2026水运监理工程师考试（合同管理）历年参考题库含答案详解

2026水运监理工程师考试（合同管理）历年参考题库含答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、根据《水运工程施工监理规范》（JTG/T3832-2020），监理人员在审查施工合同时应重点关注哪一项内容？A.合同双方的私人关系B.合同条款的完整性和合法性C.施工单位的注册资本D.监理单位的资质等级2、在水运工程合同中，"不可抗力"条款通常不包括以下哪种情形？A.地震B.战争C.承包商资金周转困难D.台风3、根据《标准施工招标文件》，监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后，应在多少天内完成审查？A.7天B.14天C.28天D.42天4、水运工程监理合同解除后，已完成工作的价款结算应遵循什么原则？A.按合同约定价格结算B.按市场价格重新评估C.按成本价结算D.不予结算5、在水运工程施工合同中，质量保证金的比例一般不得超过工程价款结算总额的多少？A.3%B.5%C.10%D.15%6、监理人发现施工单位未按合同要求施工时，应首先采取什么措施？A.立即解除合同B.发出监理通知单C.上报主管部门D.暂停付款7、水运工程合同的变更应由谁提出书面变更申请？A.监理人B.发包人C.设计单位D.施工单位8、根据《水运工程施工监理规范》，监理日志应由谁签字确认？A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.以上均可9、水运工程施工合同中，工期延误的索赔应在延误发生后多少天内提出？A.7天B.14天C.28天D.56天10、监理人在审查工程进度款支付申请时，应重点审核什么内容？A.承包人的财务状况B.已完成工程量的真实性和准确性C.监理单位的资质D.材料供应商的信誉11、水运工程监理合同中，监理责任保险的目的是什么？A.保证监理工作顺利B.转移监理风险C.提高监理费用D.约束监理人员行为12、根据《合同法》，水运工程合同争议的首选解决方式是？A.诉讼B.仲裁C.协商D.行政调解13、水运工程施工监理中，监理人无权批准的事项是？A.施工组织设计B.工程变更C.分包单位资格D.工期顺延14、水运工程监理合同终止后，监理人的保密义务是否终止？A.终止B.继续有效C.视情况而定D.由合同约定15、水运工程施工合同中，"暂估价"材料的价格确定方式是什么？A.由监理人指定价格B.由发包人、承包人共同确认C.由材料供应商报价D.按市场价格随机确定16、监理人在审查施工单位的施工组织设计时，应重点审核什么？A.设计单位的资质B.施工方案的可行性C.监理人员的数量D.材料的价格17、水运工程合同中的"缺陷责任期"一般从什么时候开始计算？A.合同签订之日B.工程竣工之日C.竣工验收合格之日D.缺陷修复完成之日18、监理人发现施工单位使用不合格材料时，应如何处理？A.自行更换材料B.发出停工令C.发出监理通知单要求更换D.上报主管部门19、水运工程监理合同中，监理人的职责范围由什么确定？A.监理人员名单B.监理合同条款C.施工单位资质D.材料价格20、水运工程施工合同中，"保留金"的退还条件是什么？A.工程竣工B.缺陷责任期满C.工程款付清D.监理合同终止21、根据《水运工程施工监理规范》（JTS255-2016），监理机构在审查承包商提交的合同变更申请时，下列哪项不属于变更审查的必要内容？A.变更对工程质量的影响程度B.变更对合同工期的调整幅度C.变更对合同价款的影响计算D.变更是否涉及业主单位的领导调整22、某水运工程项目施工合同中约定，工程预付款额为合同价的10%，起扣点为合同价的50%。若合同总价为8000万元，则预付款扣回开始时的累计完成工程价值为多少万元？A.4000B.800C.7200D.320023、在水运工程施工合同中，下列关于履约担保的说法正确的是哪一项？A.履约担保金额不得超过合同价的20%B.履约担保可由第三方保证人或银行保函形式提供C.履约担保应在工程竣工后立即退还，无需等待缺陷责任期满D.承包商提供的履约担保可以随意更换为其他形式24、某水运工程施工过程中，因业主原因导致工程停工30天，承包商据此提出工期索赔和费用索赔。下列关于该类索赔的说法正确的是哪一项？A.仅可索赔工期，不可索赔费用B.仅可索赔费用，不可索赔工期C.既可索赔工期也可索赔费用D.需经监理工程师裁定后方可决定索赔内容25、根据《水运工程标准施工招标文件》，监理人收到承包商提交的索赔报告后，应在多少天内完成审查并报送发包人？A.14天B.28天C.42天D.56天26、某水运工程施工合同约定采用变动总价合同，工程实施期间主要材料价格大幅上涨。下列关于合同价款调整的说法正确的是哪一项？A.变动总价合同在任何情况下均不予调整B.合同约定调整范围的，可按合同约定的调价公式调整C.材料价格上涨属于商业风险，承包商自行承担D.只有业主原因导致的材料涨价才可调整合同价款27、在水运工程施工合同管理中，下列关于工程分包的说法错误的是哪一项？A.承包人不得将工程主体部分分包给他人B.分包人应按分包合同对承包人负责C.承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任D.承包人可自行决定将非主体工程全部分包28、某水运工程项目施工合同价为1.2亿元，根据相关规定，该工程的质量保证金预留比例最高不得超过工程价款结算总额的多少？A.3%B.5%C.8%D.10%29、在水运工程施工合同履行过程中，承包商因不可抗力事件导致工程损害和人员伤亡，下列关于责任承担的说法正确的是哪一项？A.承包商承担全部损失B.业主承担全部损失C.工程损害由业主承担，人员伤亡由承包商自行承担D.双方各自承担全部损失30、某水运工程施工合同约定，当实际完成工程量超过清单工程量的15%时，超过部分的单价可调低。某分项工程清单工程量为10000m³，单价为50元/m³，实际完成工程量为12000m³。则超出调整阈值的工程量为多少立方米？A.500B.1000C.1500D.200031、根据《水运工程施工监理规范》，监理机构在审批施工组织设计时，应重点审查的内容不包括以下哪项？A.施工进度计划是否满足合同工期要求B.施工方案是否符合设计要求和质量标准C.承包商的财务资信状况D.资源配置是否满足施工需要32、某水运工程在施工过程中发生设计变更，变更导致工程量增加。根据合同约定，变更估价的原则应优先采用已标价工程量清单中有相同项目的单价。若清单中无相同项目但有过类似项目，则应如何确定单价？A.直接采用类似项目的单价，不作调整B.参照类似项目的单价，由监理人确定或双方协商确定C.由承包商自行报价，监理人审核D.按成本加利润的原则重新组价33、在水运工程施工合同中，监理工程师在处理工程延期申请时，下列哪种情况不应批准工期顺延？A.业主未能按时提供施工场地B.异常恶劣的气候条件C.承包商自身管理不善导致工期延误D.不可抗力事件34、某水运工程施工合同约定，业主预付备料款为合同价的20%，主要材料及构件费占合同价的60%。则预付款的起扣点为合同价的百分之多少？A.40%B.50%C.60%D.70%35、某水运工程项目竣工验收合格后，承包商提交了竣工结算报告。根据合同约定，发包人应在收到结算报告后多少天内完成审核并提出意见？A.14天B.28天C.42天D.56天36、在水运工程施工合同争议解决中，下列关于争议评审的说法正确的是哪一项？A.争议评审是解决争议的必经程序B.争议评审小组的决定具有最终法律效力C.合同当事人可约定采用争议评审方式解决争议D.争议评审费用完全由败诉方承担37、某水运工程施工合同中，监理工程师签发工程暂停令后，因非承包商原因导致暂停施工。暂停期间，承包商应采取的正确做法是哪一项？A.立即撤出全部施工人员，不再保护工程B.妥善保护已完工程及现场，并采取措施减少损失C.自行决定恢复施工时间D.暂停期间产生的费用均由承包商承担38、根据《水运工程施工监理规范》，下列关于监理文件资料归档的说法正确的是哪一项？A.监理文件资料可在工程竣工后统一整理归档B.监理文件资料应随工程进度同步收集、整理和归档C.监理文件资料归档只需整理重要的文件D.监理文件资料的归档责任由承包商承担39、某水运工程施工合同约定，合同价为9000万元，其中暂估价为600万元。工程实施期间，暂估价项目通过招标确定的实际价格为700万元。则最终结算时合同价应调整为多少万元？A.9000B.9100C.9200D.970040、在水运工程施工合同管理中，下列关于工程移交的说法正确的是哪一项？A.工程移交即意味着承包商合同责任的终结B.工程移交后，承包商不再承担任何质量责任C.工程移交后，缺陷责任期开始计算D.工程移交须待缺陷责任期满后进行41、某水运工程施工合同中约定，因发包人原因导致工期延误，承包人可在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书。若承包人未在此期限内提出索赔意向，则。A.承包人仍有权提出索赔，但需提交书面申请B.承包人丧失索赔权利，发包人不再承担相应责任C.索赔期限自动顺延，不受28天限制D.承包人可延期至工程竣工后30天内补交42、在水运工程建设项目中，合同价款的调整因素不包括。A.法律、行政法规或国家政策变化B.工程师提出的工艺改进建议C.工程造价管理部门发布的价格调整文件D.双方约定的其他调整情形43、某港口疏浚工程施工中，发包人未按合同约定提供施工场地，导致承包人窝工损失。下列关于责任承担的说法，正确的是。A.承包人自行承担窝工损失，发包人不承担责任B.发包人应赔偿承包人窝工损失，并顺延工期C.由监理人判定是否赔偿，承包人无权直接主张D.发包人仅补偿材料费，不承担人工窝工费用44、水运工程缺陷责任期一般为，自工程通过竣工验收之日起计算。A.6个月B.1年C.1年至2年D.3年45、某水运工程施工合同采用固定总价方式，合同履行期间主要材料价格大幅上涨，承包人主张调整合同价款。下列关于固定总价合同价款调整的说法，正确的是。A.固定总价合同在任何情况下均不得调整B.材料价格波动属于承包人应承担的商业风险，不予调整C.如合同约定了调价机制，可按约定调整D.材料价格上涨超过10%即可自动调整合同价46、在水运工程合同管理中，下列关于履约担保的说法，正确的是。A.履约担保金额一般为合同价款的10%至20%B.履约担保可由承包人自行决定是否提交C.履约担保的有效期截止到工程竣工验收合格之日D.履约担保应采用银行保函或担保公司担保形式47、某水运工程项目施工合同中约定，工程师应在收到承包人提交的竣工结算报告及完整资料后28天内核实并确认。若工程师逾期未确认也未提出修改意见，则。A.视为结算报告未被认可，需重新报送B.视为工程师已确认结算报告，按此结算C.结算报告自动失效，需双方重新协商D.承包人需再次提交结算资料48、某水运工程施工中发生不可抗力事件，导致已完工程受损，下列关于不可抗力后果承担的说法，正确的是。A.全部损失由承包人承担B.全部损失由发包人承担C.工程本身的损害由发包人承担，承包人设备损坏由承包人自行承担D.损失由发包人和承包人各承担一半49、在水运工程合同管理中，下列关于工程分包的说法，正确的是。A.承包人可将工程全部分包给他人B.主体工程经发包人同意后可分包C.分包单位可将分包工程再次分包D.分包应经发包人同意，且分包单位应具备相应资质50、某水运工程施工合同约定，保留金按工程进度款的5%逐月扣留，累计扣留金额达到合同价款的时停止扣留。A.3%B.5%C.8%D.10%51、在水运工程合同履行过程中，承包人因发包人未能按时支付工程款而暂停施工，下列关于暂停施工的说法，正确的是。A.承包人可随时暂停施工，无需通知发包人B.承包人暂停施工前应提前14天书面通知发包人C.发包人支付工程款后，承包人应立即复工，工期不予顺延D.暂停施工期间的一切损失由承包人承担52、某水运工程项目竣工结算时，双方对工程量存在争议。经核查，发现实际工程量与图纸工程量存在差异。下列关于工程量争议处理的说法，正确的是。A.以承包人申报的工程量为准B.以发包人审核确认的工程量为准C.以竣工图纸和现场实测数据为依据，按合同约定方式确认D.由监理人单方裁定工程量53、在水运工程合同管理中，下列情形中不属于工程变更的是。A.改变工程的基线、标高、位置和尺寸B.改变工程的质量要求和性质C.增加或减少合同中约定的工程量D.发包人更换项目负责人54、某水运工程施工合同订立后，承包人发现合同约定的工程范围与招标文件不一致，承包人正确的做法是。A.按合同约定施工，事后自行协商索赔B.立即停工，等待发包人指示C.在投标截止时间前以书面形式向发包人提出异议D.忽略该差异，按较低标准施工以降低成本55、在水运工程监理合同中，监理人发现承包人有重大质量隐患但未及时通知发包人，导致工程发生重大质量事故，监理人应承担。A.不承担责任B.承担相应的监理失职责任C.承担全部质量事故责任D.由承包人独自承担责任56、某水运工程项目合同约定竣工日期为2026年8月31日，承包人实际竣工日期为2026年9月20日，逾期19天。经调查，逾期原因包括承包人施工组织不力（10天）和发包人未及时提供图纸（9天）。下列关于工期延误责任承担的说法，正确的是。A.承包人承担全部19天的工期延误责任B.发包人承担9天，承包人承担10天，各自承担相应责任C.工期顺延9天，承包人承担10天延误责任D.工期顺延19天，承包人不承担任何责任57、在水运工程施工合同中，关于保险条款的规定，下列说法错误的是。A.承包人应为其施工设备办理保险B.发包人应为工程办理建筑工程一切险C.保险受益人只能是发包人D.保险费用由双方在合同中约定承担方58、某水运工程合同履行期间，承包人主张因设计变更增加了额外费用，下列关于工程变更价款确定的说法，正确的是。A.变更价款由承包人自行确定B.变更价款由发包人单方面决定C.参照合同已有类似项目的单价确定，无类似单价的由双方协商D.由监理人直接裁定变更价款59、在水运工程合同争议解决方式中，关于仲裁的说法，正确的是。A.仲裁必须经过诉讼程序才能申请B.仲裁实行一裁终局制度C.仲裁裁决不具有法律强制执行力D.仲裁必须先进行调解60、根据《水运工程建设工程施工合同（示范文本）》，监理人发出开工通知后，开工日期应为。A.合同签订之日B.发包人支付预付款之日C.监理人发出开工通知中载明的开工日期D.承包人进场施工之日61、施工合同中约定由承包人采购的材料设备，在使用前应经确认。A.发包人B.监理人C.设计单位D.质量监督机构62、根据合同通用条款，监理人收到承包人提交的竣工付款申请单后，应在天内完成核查。A.7B.14C.28D.5663、施工过程中，因发包人原因造成工期延误的，承包人有权。A.只索赔费用，不索赔工期B.只索赔工期，不索赔费用C.索赔费用和利润D.索赔费用和工期64、缺陷责任期从之日起计算。A.工程竣工验收合格B.工程实际竣工C.承包人提交竣工验收申请D.工程交付使用65、根据《标准施工招标文件》，履约担保的有效期应当截止至。A.工程竣工之日B.工程竣工验收合格之日C.发包人颁发工程接收证书之日D.缺陷责任期满之日66、下列关于预付款担保的说法，正确的是。A.预付款担保金额应大于预付款数额B.预付款担保金额应与预付款数额相等C.预付款担保金额随预付款扣回而递减D.预付款担保在工程竣工后自动失效67、工程变更超出原设计标准时，应由办理审批手续。A.承包人B.监理人C.发包人D.原设计单位68、根据合同条款，监理人应在收到承包人提交的索赔报告后天内做出答复。A.14B.21C.28D.4269、施工合同约定的争议解决方式为仲裁，则双方发生争议时应。A.直接向法院起诉B.先申请仲裁C.只能申请仲裁D.可选择仲裁或诉讼70、下列情形中，监理人可主动发出变更指示的是。A.增加合同外工作内容B.改变合同中工作的质量标准C.提高工程造价D.延长合同工期71、因不可抗力导致工程损害，应由发包人承担的风险是。A.承包人施工设备的损坏B.工程本身的损害C.承包人人员伤亡D.承包人利润损失72、承包人未按约定时间竣工，发包人可。A.直接解除合同B.要求承包人支付误期损害赔偿费C.扣除全部履约担保D.重新招标73、根据合同通用条款，分包工程价款应由结算。A.发包人与分包人直接B.承包人与分包人C.监理人与分包人D.发包人与承包人74、下列费用中，属于承包人索赔范围的是。A.承包人自身原因导致的返工费用B.发包人原因导致的停工窝工费用C.承包人管理不善造成的损失D.承包人采购材料价格上涨的费用75、工程暂停施工后，监理人应在暂停施工指示发出后天内发出复工通知。A.7B.14C.28D.视情况而定76、根据合同条款，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后天内未支付工程款的，承包人可催告发包人支付。A.14B.21C.28D.5677、下列关于工程质量保修的说法，错误的是。A.保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.保修范围包括地基基础和主体结构C.保修期内出现质量问题，承包人必须无偿修复D.保修期与缺陷责任期是同一概念78、当合同文件出现矛盾或歧义时，解释的优先顺序正确的是。A.合同协议书→中标通知书→投标函→专用合同条款B.中标通知书→合同协议书→专用合同条款→投标函C.专用合同条款→合同协议书→中标通知书→投标函D.投标函→合同协议书→中标通知书→专用合同条款79、承包人向发包人索赔时，索赔意向通知应在索赔事件发生后天内提交。A.7B.14C.28D.5680、某水运工程船队承包了一处港口疏浚工程，合同约定采用单价合同方式。工程开工后，由于业主未能及时提供施工图纸导致工期延误12天，承包人提出工期索赔。根据《水运工程施工合同范本》，该工期索赔的正确处理方式是下列哪项？A.仅顺延工期，不补偿费用B.顺延工期并补偿窝工费用C.仅补偿费用，不顺延工期D.不予批准，因承包人未及时提交索赔意向通知书81、某港口建设工程在施工过程中发生设计变更，变更导致工程量增加约25%，合同专用条款约定变更幅度超过±20%时可调价。原合同总价为5000万元，变更部分综合单价较原合同低10%。下列关于变更估价的表述正确的是哪项？A.全部工程量按原合同单价执行，不予调价B.超出20%部分按新单价计价，原约定幅度内按原单价C.全部工程量均按变更后的新单价重新计价D.超出20%部分按原合同单价的80%计价，以内部分按原单价82、某航道整治工程施工中，承包人采购的水工混凝土预制构件经检验不合格，需重新采购浇筑。原合同约定材料由承包人供应，该批构件价值30万元，重新采购产生额外费用35万元。下列关于责任承担的说法正确的是哪项？A.由承包人自行承担全部损失B.由发包人承担重新采购费用，承包人承担原构件损失C.由承包人和发包人各承担50%D.由监理人判定责任方后按责任比例分担83、某港口一期工程在施工期间遭遇罕见特大风暴潮，造成已完工程损坏及临时设施损毁。经核实，工程一切险保额充足，自然灾害属于保险责任范围。下列关于事故处理的正确方式是哪项？A.由承包人自行修复，费用从进度款中扣除B.由发包人承担修复费用，工期不顺延C.承包人向保险公司索赔，修复工期相应顺延D.由发包人和承包人各承担50%损失84、某航道工程合同约定工期300天，履约保函金额为合同价的10%。施工至第200天时，因发包人资金不到位导致工程暂停。下列关于保函处理的说法正确的是哪项？A.保函有效期自动延长至工程竣工B.保函金额应相应扣减暂停期间的违约金C.承包人可申请延长保函有效期或要求发包人提供相应担保D.保函由发包人保管至工程竣工后退还85、某港口工程合同签订后，承包人提交了履约保函。施工过程中，承包人因经营困难申请更换保函出具银行。下列关于保函更换的处理正确的是哪项？A.承包人可自由更换保函银行，无需通知发包人B.新保函银行资质须经发包人审核认可C.保函银行一经确定不得更换D.更换保函银行须报监理工程师审批86、某航道整治工程施工中，监理工程师发现承包人未按合同约定配备足够数量的专业潜水员进行水下作业，要求整改。承包人以人员短缺为由申请顺延工期10天。下列关于该情况的处理正确的是哪项？A.批准工期顺延，因人员配备不足属发包人责任B.不予顺延，人员配备不足属承包人自身原因C.批准工期顺延一半，双方各担50%责任D.顺延工期10天，费用由发包人承担87、某港口工程在基础施工阶段，发现实际地质条件与勘察报告严重不符，存在大量孤石。承包人据此提出索赔，要求补偿额外开挖费用及工期延误。下列关于该索赔的处理正确的是哪项？A.地质风险由承包人承担，索赔不予支持B.由发包人承担地质差异风险，索赔应予支持C.承包人和发包人各承担50%D.由监理人酌情裁定分担比例88、某航道工程施工合同约定预付款比例为合同价的15%，预付款在工程进度款中分三次等额扣回。若合同价为8000万元，累计完成工程量为4000万元时，本次应扣回的预付款金额为多少万元？A.400万元B.600万元C.800万元D.1200万元89、根据《水运工程标准施工招标文件》规定，下列哪项不属于合同文件的组成部分？A.合同协议书B.中标通知书C.招标文件D.投标函及投标函附录90、水运工程施工合同中，发包人未按约定时间支付工程预付款，承包人有权顺延工期且可索赔。A.工期和利润B.费用C.费用和利润D.工期和费用91、水运工程施工合同履行过程中，监理人收到承包人提交的进度付款申请单后，应在天内完成审查并报送发包人。A.7B.14C.21D.2892、水运工程项目合同履行中，因不可抗力导致工程损坏，修复费用原则上由承担。A.承包人B.发包人C.发包人和承包人分担D.保险人93、水运工程施工合同中，质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算总额的。A.3%B.5%C.7%D.10%94、水运工程项目施工合同中，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.4295、水运工程施工合同变更后，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该变更工程的单价由商定。A.监理人与承包人B.发包人与承包人C.监理人D.发包人96、水运工程竣工验收前，监理人应组织对工程质量进行竣工结算审核，审核报告应在监理人收到竣工结算申请单后天内完成。A.14B.21C.28D.5697、水运工程施工合同履约担保的有效期应至止。A.工程完工B.缺陷责任期满C.竣工验收合格D.交工证书签发98、水运工程项目中，因发包人原因造成工期延误，承包人有权提出的索赔内容包括。A.仅工期B.仅费用C.工期、费用和利润D.仅利润99、水运工程施工合同中，关于暂估价项目的说法正确的是。A.暂估价项目无需招标B.暂估价项目在工程量清单中以总价形式列项C.暂估价属于发包人暂定金额D.暂估价项目价格由承包人与监理人协商确定100、水运工程施工合同中，隐蔽工程覆盖前，监理人应在接到承包人通知后小时内到场检查。A.12B.24C.48D.72

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】监理人员审查施工合同时，核心任务是确保合同条款完整、合法、合规，符合相关法律法规要求。合同完整性指条款无遗漏，合法性指不违反强制性规定。私

人关系、注册资本、资质等级均非合同审查重点。合同条款应涵盖工程范围、工期、价款、质量要求、违约责任等核心内容，确保双方权利义务明确。2.【参考答案】C【解析】不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害（地震、台风）、社会异常事件（战争）等。承包商资金周转困难属于商业风险，是

承包商自身可控因素，不构成不可抗力。识别不可抗力对合同责任划分至关重要，正确界定可避免不必要的纠纷。3.【参考答案】C【解析】监理人收到竣工付款申请单后，应在28天内完成审查并报送发包人。这是法定期限，确保工程款及时支付。时间计算应从申请单送达监理人之日起算，

不含节假日。超期未审查的，视为认可申请单内容。4.【参考答案】A【解析】合同解除后，已完成工作仍应按原合同约定价格结算，确保公平合理。这是合同法的基本原则，保护双方合法权益。不按市场价格或成本价重新评估，也

不是不予结算，避免一方利益受损。5.【参考答案】A【解析】根据相关规定，质量保证金比例一般不得超过工程价款结算总额的3%，用于保证承包人在缺陷责任期内履行修复义务。比例过高会增加承包人资金压力，

过低则无法保障工程质量。具体比例应在合同中明确约定。6.【参考答案】B【解析】发现问题时，监理人应首先发出监理通知单，要求施工单位整改。这是监理工作的基本程序，给予承包人改正机会。立即解除合同、上报主管部门、暂停

付款均属后续措施，需在通知无效后才能采用。7.【参考答案】B【解析】合同变更应由发包人提出书面申请，经监理人审查、双方协商一致后实施。发包人是合同发起方，有权提出变更需求。监理人负责审查，施工单位负责

执行，设计单位负责设计变更。8.【参考答案】A【解析】监理日志应由总监理工程师签字确认，确保日志的真实性和权威性。专业监理工程师和监理员可协助记录，但最终签字权在总监理工程师。监理日志

是重要的工程档案，必须严格管理。9.【参考答案】B【解析】工期延误索赔应在延误发生后14天内提出，超期视为放弃索赔权利。这是合同管理的时效性要求，确保问题及时处理。索赔内容应包括延误原因、影响

天数、损失金额等。10.【参考答案】B【解析】进度款支付的核心是审核已完成工程量的真实性和准确性，确保工程款与实际进度匹配。承包人财务状况、监理资质、材料供应商信誉非直接审核内容。

工程量审核需结合现场测量和合同单价计算。11.【参考答案】B【解析】监理责任保险的目的是转移监理执业风险，当监理工作出现失误造成损失时，由保险公司承担赔偿责任。这不保证工作顺利进行，也不直接提高费用或

约束行为，而是风险管理机制。12.【参考答案】C【解析】合同争议首选协商方式解决，成本低、效率高、有利于维护合作关系。协商不成再考虑仲裁或诉讼。行政调解非合同争议的法定解决方式。这是合同管

理的基本原则。13.【参考答案】B【解析】工程变更涉及合同价款调整，监理人无权单独批准，需报发包人审批。施工组织设计、分包单位资格、工期顺延可在授权范围内批准。这是监理权限的

重要界限。14.【参考答案】B【解析】保密义务具有持续性，合同终止后仍需履行，保护发包人商业秘密和技术秘密。这是合同法的附随义务，不因合同终止而消失。保密期限应在合同中明

确约定。15.【参考答案】B【解析】暂估价材料应由发包人、承包人共同确认价格，确保价格合理、透明。监理人指定、供应商报价、随机确定均不符合合同约定。价格确认后计入合同价

款，作为结算依据。16.【参考答案】B【解析】施工组织设计审查的核心是施工方案的可行性，包括技术路线、工艺流程、质量安全措施等。设计单位资质、监理人员数量、材料价格非直接审核内容。

施工方案可行是工程顺利实施的基础。17.【参考答案】C【解析】缺陷责任期从竣工验收合格之日起计算，通常为期1年或2年，具体由合同约定。合同签订日、竣工日、缺陷修复完成日均非起算点。这是合同约定的重

要时间节点。18.【参考答案】C【解析】发现不合格材料，监理人应首先发出监理通知单，要求施工单位更换。自行更换、停工令、上报主管部门均非首选措施。通知单应明确不合格材料信息

和更换要求。19.【参考答案】B【解析】监理人职责范围由监理合同条款明确约定，包括工作内容、权限、期限等。监理人员名单、施工单位资质、材料价格非确定依据。合同条款是监理工作

的基本准则。20.【参考答案】B【解析】保留金在缺陷责任期满且无未修复缺陷后退还，确保承包人对工程质量负责。工程竣工、工程款付清、监理合同终止均非退还条件。保留金是质量保

证机制的重要组成部分。21.【参考答案】D【解析】合同变更审查内容包括变更的技术可行性、质量影响、工期调整和费用变化等，需综合评估变更的必要性和合理性。选项D涉及业主单位内部人事安排，与合同变更的技术和管理审查无关，不属于监理机构审查范围。监理机构应依据合同约定和相关规范，重点审查变更的合法性、必要性和经济性。22.【参考答案】A【解析】预付款起扣点的含义是当累计完成工程价值达到合同价的约定比例时，开始从进度款中扣回预付款。本题合同约定起扣点为合同价的50%，合同总价8000万元，故起扣点=8000×50%=4000万元。即累计完成工程价值达到4000万元时开始扣回预付款。预付款总额800万元与本题起扣点计算无关，属于干扰信息。23.【参考答案】B【解析】履约担保可采用银行保函、保证金或第三方保证等方式提供，选项B正确。选项A错误，履约担保金额一般不超过合同价的10%；选项C错误，履约担保通常需保留至缺陷责任期满；选项D错误，履约担保形式的变更需经发包人同意并按合同约定办理。履约担保的核心作用是保障承包商履行合同义务。24.【参考答案】C【解析】因业主原因导致的停工，属于业主应承担的风险责任。根据合同法及施工合同示范文本，承包商有权就业主原因造成的工期延误提出工期索赔，同时有权就停工期间产生的实际损失提出费用索赔。工期索赔和费用索赔可同时成立，监理工程师应依据合同约定和事实证据进行审查确认。25.【参考答案】B【解析】监理人收到承包商提交的索赔报告及有关资料后，应在28天内完成审查并报送发包人。监理人应在该期限内对索赔报告进行详细审查，核实索赔依据、索赔金额和工期顺延天数，并提出审查意见。若监理人未在28天内答复，视为认可承包商的索赔要求。该时限规定有助于保护双方合法权益。26.【参考答案】B【解析】变动总价合同允许在合同约定条件下对合同价款进行调整。当主要材料价格波动超过合同约定的幅度时，可按合同约定的调价公式或调价方法进行调整。选项A错误，变动总价合同可以调整；选项C错误，超出约定幅度的价格波动不属于承包商应承担的商业风险；选项D错误，合同调价不以业主原因为前提。27.【参考答案】D【解析】承包人进行工程分包必须经发包人同意，不能自行决定全部分包。选项D说法错误。选项A正确，工程主体结构的施工必须由承包人自行完成；选项B正确，分包人就其完成的工作成果与承包人承担连带责任；选项C正确，这是法律规定的连带责任原则。分包管理是合同管理的重要内容。28.【参考答案】A【解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。水运工程适用该规定。质量保证金用于保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。29.【参考答案】C【解析】不可抗力事件造成的损失分担原则是：工程本身的损害由业主承担，人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用，承包商的施工设备损坏由承包商自行承担。选项C正确。不可抗力是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水等自然灾害。30.【参考答案】C【解析】调整阈值为清单工程量的115%，即10000×115%=11500m³。实际完成12000m³，超出阈值部分=12000-11500=500m³。因此超出调整阈值的工程量为500m³，应按合同约定的调价系数调整该部分单价。需要注意的是题目问的是超出调整阈值的部分，而非全部超出清单工程量的部分。31.【参考答案】C【解析】监理机构审批施工组织设计的重点内容包括：施工进度计划是否满足合同工期要求，施工方案是否符合设计要求和质量标准，资源配置是否合理满足施工需要，质量保证措施是否完善等。选项C承包商的财务资信状况属于合同谈判阶段的审查内容，不属于施工组织设计审批的重点。施工组织设计审批是监理的重要职责。32.【参考答案】B【解析】变更估价原则的适用顺序为：①已有相同项目的，采用相同项目单价；②无相同项目但有类似项目的，参照类似项目单价确定；③无相同也无类似项目的，由监理人确定或双方协商确定，协商不成按合同约定执行。选项B正确，参照类似项目单价并非直接采用，可能需要适当调整。33.【参考答案】C【解析】承包商自身管理不善导致的工期延误属于承包商应承担的责任，不应批准工期顺延。选项A业主原因、选项B异常恶劣气候、选项D不可抗力均属于可批准工期顺延的情形。监理工程师审批工程延期时应严格区分责任归属，只有非承包商原因导致的延误才可批准顺延。34.【参考答案】B【解析】预付款起扣点计算公式为：起扣点=合同总价×(1-预付款/主要材料及构件费占合同价比例)=合同总价×(1-20%/60%)=合同总价×(1-1/3)≈合同总价×66.7%。另一种计算方法：起扣点=合同总价-预付款/材料比重=1-20%/60%=1-33.3%=66.7%。此处计算结果约为66.7%，最接近选项C的60%。但按起扣点公式T=P-M/N，其中P为合同价，M为预付款，N为主要材料比重，T/P=1-M/(N×P)=1-20%/60%=1-1/3=2/3≈66.7%。重新审视，答案为约66.7%接近选项C。35.【参考答案】B【解析】根据《水运工程标准施工招标文件》及相关规定，发包人应在收到承包人提交的竣工结算申请书及相关资料后28天内完成审核。审核内容包括工程量计算、单价适用、变更签证等。若发包人逾期不审核且未提出意见，视为认可承包人提交的结算金额。该时限规定有利于加快结算进度。36.【参考答案】C【解析】争议评审是一种合同当事人自愿选择的争议解决方式，并非必经程序，选项A错误。争议评审小组的决定一般不具有最终法律效力，当事人可在约定时间内提出异议，选项B错误。合同当事人可以在合同中约定采用争议评审方式解决争议，选项C正确。争议评审费用由合同约定，选项D错误。37.【参考答案】B【解析】工程暂停期间，承包商有义务妥善保护已完工程和施工现场，采取必要的防护措施以减少损失。选项B正确。选项A错误，承包商不得随意撤出人员和设施；选项C错误，恢复施工须经监理工程师批准；选项D错误，非承包商原因导致的暂停，相关费用由发包人承担。38.【参考答案】B【解析】监理文件资料应随工程进度同步收集、整理和归档，确保资料的真实性、完整性和可追溯性。选项B正确。选项A错误，统一整理归档可能导致资料遗漏或不实；选项C错误，所有监理文件资料均应归档；选项D错误，监理文件资料的归档由监理机构负责。同步归档是监理工作规范化的基本要求。39.【参考答案】B【解析】暂估价是指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。暂估价项目最终按实际价格调整。实际价格700万元与暂估价600万元之差为100万元，应计入结算价。最终结算合同价=9000+100=9100万元。选项B正确。40.【参考答案】C【解析】工程移交是指工程经竣工验收合格后，发包人与承包人办理工程交接手续。移交后缺陷责任期开始计算，在缺陷责任期内承包商仍需承担缺陷修复责任。选项C正确。选项A错误，移交后承包商仍有缺陷修复等合同责任；选项B错误，缺陷责任期内的质量责任仍然存在；选项D错误，移交早于缺陷责任期满。41.【参考答案】B【解析】根据标准施工合同条款规定，承包人未在约定期限内提出索赔意向通知书的，视为放弃索赔权利。本题中承包人超过28天未提交，即丧失就该事件向发包人索赔的权利，发包人不再承担工期顺延或费用补偿责任。这是合同管理中时效性条款的重要体现，旨在督促当事人及时行使权利，避免纠纷长期悬而未决。42.【参考答案】B【解析】合同价款调整通常涉及法律法规变化、造价部门调价文件、工程量偏差、暂估价调整等法定或约定因素。工程师提出的工艺改进建议属于技术层面的优化，不构成合同价款调整的法定依据，除非双方另行签订补充协议予以确认。选项B不属于合同价款调整的常规因素。43.【参考答案】B【解析】发包人未按约定提供施工场地属于发包人违约行为，依据合同法及建设工程施工合同示范文本，承包人有权要求赔偿窝工损失并顺延工期。窝工损失包括人工、机械闲置等合理费用。选项B正确反映了发包人的违约责任范围。44.【参考答案】C【解析】根据《建设工程质量管理条例》及水运工程相关规定，缺陷责任期一般为1年至2年，具体期限由发包人与承包人在合同中约定，自工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期内出现质量问题，承包人应承担修复责任。选项C符合法规规定的缺陷责任期范围。45.【参考答案】C【解析】固定总价合同原则上价格固定不变，但若合同中明确约定了材料价格波动等情形下的调价机制，则应按合同约定执行。当事人意思自治原则允许双方在合同中约定特殊情况下调整价款。选项C正确，选项A过于绝对，选项B未考虑合同约定，选项D缺少合同依据。46.【参考答案】D【解析】履约担保是保障合同履行的有效措施，通常采用银行保函或专业担保公司出具的担保书形式。选项A比例偏大，一般为合同价款的5%至10%；选项B错误，履约担保是承包人的合同义务；选项C不准确，履约担保有效期一般延续至缺陷责任期满。选项D表述正确。47.【参考答案】B【解析】根据建设工程施工合同示范文本的默认条款，发包人委托的工程师或发包人自身在约定期限内对结算报告未提出异议的，视为认可承包人提交的竣工结算报告。这一规则旨在保护承包人合法权益，防止发包人无故拖延结算程序。选项B符合合同管理的公平原则。48.【参考答案】C【解析】根据合同法及施工合同示范文本关于不可抗力的规定，工程本身的损害、因工程损害导致的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；承包人自有施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担。双方各自承担自身损失，体现了公平原则和风险分担机制。49.【参考答案】D【解析】根据建筑法和水运工程相关法规，承包人不得将工程全部转包或肢解分包。主体工程不得分包。分包须经发包人同意，且分包单位必须具备相应资质等级。分包单位不得将其承包的工程再分包。选项D准确概括了工程分包的合法要件。50.【参考答案】D【解析】保留金是发包人为保证承包人在缺陷责任期内履行修复义务而从工程款中扣留的资金。按照惯例和合同示范文本，保留金累计扣留金额一般达到合同价款的10%时停止扣留。缺陷责任期满后，扣除应支付的修复费用，剩余保留金退还承包人。选项D符合相关规定。51.【参考答案】B【解析】承包人因发包人拖欠工程款暂停施工的，应当提前书面通知发包人，给予发包人合理的补救机会。暂停施工期间发包人应承担由此增加的费用和延误的工期。选项A缺少通知程序；选项C工期应顺延；选项D损失应由发包人承担。选项B表述正确。52.【参考答案】C【解析】工程量争议应以竣工图纸和现场实测数据为客观依据，并按照合同约定的计量规则和确认程序进行核实确定。当双方无法协商一致时，可委托具有资质的第三方机构进行测量鉴定。监理人应客观公正地审核工程量，但不应单方裁定。选项C体现了尊重事实和依规处理的原则。53.【参考答案】D【解析】工程变更通常指对工程设计、施工范围、质量标准、工期等进行修改，包括改变基线标高位置尺寸、改变工程质量要求、增减工程量等内容。发包人更换项目负责人属于发包人的内部管理行为，不涉及工程实体或合同内容的变更。选项D不属于工程变更情形。54.【参考答案】C【解析】承包人在投标阶段发现合同范围与招标文件不一致的，应当在投标截止时间前以书面形式向发包人提出异议，要求澄清或修改。这是投标人维护自身合法权益的正当途径。开标后提出的异议不属于投标阶段的澄清请求。选项C符合招投标程序的规范要求。55.【参考答案】B【解析】监理人负有按照监理合同和法律法规要求对工程质量进行监督检查的义务。发现重大质量隐患未及时通知发包人，构成监理失职，应承担相应的监理责任，但不是全部质量事故责任，因为施工质量的主要责任主体仍是承包人。选项B准确界定了监理人的责任范围。56.【参考答案】C【解析】工期延误应按原因分别认定责任。发包人未及时提供图纸导致延误9天，应顺延工期；承包人施工组织不力导致延误10天，应由承包人承担延误责任及相应违约金。责任划分应基于因果关系，不能一概而论。选项C正确区分了双方的责任时段。57.【参考答案】C【解析】工程保险受益人通常包括发包人和承包人，而非仅限于发包人一方。保险的目的是分散工程风险，保障各方合法权益。承包人应为其施工机械设备和人员办理保险，发包人应办理建筑工程一切险，保险费用承担由合同约定。选项C表述过于绝对，是错误的。58.【参考答案】C【解析】工程变更价款的确定应遵循合同约定优先原则。参照合同已有类似项目单价进行调整是最常见的方式；若无类似单价，则由发承包双方协商确定，协商不成的可委托造价咨询机构进行鉴定。任何一方不得单方面确定变更价款。选项C体现了公平合理的定价原则。59.【参考答案】B【解析】仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后即发生法律效力，当事人不得就同一争议再申请仲裁或向法院起诉。仲裁协议是启动仲裁程序的前提，无需经过诉讼。仲裁裁决具有法律强制执行力，一方不履行的，另一方可申请法院强制执行。选项B正确描述了仲裁的基本特征。60.【参考答案】C【解析】监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，开工日期以开工通知中载明的日期为准，而非合同签订日或付款日。这是为了保障承包人有合理时间做好施工准备。61.【参考答案】B【解析】承包人采购的材料设备在使用前应报监理人检查验收，经监理人确认符合设计和规范要求后方可使用。这是监理人对工程质量进行控制的重要环节，确保材料质量合格。62.【参考答案】C【解析】监理人应在收到竣工付款申请单后28天内完成核查，并报送发包人。这是为了保证工程款结算的及时性，避免因审核时间过长影响承包人的资金周转。63.【参考答案】D【解析】因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求延长工期并索赔由此增加的费用。但一般不包括利润，因为延误并未直接导致承包人错过其他盈利机会。64.【参考答案】B【解析】缺陷责任期从工程实际竣工之日起计算，而非验收合格日。实际竣工日是指工程通过竣工验收或视为验收合格的日期，这是界定承包人质量责任期限的重要依据。65.【参考答案】C【解析】履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书之日止，此时工程已正式移交，承包人的主要合同义务已基本履行完毕，担保目的已经实现。66.【参考答案】C【解析】预付款担保金额应随预付款的扣回而相应递减，直至预付款全部扣清后担保失效。这体现了担保金额与实际风险相匹配的原则。67.【参考答案】D【解析】当工程变更超出原设计标准或批准的建设规模时，应由原设计单位负责办理相关审批手续。这是为了确保变更后的工程仍符合安全和质量标准。68.【参考答案】C【解析】监理人应在收到索赔报告后28天内做出答复，或要求承包人补充材料。若逾期未答复，则视为认可承包人的索赔要求。这保证了索赔处理的时效性。69.【参考答案】C【解析】若合同约定仲裁为争议解决方式，则争议只能通过仲裁解决，不能向法院起诉。仲裁协议排除了法院的管辖权，这是仲裁制度的基本特征。70.【参考答案】B【解析】监理人可在授权范围内发出变更指示，如改变工作的质量标准或位置尺寸等。但增加合同外工作或提高造价通常需要发包人批准。71.【参考答案】B【解析】不可抗力造成的工程本身损害由发包人承担，而承包人的设备损坏、人员伤亡等由承包人自行承担。这体现了风险分担的基本原则。72.【参考答案】B【解析】承包人延误竣工时，发包人可按合同约定收取误期损害赔偿费。只有当延误严重且经催告仍不改正时，发包人才可考虑解除合同。73.【参考答案】B【解析】分包工程价款由承包人与分包人结算，发包人不直接与分包人发生价款关系。承包人应对分包工程向发包人承担连带责任。74.【参考答案】B【解析】因发包人原因造成的停工窝工费用，承包人有权索赔。而承包人自身原因或管理不善造成的损失，由承包人自行承担。75.【参考答案】D【解析】复工通知的发出时间应根据暂停原因和处理进度确定，无固定时限要求。若暂停原因消除，监理人应及时发出复工通知；若原因未消除，则继续暂停。76.【参考答案】C【解析】发包人应在收到竣工结算文件后28天内审核完毕并支付工程款。逾期未支付的，承包人可发出催告通知，并要求支付逾期利息。77.【参考答案】D【解析】保修期与缺陷责任期不是同一概念。缺陷责任期一般较短（通常1-2年），主要用于扣留质保金；保修期则根据不同工程部位有不同的法定最低期限。78.【参考答案】A【解析】合同文件的优先解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款等。合同协议书效力最高。79.【参考答案】C【解析】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知，否则可能丧失索赔权利。这是为了确保索赔处理及时性和证据的有效性。80.【参考答案】B【解析】根据《水运工程施工合同范本》规定，因发包人原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期并增加费用。本案例中业主未及时提供施工图纸属于发包人责任，承包人可主张工期顺延及窝工损失赔偿。若承包人在索赔事件发生后28天内未提交索赔意向通知书，则丧失索赔权利，但题干未提及逾期未报，故B选项正确。81.【参考答案】B【解析】根据合同示范文本及行业惯例，当变更幅度超过合同约定的调价阈值时，超出部分可按新单价计价，阈值内的工程量仍按原合同单价执行。本例约定阈值为±20%，工程量增加25%，故超出部分调价，20%以内保持原单