建设工程履约保证金合同

建设工程履约保证金合同甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发包人注册地址]联系方式：[发包人联系方式]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[承包人注册地址]联系方式：[承包人联系方式]鉴于甲方拟建设[项目名称]项目（以下简称“本项目”），项目地点位于[项目地点]，项目规模为[项目规模]，计划工期自[开工日期]至[竣工日期]。乙方中标承建本项目，并已与甲方签订了《[相关合同名称]》（合同编号：[相关合同编号]）（以下简称“主合同”）。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就本项目履约保证金事宜，达成如下协议：第一条履约保证金的金额与缴纳1.1本合同项下的履约保证金（以下简称“保证金”）总额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。1.2乙方应在本合同签订后[具体天数]日内，将上述全部保证金通过银行转账方式汇入甲方指定账户：账户名称：[甲方账户名称]开户银行：[甲方开户银行名称]银行账号：[甲方银行账号]1.3乙方应将银行汇款凭证或保函原件（如采用保函形式）提交给甲方确认。第二条履约保证金的保管2.1保证金由甲方负责保管。甲方应妥善保管保证金，并确保资金安全。2.2甲方不得挪用保证金。如采用银行保函形式，则由甲方指定银行出具不可撤销的履约保函，保函金额与本金一致，保函有效期至工程竣工验收合格且乙方履行完毕保修义务后[具体天数]日止。第三条履约保证金的使用（没收条件）3.1除非发生主合同约定的或以下列情况之一，甲方不得没收乙方缴纳的保证金：(a)乙方明确表示放弃履行主合同主要义务，或无正当理由停止施工超过[具体天数]日。(b)乙方在主合同约定的工期届满前[具体天数]日，未能完成合同约定的工程量，且经甲方书面催告后[具体天数]日内仍未采取有效措施整改。(c)工程质量不符合主合同约定的质量标准，通过整改仍无法达到要求，或存在严重质量缺陷，危及结构安全。(d)乙方违反主合同约定，恶意拖欠分包单位或主要材料供应商工程款，导致工程无法继续进行。(e)乙方在施工过程中发生重大质量安全事故，并被相关主管部门认定乙方负有主要或全部责任。(f)乙方提供虚假资料或串通他人，损害甲方利益。(g)乙方违反主合同关于安全生产、环境保护等强制性规定的，情节严重的。3.2甲方有权根据主合同约定或本条约定没收部分或全部保证金。没收的保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方进一步追偿。3.3甲方决定没收保证金前，应向乙方发出书面通知，说明具体理由。乙方应在收到通知后[具体天数]日内就违约事实进行书面解释和申辩。3.4甲方应在作出没收决定后[具体天数]日内，将拟没收的保证金金额书面通知乙方。第四条履约保证金的退还4.1乙方符合下列条件之一的，有权要求甲方退还保证金：(a)主合同约定的工程竣工验收合格，且已通过相关主管部门备案或验收。(b)因甲方原因导致主合同解除，且乙方已按主合同约定完成相应工作。(c)主合同约定的保修期满，且乙方履行完毕保修义务，无遗留重大质量问题。(d)其他符合法律、法规及主合同约定的退保情形。4.2乙方应在本合同约定的退保条件满足后[具体天数]日内，向甲方提交书面退保申请及所需证明文件。4.3甲方应在收到乙方退保申请及证明文件后[具体天数]日内，将保证金本金及按照本合同第二条2.2款约定计算的利息（如适用）一次性退还至乙方原缴纳保证金的账户或乙方指定的其他银行账户。4.4如采用保函形式，则甲方应在收到乙方退保申请及证明文件，并核实无误后[具体天数]日内，向乙方出具保函注销函，并通知银行解除保函。第五条通知双方在本合同项下的所有通知、请求或其他通信均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知另一方。第六条法律适用与争议解决6.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。/或/因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他7.1本合同是主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，遵照主合同约定执行。主合同发生变更或解除的，本合同相应变更或解除。7.2本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。7.3本合同一式[具体份数]份，甲方执[具体份数]份，乙方执[具体份数]份，具有同等法律效力。7.4本合同附件（如有）是本