房屋安装工程施工承包合同书5篇

房屋安装工程施工承包合同书5篇篇1发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、材料、设备的组织工作，确保在合同工期内完成施工任务。2.本工程的合同工期为：自合同签订之日起，至完成施工任务并交付甲方使用之日止。第三条工程造价及支付方式1.本工程的工程造价为：_________元。该造价已包括完成本工程所需的所有费用，乙方不得要求甲方再支付其他费用。2.支付方式：甲方在签订合同后，应尽快向乙方支付工程造价的50%作为预付款。待工程完成并交付甲方使用后，甲方应支付剩余的50%款项。第四条工程质量及验收标准1.乙方应确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法规的要求。在施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督。2.工程完成后，乙方应提交详细的验收申请报告。甲方应在收到验收申请报告后尽快组织验收。如果验收合格，则双方应签署验收合格文件。如果验收不合格，则乙方应按要求进行整改，并重新提交验收申请。第五条违约责任及赔偿金额的计算方法1.如果乙方未能按合同约定的工期完成施工任务，则乙方应承担违约责任。甲方有权从应付乙方的款项中扣除相应的违约金。违约金的计算方式为：每逾期一天，乙方应支付工程造价的1%作为违约金。如果逾期超过30天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。2.如果甲方未能按合同约定支付款项，则甲方也应承担违约责任。乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。利息的计算方式为：自应付款之日起，至实际付款之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算。如果逾期超过30天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。第六条合同生效、变更及解除1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。任何一方不得擅自变更或解除合同。如需变更或解除合同，应经双方协商一致并达成书面协议。2.如果因不可抗力或其他特殊原因致使合同无法继续履行，双方可协商解除合同。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定事项1.在施工过程中，如果发生争议或纠纷，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行各自的义务。对于因争议或纠纷而暂时停止履行的部分合同内容，待争议解决后再继续履行。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准执行。3.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务并严格遵守合同条款及约定事项内容要求完成施工任务并交付甲方使用之目的同时确保施工质量和验收标准符合规定要求。如违约则应承担相应违约责任并赔偿由此造成的实际损失（包括直接损失和间接损失）。篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行房屋安装工程施工达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.承包范围：____________________4.承包方式：____________________二、工程期限根据工程实际情况，工程自____年__月__日开始至____年__月__日结束。三、工程造价及付款方式1.工程总造价：人民币________元（大写：____________________元整）。2.付款方式：分期支付。工程完工并验收合格后，支付工程总造价的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。四、工程质量和检查验收1.乙方应按照施工图纸、技术要求、操作规范进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。3.如工程验收不合格，乙方应负责返工，并承担由此造成的损失。五、双方责任1.甲方责任：甲方应按时提供施工所需图纸、技术资料等。甲方应按时支付工程进度款。甲方应负责协调施工期间的相关事宜。2.乙方责任：乙方应按图施工，确保工程质量。乙方应遵守安全生产规定，采取安全措施，确保施工期间的安全。乙方应按时完工，如因乙方原因延误工期，乙方应承担违约责任。六、违约责任1.甲方如不按合同约定支付工程进度款，每延误一日，应向乙方支付合同总价千分之二的违约金。2.乙方如不能按照合同约定的工期完工，每延误一日，应向甲方支付合同总价千分之二的违约金。3.因一方违反合同约定给对方造成损失的，应赔偿对方因此遭受的实际损失。七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：______________日期：____年__月__日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：______________日期：____年__月__日篇3发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条合同工期1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日完工。2.乙方在合同签订后，应当积极组织人员进场施工，按时完成施工任务。第三条工程质量1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和相关技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。2.乙方应当建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量稳定可靠。第四条合同价款及支付方式1.本合同价款为人民币XX元整（￥XX），包括材料费、人工费、管理费、税金等全部费用。具体费用按照实际发生并经过甲方审核确认后进行结算。2.乙方完成施工任务并通过甲方验收后，甲方将支付乙方相应的款项。具体支付时间和方式将根据实际情况和双方协商确定。第五条违约责任1.甲方和乙方应当切实履行合同义务，如有违约行为，违约方应当承担相应的违约责任。2.甲方和乙方在履行合同过程中发生纠纷时，应当友好协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼等方式解决。第六条其他约定1.乙方在施工过程中应当注意安全和环保，确保施工符合相关法规和规定。如因乙方原因导致施工安全事故或环保问题，乙方应当承担相应的法律责任。2.本合同未尽事宜，双方可以协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字/盖章）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日篇4发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________天。2.本工程计划开工日期：_________年_________月_________日，计划完工日期：_________年_________月_________日。第三条工程质量要求和验收标准1.工程质量要求：_________。2.验收标准：按国家有关规范、规定执行。第四条工程造价和支付方式1.工程造价：_________元。大写：_________。2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的_________%，即人民币_________元。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的_________%，即人民币_________元。第五条竣工验收1.竣工验收由甲方组织，乙方配合。2.竣工验收应在工程完工后_________天内进行。验收合格后，双方应签署验收报告。第六条违约责任1.甲方若不按合同约定支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的________%。大写：_________。2.乙方若不能按合同约定工期完工，每逾期一天，需向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的________%。大写：_________。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行时，双方可以协商解除合同。协商不成的，任何一方可以向人民法院提起诉讼。第八条争议解决方式1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方可以向人民法院提起诉讼。2.诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，如实提供有关证据材料。判决生效后，双方应认真履行判决结果。如有违约行为，违约方需承担相应的法律责任。3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉及争议的其他条款。如因争议导致合同无法继续履行，双方应协商解决方案。协商不成的，任何一方可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并按照判决结果执行。同时双方也应积极配合法院的调查取证工作如实提供有关证据材料以便法院能够公正地审理案件并作出判决。判决生效前双方应维持现状不得擅自改变或破坏施工现场的任何设施或材料否则将承担相应的法律责任。判决生效后将依据判决结果进行结算并支付相关款项。如果一方不履行判决结果另一方可向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中产生的费用由违约方承担。同时双方应积极配合法院的执行工作以便尽快实现判决结果并结束争议。篇5发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条合同工期1.本合同工程自[开工日期]开始施工，至[竣工日期]竣工，合同工期共[工期]天。2.乙方应在合同工期内完成工程施工任务，因不可抗力因素导致工程无法按时完成的，应提前向甲方提交书面报告，说明延误原因及预计延误天数，经甲方同意后，可相应顺延工期。第三条工程价款及支付方式1.本工程合同总价为人民币[工程总价]元整（大写：[工程总价汉字大写]）。2.甲方在合同签订后[支付节点]向乙方支付预付款人民币[预付款金额]元整（大写：[预付款金额汉字大写]）。3.乙方在工程竣工验收合格后，提交结算报告及完整结算资料，甲方在收到结算报告及完整结算资料后[支付节点]向乙方支付结算款。4.乙方在签订合同及施工过程中不得因自身原因擅自变更合同价款。第四条工程质量及验收标准1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得进行下一道工序。3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据。4.工程质量不符合设计要求，需要返工或返修的，乙方应负责无偿返工或返修。如果因为乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责全部责任。5.工程质量经返工或返修后仍然达不到设计要求的，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。6.甲方代表在验收过程中提出的修改意见，乙方应及时处理。7.甲方代表对工程的初验只是工程的外观和尺寸上的验收，并不解除乙方对工程质量应负的责任。8.甲方代表和监理人员提出的有关工程质量的意见或建议，乙方应及时采纳并改进。9.甲方有权对工程的任何部位进行