建设项目施工合同纠纷处理协议

建设项目施工合同纠纷处理协议甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]注册地址：[地址]联系电话：[电话]统一社会信用代码：[代码]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]注册地址：[地址]联系电话：[电话]统一社会信用代码：[代码]鉴于甲乙双方于[日期]签订了《建设项目施工合同》（以下简称“主合同”），约定由乙方承建位于[项目地址]的[项目名称]（项目合同编号：[合同编号]）工程（以下简称“本项目”）。为友好解决履行主合同过程中发生的或与本合同标的相关的争议，维护双方的合法权益，经甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守：第一条纠纷事项双方确认，因履行主合同（包括但不限于主合同附件[可列明具体附件名称，如技术规范、图纸、变更单、会议纪要等]）所发生的争议，具体表现为：1.1关于[具体争议事项一，例如：乙方提交的关于XX部位工程量复核结果的异议及由此引发的结算款支付争议，具体金额为人民币XX元]；1.2关于[具体争议事项二，例如：甲方提出的关于XX工期延误的指控及乙方对此的反驳意见]；1.3关于[具体争议事项三，例如：因XX变更引起的费用索赔与反索赔的争议]；1.4[根据实际情况增删或补充其他争议事项]。上述争议事项均基于主合同及相关文件产生。第二条纠纷处理原则双方同意，在处理本协议项下争议时，应遵循友好协商、公平合理、诚实信用以及依据事实和法律的原则。第三条纠纷处理程序双方同意按照以下顺序处理本协议第一条约定的争议事项：3.1友好协商双方应自本协议生效之日起[例如：三十（30）]日内，就争议事项进行友好协商，尝试达成一致解决方案。协商应在[例如：甲方所在地/乙方所在地/双方约定的其他地点]进行，可采用会议或书面形式。如协商期间达成一致，双方应签署书面和解协议，该协议作为本协议的补充部分，与本协议具有同等法律效力，争议处理完成。若协商未能在上述期限内达成一致，则双方应视为协商不成，并应立即进入本协议约定的下一程序。3.2调解如协商不成，双方同意将争议提交至[明确具体的调解组织名称，例如：XX市建设局调解中心或XX建设工程行业协会调解委员会]进行调解。双方应积极配合调解组织的工作，按照调解组织的规则和程序参与调解。调解应保密进行。若调解成功，双方应在调解组织主持下签署调解协议书，该协议书经双方签字盖章后即具有法律约束力，争议处理完成。若调解未能在调解组织规定的期限内（或双方另行约定的期限内）达成一致，则视为调解不成，双方应于调解期满后[例如：十（10）]日内，根据本协议第四条的约定，选择仲裁或诉讼方式解决争议。3.3仲裁如协商不成且调解亦未成功，双方一致同意将争议提交[明确具体的仲裁机构全称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）]按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。（*以下为仲裁条款核心内容，可根据实际情况选择并填写完整*）（1）仲裁地点：[例如：甲方所在地/项目所在地/乙方所在地/双方约定的其他城市，如：北京市]。（2）仲裁语言：[例如：中文]。（3）仲裁事项：根据本协议第一条及主合同约定，由[例如：甲方/乙方]提出的，关于[简要重述争议核心内容，例如：工程结算款XX元的支付、工程工期延误XX天的责任认定等]争议。（4）仲裁庭：本争议应由[例如：三名仲裁员组成合议庭，其中一名由申请人选定，一名由被申请人选定，第三名由前两名仲裁员共同选定或由仲裁委员会主任指定。若选择独任仲裁，则由双方在规定期限内共同选定或委托仲裁委员会指定一名仲裁员]。（5）前置程序：双方确认，在根据本协议约定提交仲裁前，已穷尽友好协商及调解程序（如约定了调解前置）。（6）费用：仲裁费用（包括仲裁费、仲裁员报酬、律师费等，根据仲裁规则和裁决承担）由败诉方承担。双方应在收到仲裁庭关于预缴仲裁费用的通知后[例如：十五（15）]日内，各自向仲裁委员会预缴仲裁费用总额的[例如：百分之五十（50%）]。后续仲裁费用的承担，按照仲裁庭的裁决执行。3.4诉讼如协商不成且调解亦未成功，双方一致同意放弃仲裁，选择将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。双方确认，根据主合同第[主合同中关于管辖约定的条款编号]条约定的管辖法院为[明确具体的法院全称，例如：XX市XX区人民法院]，或根据法律规定，管辖法院为对本案享有管辖权的[例如：项目所在地/承包人所在地/发包人所在地]有管辖权的人民法院。诉讼过程中，双方发生的律师费、诉讼费等合理费用，除本协议另有约定外，由败诉方承担。第四条证据提交双方承诺，在协商、调解、仲裁或诉讼程序中，应根据对方要求及案件需要，及时、全面地提交与争议事项相关的所有证据材料，包括但不限于合同文件、往来函件、电子邮件、会议纪要、工程图纸、检验报告、竣工验收证明、财务凭证、监理日志、第三方评估报告、视听资料等。任何一方隐匿、伪造或毁灭证据的行为，应承担相应的法律责任。第五条保密条款双方同意，对于在本协议的订立、履行以及协商、调解、仲裁或诉讼过程中获悉的对方的商业秘密、技术信息、经营信息、财务数据、主合同内容、争议细节、谈判过程、解决方案、仲裁/诉讼文书及结果等任何非公开信息，均负有严格的保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方（包括但不限于律师、代理人，但为履行本协议或法律规定目的而必要的披露除外）泄露该等保密信息。本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议生效之日起[例如：三（3）]年，或直至该等信息已非因保密约定而为公众所知悉。第六条费用承担1.双方同意，因处理本协议项下争议所产生的前期费用，包括但不限于[例如：协商差旅费、调解费、仲裁员预缴仲裁费、律师费（协商/调解/仲裁/诉讼阶段）等]，原则上由[例如：提出该费用主张一方先行垫付，后根据最终责任承担结果进行抵扣或追偿]。2.如双方选择通过仲裁解决争议，仲裁费用（仲裁费、仲裁员报酬、律师费等）由败诉方承担。双方应在收到仲裁庭关于预缴仲裁费用的通知后[例如：十五（15）]日内，各自向仲裁委员会预缴仲裁费用总额的[例如：百分之五十（50%）]。后续仲裁费用的承担，按照仲裁庭的裁决执行。3.如双方选择通过诉讼解决争议，诉讼过程中产生的律师费、诉讼费等合理费用，原则上由败诉方承担。双方也可另行协商费用承担方式。第七条通知与送达双方确认本协议中载明的联系地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更上述信息，应提前[例如：十（10）]日书面通知对方。任何一方根据本协议约定或主合同约定发出的通知、文件，通过专人送达、挂号信（收据留存）、传真、电子邮件等方式送达至本协议载明的地址或对方指定地址的，即视为有效送达。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以传真方式发送的，成功发送时视为送达。第八条完整协议与修改本协议构成甲乙双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的约定。对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第九条可分割性若本协议任何条款被有管辖权的人民法院或仲裁机构认定为无效、非法或不可执行，该条款的无效、非法或不可执行不影响本协议其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。第十条法律适用与争议解决本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条其他1.本协议一式[例如：肆（4）]份，甲方执[例如：贰（2