关安全生产的法律法规，提供符合安全施工条件的施工环境，并对乙方进行安全知识培训。2.乙方必须严格执行国家及行业的安全生产规章制度和操作规程，建立安全生产责任制，配备专职或兼职安全管理人员，进行安全教育和技术交底，确保安全生产。3.乙方应自行承担其劳务人员的安全风险。因乙方管理不善或违规操作导致发生的安全事故，由乙方承担全部责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失及罚款等，甲方不承担任何责任。4.乙方必须购买足额的安全生产责任保险或意外伤害保险，保险范围应覆盖所有参与本合同项下劳务作业的人员，并将保险单复印件报送甲方备案。如未按约定购买保险发生事故，由乙方承担全部责任。第七条质量标准与验收1.乙方施工的工程质量必须达到国家及地方现行的合格标准。2.甲方有权对乙方的劳务作业过程和结果进行监督检查和验收。隐蔽工程覆盖前，乙方应通知甲方检查验收，甲方未按时检查的，乙方可自行检查并记录，甲方应予以确认。3.因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工，并承担由此造成的工期延误责任。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。第八条违约责任1.甲方未按合同约定支付劳务报酬的，每逾期一日，应按应付未付款项的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权暂停施工，或解除合同，并要求甲方支付已完成合格劳务作业的报酬及违约金。2.乙方未按合同约定工期竣工（非甲方原因或不可抗力所致），每逾期一日，应按合同总价款的______%向甲方支付违约金。逾期超过______日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。3.乙方施工质量不合格，经甲方要求返工而未在规定时间内完成或返工后仍不合格的，甲方有权委托第三方进行处理，费用由乙方承担，工期不予顺延。4.乙方违反安全规定，发生安全事故造成人员伤亡或财产损失的，由乙方承担全部责任，给甲方造成损失的，应予以赔偿。5.乙方擅自将合同项下部分或全部劳务作业转包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。第九条不可抗力1.“不可抗力”是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱等。2.任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在事件发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任。第十条合同的变更、解除和终止1.本合同的任何变更，须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.除本合同另有约定外，发生下列情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：(1)一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后______日内仍未纠正的；(2)乙方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的；(3)乙方被依法追究刑事责任，导致其无能力继续履行合同的；(4)出现本合同约定的不可抗力事件，致使合同目的无法实现的；(5)法律规定的其他解除情形。3.合同解除后，双方应妥善处理善后事宜，包括但不限于已完成的劳务结算、材料退场、人员遣散等。因合同解除给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。4.本合同在约定的工程竣工并完成结算、甲方支付完所有应付款项、乙方清理完现场并撤离人员后自然终止。第十一条通知与送达双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前______日书面通知对方。所有根据本合同发出的通知、文件等，均应采用书面形式，通过邮寄（挂号信或快递）、传真或电子邮件等方式送达上述地址或联系方式。以邮寄方式发出的，寄出______日视为送达；以传真或电子邮件方式发出的，发出时视为送达。任何一方逾期未收到通知的，不影响该通知的效力。第十二条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向______（选择：甲方所在地/乙方所在地/工程所在地）人民法院提起诉讼。第十三条保密双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的终止而解除。第十四条法律适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十五条其他1.本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。3.本合同及其附件构成双方关于本合同标的的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头