建设工程追加款项合同_第1页
建设工程追加款项合同_第2页
建设工程追加款项合同_第3页
建设工程追加款项合同_第4页
建设工程追加款项合同_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程追加款项合同鉴于发包人(以下简称“甲方”)因建设工程项目(项目名称:[填写项目名称],原合同编号:[填写原合同编号])需进行追加款项支付事宜,承包人(以下简称“乙方”),根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规,经友好协商,达成如下协议:甲方委托乙方承建上述建设工程项目,原合同已对工程范围、质量、工期及价款等进行了约定。现因项目实施过程中出现变更、新增工程、成本增加等情况,需对原合同价款进行追加。为明确双方权利义务,经协商一致,达成本合同:第一条追加款项依据1.1本合同项下追加款项主要基于以下原因产生:(1)设计变更:在原合同履行过程中,经甲方书面确认的设计变更,包括但不限于[详细列举主要变更内容,如:结构调整、功能增加、材料更换等],导致费用增加。(2)工程量增加:原合同范围外,经双方确认实际完成的工程量超出合同约定,增加费用约为[估算金额]元。(3)材料价格波动:对于原合同约定采用[具体材料名称、规格],因市场价格大幅上涨,超出合同约定价格范围,增加费用约为[估算金额]元,已提供市场价格证明文件[文件名称或编号]。(4)新增项目:应甲方书面指令,新增[具体项目名称及内容],经双方确认需要额外投入费用。(5)其他:[如因地质条件变化、业主额外指令等导致的其他费用增加,请详细说明]。1.2具体追加款项的计算依据详见本合同附件一《追加款项明细表》及附件二《相关证明文件清单》。该明细表详细列出了各项追加费用的计算过程、费率依据、市场价格来源等,证明文件作为本合同的有效组成部分。第二条定义与解释2.1除本合同另有约定外,术语定义参照原建设工程合同。2.2本合同所指“原合同”特指编号为[填写原合同编号]的《[原合同全称]》。2.3本合同项下所有“追加款项”均指因本合同第一条所述原因,需由甲方支付给乙方的额外款项。第三条双方权利与义务3.1甲方权利与义务(1)甲方有权审核乙方提交的追加款项申请及相关资料,确保其真实、准确、完整。(2)甲方应在收到乙方提交的符合要求的追加款项申请后[例如:15]个工作日内完成审核,并书面通知乙方审核结果。(3)甲方应在审核通过,并收到乙方根据要求提供的合规发票后[例如:10]个工作日内,按照本合同第五条的约定支付相应的追加款项。(4)甲方应保证为乙方完成追加工程提供必要的条件和支持。3.2乙方权利与义务(1)乙方有权依据本合同约定及附件,向甲方申请追加款项。(2)乙方应负责完成本合同第一条所述的追加工程内容,并确保其质量符合国家和地方相关标准及合同要求。(3)乙方应在收到甲方审核意见后[例如:5]个工作日内,根据甲方要求补充提供相关资料。(4)乙方应向甲方提供合法、有效的发票。第四条追加款项的计算与确认4.1本合同项下追加款项总额为人民币(大写)[填写具体金额数字,如:壹拾贰万叁仟肆佰伍拾元整]元(¥[填写具体金额数字]元)。该金额已包含但不限于因设计变更、工程量增加、材料价格波动、新增项目等产生的所有费用,并已考虑合理的利润和税金。4.2上述总额是根据附件一《追加款项明细表》计算得出,该明细表详细列明了各项费用的计算方法和依据,经双方确认(或甲方审核通过)后作为本合同执行的基础。4.3甲方对附件一《追加款项明细表》的确认,视为对本合同第四条所述追加款项总额的确认。最终以双方签署的正式付款凭证及发票为准。第五条追加款项的支付5.1支付条件:甲方支付本合同项下追加款项,以乙方提交符合要求的追加款项申请及附件、完成相应追加工程并通过甲方验收合格、提供合规发票为前提条件。5.2支付时间:(1)甲方在完成对乙方追加款项申请及相关资料的审核,确认无误,并收到乙方提供的合规发票后[例如:10]个工作日内,支付追加款项总额的[例如:80]%,即人民币(大写)[计算并填写具体金额数字]元(¥[填写具体金额数字]元)。(2)剩余的[例如:20]%,即人民币(大写)[计算并填写具体金额数字]元(¥[填写具体金额数字]元),作为质保金(或尾款),于乙方完成所有追加工程并通过最终验收合格后[例如:30]个工作日内支付。5.3支付方式:甲方应通过银行转账方式将本合同项下的追加款项支付至乙方以下指定账户:开户名:[乙方全称]开户银行:[乙方开户银行全称]银行账号:[乙方银行账号]5.4乙方在收到甲方支付款项后,应向甲方出具等额的增值税发票。第六条验收与确认6.1乙方完成本合同约定的追加工程内容后,应向甲方提交验收申请报告及完整的竣工资料。6.2甲方应在收到验收申请后[例如:10]个工作日内组织相关人员进行验收。验收标准按照原合同约定执行,或由双方根据追加工程内容另行书面约定。6.3验收合格的,甲方应向乙方出具书面《验收合格确认书》。验收不合格的,甲方应书面通知乙方整改要求,乙方应在规定期限内完成整改并重新申请验收。6.4甲方出具的《验收合格确认书》是甲方依据本合同第五条支付尾款的必要条件。第七条索赔与反索赔7.1因本合同第一条所述追加事项,导致乙方产生额外的合理成本或费用(如赶工费、特殊工法措施费等),乙方应在事件发生[例如:15]个工作日内向甲方提交索赔申请报告及详细证明材料。双方应在收到申请后[例如:30]个工作日内进行协商,达成一致意见。协商不成的,可按本合同第十三条约定处理。7.2甲方因本合同项下追加事项遭受损失的(如管理成本增加、工期延误损失等),有权向乙方提出反索赔要求,并提供相应证据。双方应友好协商解决,协商不成的,可按本合同第十三条约定处理。第八条违约责任8.1若甲方未按本合同第五条约定的期限和金额支付追加款项,每逾期一日,应按应付未付金额的[例如:万分之五]向乙方支付违约金。逾期超过[例如:30]日,乙方有权暂停施工或采取其他措施,并要求甲方承担相应责任。8.2若乙方未按合同约定完成追加工程,或完成部分质量不符合要求,甲方有权要求乙方限期整改、返工,由此产生的费用由乙方承担。若整改或返工仍不合格,甲方有权解除合同或采取其他补救措施,并要求乙方赔偿损失。8.3任何一方违反本合同项下的保密义务,应向对方支付违约金人民币[例如:伍万元]元,并承担因此给对方造成的一切损失。第九条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向[选择一项:甲方所在地/乙方所在地/项目所在地]有管辖权的人民法院提起诉讼。(或:凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,提交[具体仲裁委员会名称,如:中国国际经济贸易仲裁委员会]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[具体城市]。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。)第十条合同生效、变更与终止10.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。10.2本合同的任何变更或补充,均须经双方书面协商一致,并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3本合同在双方权利义务履行完毕,即甲方支付完全部追加款项后自动终止。第十一条通知与送达11.1本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信,均应以书面形式按本合同载明的地址、传真号或电子邮件地址发送。11.2任何一方变更联系方式,应提前[例如:7]日书面通知对方。否则,按原地址发送的通知视为有效送达。11.3送达地址:甲方:[甲方详细地址、联系人、电话、传真、邮箱]乙方:[乙方详细地址、联系人、电话、传真、邮箱]第十二条附件本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同正文具有同等法律效力:附件一:《追加款项明细表》附件二:《相关证明文件清单》(其他根据实际情况列出的附件)第十三条其他13.1本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议。13.2本合同及附件的所有条款构成双方就本合同标

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论