建设工程项目合同违约赔偿协议

建设工程项目合同违约赔偿协议甲方（发包方）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]联系电话：[甲方联系电话]邮政编码：[甲方邮政编码]乙方（承包方）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]联系电话：[乙方联系电话]邮政编码：[乙方邮政编码]根据甲乙双方于[填写日期]签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[填写合同编号]）（以下简称“原合同”）的约定，为进一步明确双方在原合同履行过程中的违约责任及赔偿事宜，经友好协商，达成如下协议：鉴于原合同项下承建工程为[填写工程名称]，工程地点位于[填写工程地点]，工程范围及内容如原合同所述。甲乙双方确认，在原合同履行过程中，如一方发生违约行为，除按照原合同约定承担相应责任外，还应按照本协议的约定承担以下违约赔偿责任：一、违约情形及赔偿1.1乙方责任：a.若乙方未能按照原合同约定的工期竣工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的[填写具体比例，如0.1%]作为工期延误违约金。逾期超过[填写天数，如30]日，甲方有权解除合同，乙方除应支付已完成工程量相应款项外，还应支付合同总价[填写具体比例，如10%]的违约金，并承担因此给甲方造成的其他全部损失。b.若乙方施工质量不符合原合同约定的质量标准，经甲方或其授权单位提出后，乙方应在[填写天数，如15]日内完成修复，修复费用由乙方承担。若修复后仍不合格，或乙方拒绝修复，甲方有权委托第三方进行修复，费用由乙方承担，且甲方有权扣除相应款项。若因乙方质量缺陷导致甲方无法按原合同约定使用工程，乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。c.若乙方在施工过程中发生重大安全事故，造成人员伤亡或重大财产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。甲方有权解除合同，已支付的全部款项不予退还。d.乙方未按原合同约定支付工人工资、社会保障费用，导致纠纷或被政府相关部门处罚，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方有权解除合同。e.乙方违反原合同关于安全生产、文明施工的约定，受到政府处罚的，处罚费用由乙方承担，且甲方有权按处罚金额的[填写倍数，如2]倍向乙方收取违约金。1.2甲方责任：a.若甲方未能按照原合同约定支付工程进度款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项的[填写具体比例，如万分之五]作为资金占用费。逾期超过[填写天数，如30]日，乙方有权暂停施工，甲方应在[填写天数，如10]日内支付拖欠款项并承担乙方因此遭受的损失。逾期超过[填写天数，如60]日，乙方有权解除合同，甲方应支付已完成工程量相应款项及本协议约定的其他违约责任。b.若甲方未能按照原合同约定提供施工所需场地、资料或其他必要条件，导致乙方无法正常施工，工期延误部分，甲方应承担工期延误责任，参照本协议1.1(a)项处理。甲方应赔偿乙方因此遭受的直接损失。c.若因甲方原因导致合同解除，甲方应支付乙方已完成工程量相应款项，并按合同总价[填写具体比例，如10%]支付违约金，同时赔偿乙方由此造成的实际损失（不包括预期利润）。二、赔偿计算与支付2.1赔偿计算：a.本协议项下的各项赔偿金或费用，其计算基础依据原合同相关条款或双方确认的工程量、造价文件等。b.工期延误违约金按日累计计算，直至工期达到原合同约定或双方调整后确认的日期止。c.甲方支付资金占用费自应付之日起计算至实际支付之日止。d.所有赔偿金额应经双方核对确认，或由具有相应资质的造价咨询单位出具报告确认。2.2赔偿支付：a.违约方应在收到守约方书面提出的赔偿要求及相应证据后[填写天数，如10]日内，向守约方支付赔偿款项。b.支付方式：通过银行转账方式支付至守约方以下账户：开户行：[守约方开户银行名称]户名：[守约方账户名称]账号：[守约方银行账号]c.若违约方未按本协议约定支付赔偿款项，每逾期一日，应按未付金额的[填写具体比例，如万分之五]向守约方支付滞纳金，直至付清为止。d.守约方因追索赔偿而发生的合理费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等），应由违约方承担，守约方有权在应付赔偿款项中直接扣除。三、争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[选择仲裁或诉讼，如：某仲裁委员会]申请仲裁/向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。四、通知与送达双方在本协议中载明的联系地址、电话、传真、电子邮件等均为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[填写天数，如5]日书面通知对方。按上述地址发出的通知，视为有效送达。通过传真、电子邮件发送的，发出时视为送达。五、不可抗力若因地震、洪水、战争等不可抗力事件导致本协议无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方可协商延期履行、部分履行或解除本协议。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。六、法律适用本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。七、完整协议本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面约定。八、可分割性本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。九、协议生效本协议自双方授权代表签字并加盖单位