建设工程安全生产责任合同

建设工程安全生产责任合同合同编号：【填写合同编号】甲方（名称）：【填写甲方全称】证件类型及编号（证件信息统一社会信用代码）：【填写证件信息】联系居住信息：【填写联系地址】联系信息：【填写联系信息】乙方（名称）：【填写乙方全称】证件类型及编号（证件信息统一社会信用代码）：【填写证件信息】联系居住信息：【填写联系地址】联系信息：【填写联系信息】鉴于：甲乙双方就【填写交易背景与事由】事宜，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用原则，经协商一致，达成如下协议。第一条标的本合同项下的建设工程为【填写工程名称】，位于【填写工程地点】，工程范围包括但不限于【填写工程范围】，涉及的主要工程内容为【填写主要工程内容】，具体技术参数与施工要求以双方确认的设计文件和施工图纸为准。第二条数量本合同项下的工程总量为【填写工程总量】，计量单位为【填写计量单位】，具体工程量以双方确认的工程量清单为准。第三条质量与验收标准工程建设的质量标准应符合国家现行相关工程建设质量标准，具体标准为【填写质量标准名称】，验收依据为【填写验收依据名称】，验收期限为工程竣工验收前【填写验收期限】日，验收程序按照国家及地方相关法规和行业标准执行。乙方应确保工程质量达到合同约定的标准，如甲方对工程质量有异议，应在【填写异议期限】日内提出，双方应协商解决。第四条价款或者报酬合同总价为人民币【填写金额】元，计价方式为【填写计价方式】，支付节点与比例为：合同签订后支付【填写比例】，工程进度达到【填写进度节点】后支付【填写比例】，工程竣工验收合格后支付【填写比例】，剩余【填写比例】作为质保金，质保期满后支付。甲方应向乙方开具符合国家税法规定的增值税发票。第五条履行期限、地点和方式本合同的履行期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计【填写履行期限】天。工程交付地点为【填写交付地点】，履行方式为乙方按照合同约定和设计文件进行施工，甲方应提供必要的施工条件和协调工作。工程竣工验收由双方共同组织，验收合格后办理工程交接手续。第六条费用、税费与结算本合同项下的所有费用，包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备租赁费、运输费、保险费等，均由【填写具体内容】承担。除法律另有规定或双方另有约定外，所有税费由【填写具体内容】按照国家税法规定各自承担。工程款的结算周期为【填写结算周期】，甲方应在每个结算周期结束后【填写期限】日内支付该周期内的工程进度款，支付比例不得低于合同总金额的【填写具体内容】。最终结算款项应在工程竣工验收合格后【填写期限】日内结清。所有金额支付均应以人民币形式进行，甲方支付至乙方指定账户，账户名称：【填写具体内容】，开户行：【填写开户银行】，账号：【填写银行账号】。第七条知识产权在本合同履行过程中，双方各自拥有的背景知识产权仍归各自所有。因履行本合同所产生的新增成果，包括但不限于工程设计图纸、技术方案、工艺流程、测试数据等，其知识产权归【填写具体内容】所有。乙方应授予甲方在合同期限内、为本合同目的而使用该新增成果的许可，该许可为【填写具体内容】性许可，甲方不得将该成果用于合同约定范围之外的其他目的。任何一方违反本条款约定，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的经济损失。本章不适用。第八条双方权利与义务甲方权利与义务：1甲方有权对工程建设的进度、质量、安全等各项工作进行监督和管理，并有权要求乙方按照合同约定的标准和要求进行施工。2甲方应按时向乙方提供必要的施工条件和技术资料，并确保施工场地具备施工条件。3甲方应按照合同约定支付工程款，并承担因甲方原因导致的延误责任。4甲方有权要求乙方采取必要的安全措施，确保施工安全，并对因乙方原因造成的安全事故承担责任。乙方权利与义务：1乙方有权按照合同约定的标准和要求进行施工，并有权要求甲方提供必要的施工条件和技术资料。2乙方应确保施工人员具备相应的资质和经验，并按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工。3乙方应采取必要的安全措施，确保施工安全，并对因乙方原因造成的安全事故承担责任。4乙方应按时完成施工任务，并确保工程质量和安全。第九条保密条款双方同意对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同履行期间及合同终止后【填写期限】年内。任何一方违反本条款约定，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的经济损失。第十条陈述与保证甲方保证其具有履行本合同所需的合法资质和权限，并已获得所有必要的批准和许可。乙方保证其提供的所有资料和信息的真实性和准确性，并已获得所有必要的授权和许可以履行本合同。双方均保证在本合同履行过程中遵守所有适用的法律、法规和标准。第十一条违约责任任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接经济损失，包括但不限于工期延误损失、额外费用支出等。违约金的具体计算方式为：逾期交付工程部分按合同总价的万分之五每日计算，逾期交付超过【填写期限】日的，违约金总额不超过合同总价的【填写具体内容】；逾期支付工程款部分按应付未付款项的每日万分之五计算，逾期支付超过【填写期限】日的，违约金总额不超过应付未付款项的【填写具体内容】。若违约行为导致合同目的无法实现，违约方应赔偿守约方全部损失，包括但不限于预期利益损失、合同履行后可获得的利益等。双方约定的违约责任上限为人民币【填写金额】元整，超过该金额的部分不予承担。任何一方因不可抗力导致违约的，根据不可抗力影响的程度减免或免除违约责任，具体由双方协商确定。第十二条不可抗力不可抗力是指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等。任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务的，应立即通知对方，并在【填写期限】日内提供不可抗力影响的证明材料。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方根据各自受到的影响合理分担，但不可抗力导致的直接损失由受影响方自行承担。第十三条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院审理，并承担各自的法律费用。若一方选择仲裁，应向【填写具体内容】仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十四条通知与送达双方在本合同中载明的地址为有效送达地址，任何通知或文件均应送达至该地址。若一方变更地址，应提前【填写期限】日书面通知对方，否则按原地址送达视为有效送达。通知或文件可以通过专人送达、挂号信、传真、电子邮件等方式发送，以发出时视为送达。若采用电子邮件方式，收件人确认收到或阅读时视为送达。第十五条合同的生效、变更与解除本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。合同的任何变更，均需经双方书面协商一致，并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。在合同履行期间，若出现以下情形之一，守约方有权解除合同：对方严重违反合同约定，经守约方书面催告后【填写期限】日内仍未纠正的；对方进入破产、清算或解散程序的；因不可抗力导致合同目的无法实现的。合同解除后，双方应妥善处理已完成的工程，并返还彼此的财产，各自承担相应的损失。第十六条附件本合同附件包括但不限于：工程量