建设工程合同价款管理知识复习题库（附答案）

st建设工程合同价款管理知识复习题库（附答案）单选题1.承包人在履行合同过程中发生索赔事件后，应首先（）。A、向仲裁机构申请仲裁B、向监理工程师提交索赔意向通知书C、向法院起诉参考答案：B2.合同履行过程中，承包人提出工程变更意向书后，工程师应进行审查并做出答复，其时限一般不超过（）。A、24小时B、48小时C、7天参考答案：C3.关于工期延误对合同价款的影响，下列说法正确的是？（）A、因发包人原因延误工期，承包人不得要求费用补偿B、因承包人原因延误工期，发包人不得扣除工程款C、因发包人原因延误工期，承包人有权要求工期和费用补偿D、因不可抗力延误工期，承包人不得要求费用补偿参考答案：C4.在办理竣工结算时，对于承包人未按合同约定施工且发包人同意提前竣工的情况？（）A、因赶工产生的措施费由发包人承担B、承包人不得要求额外补偿C、必须按原合同价款调整工期D、仅奖励不补偿参考答案：A5.竣工结算时，若发包人扣留的质量保证金不足以弥补工程缺陷损失，则（）。A、承包人无需承担B、承包人应承担超出部分的赔偿C、承包人应承担全部损失参考答案：B6.在合同履行期间，因人工材料价格波动影响合同价款时，承包人承担的风险幅度为（）。A、5%B、10%C、5%以内D、5%以上参考答案：C7.工程进度款的支付比例，通常不宜低于（）。A、30%B、50%C、60%参考答案：C8.工程竣工结算文件应经（）签字盖章后生效。A、发包人代表B、承包人项目经理C、发包人、承包人法定代表人或其授权委托人D、监理单位参考答案：C9.工程索赔事件结束后的合同价款调整，一般通过什么文件进行？（）A、工程洽商记录B、工程变更令C、索赔意向通知书D、索赔报告参考答案：D10.总承包服务费主要用于解决？（）A、发包人单独发包的专业工程B、承包人自行采购的材料C、施工过程中的小型修补D、设备调试费用参考答案：A11.关于工程质量保证金的扣除，下列说法中正确的是（）。A、从第一个工程进度款支付起扣B、从竣工结算款中一次性扣除C、可由发承包双方在合同中约定扣除方式D、必须按工程价款结算总额的3%扣除参考答案：C12.发生合同争议时，当事人应首先通过何种方式解决？（）A、仲裁B、协商C、调解参考答案：B13.建筑工程安全检查评分时，对于“一般项目”的合格判定标准是？（）A、实得分值不应小于应得满分值的75%B、实得分值不应小于应得满分值的90%C、有一项不合格即判为不合格D、有两项及以上不合格即判为不合格参考答案：A14.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于合同价款调整的说法，正确的是（）。A、承包人提出变更工程价款的调整，应由监理人审核并确认B、工程变更导致施工方案变更并引起措施项目费变化的，发承包双方应按实际变化调整C、招标工程量清单缺项、漏项，造成新增工程量清单项目的，应由招标人承担单价调整的风险D、综合单价中应包含招标文件中要求的投标人承担的风险范围和费用参考答案：B15.竣工结算核对的时间，从承包人提交竣工结算报告之日起，不超过（）日。A、28B、30C、45D、60参考答案：C16.关于工程变更价款的确定程序，下列顺序正确的是（）。A、提出变更意向→提出变更报价→工程师确认→双方协商B、提出变更意向→工程师确认→提出变更报价→双方协商C、提出变更意向→提出变更报价→工程师确认→合同价款调整参考答案：C17.关于合同解除，下列说法中错误的是（）。A、因承包人违约解除合同的，发包人可从质量保证金中扣除相应金额B、因不可抗力导致合同解除的，发包人应向承包人支付合同解除前已完成工程的价款C、因承包人违约导致合同解除的，发包人无需向承包人支付已完工工程价款D、发包人违约导致合同解除的，承包人有权获得工期延误的利益补偿参考答案：C18.工程预付款的扣回方式，一般不包括？（）A、起扣点扣回法B、按比例扣回法C、起扣点后逐次扣回法D、工程进度款中按比例扣回法参考答案：A19.某工程合同价5000万，暂列金额100万，材料暂估价50万，专业工程暂估价200万。竣工结算时，暂列金额余额应？（）A、归发包人所有B、归承包人所有C、用于支付暂估价部分D、重新商定分配方案参考答案：A20.如果发包人要求承包人在合同之外实施额外工作，该额外工作的费用应包含（）。A、承包人的管理费和利润B、仅包含直接成本C、不予支付参考答案：A21.施工中发包人要求变更工程质量标准时，需经（）。A、承包人同意B、监理人同意C、双方协商一致并报请原设计单位批准参考答案：C22.发包人应在收到进度款支付申请后的（）天内，将进度款支付给承包人。A、7B、14C、28D、56参考答案：B23.采用总价合同形式时，如合同中没有约定，工程量偏差导致价款调整的方式是？（）A、按照工程量清单的偏差比例直接调整总价B、一般不作调整，风险由承包人承担C、由监理工程师下令按实际工程量重新计算D、只在总价超过15%时由双方协商参考答案：B24.承包人按合同约定完成了全部工程内容并提交了竣工结算文件，发包人在约定的审查期限内未提出异议，应视为（）。A、工程质量不合格B、验收合格C、同意按结算文件支付参考答案：C25.关于竣工验收备案，下列说法中错误的是（）。A、竣工验收备案文件应包括工程竣工验收报告B、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案C、办理竣工验收备案时，需提供规划、消防、环保等部门出具的认可文件D、备案文件齐全后，建设单位无需等待，可直接投入使用参考答案：D26.关于工程分包，下列说法中正确的是（）。A、承包人可以将全部工程分包给其他单位B、承包人可以将非主体结构分包给具备资质的单位C、分包单位可以将其承包的工程再分包D、分包工程量不得超过总工程量的50%参考答案：B27.发生合同争议时，首选的解决方式是（）。A、提起诉讼B、提请仲裁C、协商D、调解参考答案：C28.某土方工程，合同约定综合单价20元/m³。实际施工中因地质原因导致工程量增加1000m³。若该工程不属于合同约定的可调价范围，且合同未约定，应？（）A、增加价款2万元B、按实际工程量重新计量C、承包人自行承担损失，不增加价款D、由监理工程师确定新单价参考答案：C29.因政策变化导致合同价款调整时，下列哪种情况不属于调整范围？（）A、招标文件中的工程量清单有误，导致结算工程量增加B、省级或行业建设主管部门发布的人工费调整C、某地发布新的税金政策D、国家有关价格调整的规定参考答案：A30.对于不可预见的地下障碍物导致工程费用增加，通常（）。A、由承包人承担B、由发包人承担C、按合同约定比例分担参考答案：B31.关于工程计量，下列说法中错误的是（）。A、工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定计算B、工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的量为准C、承包人应在收到发包人通知后的7天内进行复核D、发包人应在收到承包人提交的已完工程量报告后的14天内进行核实参考答案：C32.发生不可抗力事件后，通常情况下，工期应当（）。A、全部顺延B、部分顺延C、不予顺延参考答案：B33.发包人在收到进度款支付申请后14天内未核实且未提出异议的，视为（）。A、申请无效B、应予支付C、需重新审核参考答案：B34.施工合同中，关于安全文明施工费支付的说法，正确的是（）。A、分期支付比例无要求B、应按工程进度比例支付，最低不低于50%C、应一次性支付参考答案：B35.下列哪项费用不属于安全文明施工费？（）A、环境保护费B、临时设施费C、夜间施工增加费D、安全施工费参考答案：C36.发包人未按照约定支付工程进度款，承包人有权？（）A、立即停止施工B、要求发包人支付拖欠的工程款并赔偿停工损失C、解除合同，退还工程D、要求发包人提供履约保函参考答案：B37.发包人要求承包人在工程竣工前对已完工程进行保护，所需费用由（）承担。A、发包人B、承包人C、双方协商D、谁受益谁承担参考答案：B38.暂估价中的材料、工程设备，属于依法必须招标的，应当由发承包双方（）。A、共同委托招标B、委托具有资质的招标代理机构招标C、发包人直接指定供应商参考答案：B39.关于工程保修期，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为（）年。A、2B、3C、5D、8参考答案：C40.关于工期延误的分类，若因发包人原因导致工期延误，承包人可主张（）。A、工期延误赔偿金B、赶工费用C、工期顺延和费用赔偿参考答案：C41.暂估价中的材料、工程设备，若属于依法必须招标的，应如何计价？（）A、按照计价规范规定的计价程序进行招标B、直接在工程量清单中填入招标控制价C、由发包人、承包人分别与专业工程承包人签订合同，专业工程承包人应与承包人另行签订合同D、按照发包人提供的最新市场价执行参考答案：A42.下列费用中，通常不应包含在投标报价中，而是由发包人单独计列的是（）。A、措施项目费B、安全文明施工费C、规费与税金参考答案：B43.工程进度款支付过程中，若发包人未按约定支付进度款，承包人可（）。A、立即停止施工B、发出催告，催告后在合理期限内仍未支付的，可以解除合同C、发出解除通知书D、直接起诉，无需催告参考答案：B44.施工现场安全教育培训的主要类型不包括？（）A、安全思想教育B、安全法制教育C、安全技能教育D、考试教育参考答案：D45.下列关于工程预付款的说法，正确的是（）。A、工程预付款的性质是进度款B、工程预付款的性质是预支款C、工程预付款一旦支付，承包人无权要求退还参考答案：B46.关于工程量清单漏项，下列说法中正确的是（）。A、漏项属于承包人工作范围，由承包人自行承担损失B、漏项不属于工程量清单范围内的项目，结算时不予调整C、合同履行期间，招标工程量清单缺项、漏项或工程量偏差，应调整合同价款D、漏项通常指招标人清单编制错误，不属于发包人原因，不能调整参考答案：C47.若合同中约定了索赔的程序，但承包人在事件发生后未及时发出索赔意向通知书，则？（）A、承包人仍可以提出索赔B、承包人丧失索赔权利C、承包人只能提出工期索赔D、承包人只能提出费用索赔参考答案：B48.某综合单价分析表中，材料费占综合单价的大比例，若当地材料价格上涨，？（）A、应按招标文件要求保持单价不变B、发包人应批准承包人调整合同价款C、仅调整直接工程费，其他费用不变D、必须调整总价，不能调整综合单价参考答案：B49.工程变更中，若合同中只有类似于变更工程的价格，可以采用？（）A、市场最新价格B、审计核定价格C、合同中已有的价格，或类似工程的价格D、政府指导价参考答案：C50.下列关于暂列金额的说法，正确的是？（）A、暂列金额必须用于施工图纸以外的工程变更B、暂列金额由承包人支配，用于支付合同约定应由发包人承担的事项C、发包人按照合同约定分配暂列金额，剩余金额归承包人所有D、竣工结算时，暂列金额不得计入竣工结算价参考答案：A51.对于实行工程量清单计价的工程，关于争议的解决，首选途径是？（）A、提请仲裁B、向法院起诉C、双方协商D、提请工程造价管理机构调解参考答案：C52.发包人收到承包人提交的竣工结算款支付申请后14天内未予核实，未提出修改意见的，视为（）。A、承包人申请金额过多，应按实际结算B、承包人申请金额不足，应支付最低额度C、承包人申请已被认可，应签发竣工结算支付证书D、发包人已认可工程竣工，但需扣除保修金参考答案：C53.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，多久不得重新申请？（）A、1年B、2年C、3年D、5年参考答案：C54.关于现场签证，下列说法正确的是（）。A、现场签证只能由发包人提出B、现场签证只能由承包人提出C、现场签证是发承包双方就合同工程之外另行确认的工程量及其费用参考答案：C55.发包人委托的设计单位提出的工程变更，导致工程费用增加，费用应由谁承担？（）A、承包人承担B、设计单位承担C、发包人承担参考答案：C56.合同约定不区分预付款、进度款、结算款时，预付款的支付比例最高不超过（）。A、10%B、20%C、30%D、40%参考答案：B57.发包人在工程计量前应通知承包人进行共同核对，若承包人未在约定时间内提出异议，则视为认可（）。A、计量结果B、工程进度款C、隐蔽工程验收参考答案：A58.关于工程量清单计价，下列说法正确的是（）。A、工程量清单是招标文件的组成部分B、工程量清单是投标文件的组成部分C、工程量清单由投标人编制参考答案：A59.工程进度款支付时，若扣留了质量保证金，预留比例最高不得超过？（）A、5%B、10%C、15%D、3%参考答案：B60.工程变更导致分部分项工程费发生变化，若合同中只有类似项，采用类似项价格调整时，需考虑？（）A、仅调整直接费B、调整该分部分项工程的综合单价，其他分部分项不变C、按整个工程造价的比例调整D、按材料费比例调整参考答案：B61.下列哪种情况属于承包人的违约？（）A、未按约定支付工程款B、提交的工程资料不齐全C、施工质量不符合合同约定D、未经许可，将工程分包参考答案：D62.工程竣工结算时，发包人对结算文件有异议，应在收到后多久内提出？（）A、14天B、28天C、60天D、30天参考答案：B63.在工程竣工验收报告中，发包人应在收到报告后的（）天内组织验收。A、7B、14C、28D、56参考答案：C64.关于工期延误导致的价格调整，下列说法中正确的是（）。A、因发包人原因导致工期延误，物价波动风险由发包人承担B、因发包人原因导致工期延误，物价波动风险由承包人承担C、因承包人原因导致工期延误，物价波动风险由发包人承担D、因承包人原因导致工期延误，物价波动风险由承包人和发包人平均分担参考答案：A65.承包人未按合同约定提交竣工结算文件，发包人请求委托工程造价咨询企业审核的，审核期限从何时起算？（）A、提交审核申请之日起B、发包人收到竣工结算文件之日起C、工程竣工验收合格之日起参考答案：B66.下列关于工程量清单计价中“综合单价”含义的理解，正确的是？（）A、仅为人工费和材料费之和B、不包含利润和税金C、包含完成分项工程所需的所有费用D、仅指工程直接费参考答案：C67.关于索赔费用的计算原则，下列说法正确的是（）。A、因窝工引起的设备闲置费，通常按照台班费计算B、因窝工引起的设备闲置费，通常按照折旧费计算C、窝工人工费不计算管理费和利润参考答案：B68.发生不可抗力后，工程清理费用应由（）承担。A、发包人B、承包人C、双方协商D、当地政府参考答案：B69.关于专业工程暂估价，下列说法正确的是（）。A、必须包含在投标总价中B、必须单独列项，按中标价计入综合单价C、必须由发包人指定分包参考答案：B70.对于合同中未约定的违约金条款，违约方应支付赔偿金的计算基础通常是（）。A、合同总价B、违约方的主观过错程度C、因违约所造成的损失参考答案：C71.关于索赔证据，下列哪项不能作为有效证据？（）A、施工现场会议纪要B、律师函C、经发包人签字确认的施工进度计划D、口头承诺参考答案：D72.建筑施工企业安全生产考核合格证书的有效期为多久？（）A、3年B、4年C、5年D、2年参考答案：C73.关于索赔事件持续进行中，承包人应提交中间索赔报告，若中断后提出最终索赔报告的时限是（）。A、索赔事件结束后28天内B、索赔事件结束后14天内C、索赔事件结束后42天内参考答案：A74.关于总价合同，若发生工程变更，合同总价通常（）。A、固定不变B、根据工程量清单乘以综合单价调整C、由发包人决定是否调整参考答案：B75.工程变更导致计价方式改变的，下列哪种情况不属于计价方式改变？（）A、分部分项工程量清单漏项B、分部分项工程量清单漏项，引起措施项目发生相应变化C、招标工程量清单未列，实际施工发生D、发包人要求提前竣工参考答案：D76.关于安全文明施工费，下列说法中正确的是（）。A、承包人不需要申报，由发包人直接支付给相关单位B、承包人应在投标时自行报价，竣工结算时不得调整C、安全文明施工费必须按国家或省级建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用D、发包人应在开工后的28天内支付50%，竣工后支付50%参考答案：C77.某工程合同约定预付款为合同价款的30%。起扣点为合同价款的70%，当期累计结算款为合同价的75%时，当期应扣回的预付款金额是？（）A、合同价的5%B、合同价的3%C、预付款总额的1/3D、预付款总额的1/2参考答案：B78.施工合同履行过程中，由于不可抗力导致合同解除，对于已完工工程的质量检验，通常做法是（）。A、由承包人自行检验B、由发包人组织验收C、验收合格视为交付，不合格则承包人返工参考答案：C79.若承包人未在约定时间内提出竣工结算文件异议，且发包人也未提出，则？（）A、竣工结算文件无效B、按承包人提交的竣工结算文件作为结算依据C、需重新进行造价鉴定D、视为双方认可，但需经公证参考答案：B80.发包人超过约定支付时间支付工程进度款，应按（）。A、加收罚金B、加付逾期付款违约金C、停止后续施工参考答案：B81.下列哪种情况通常不构成工程变更？（）A、取消合同中某项工作并转由发包人实施B、改变合同中任何一项工作的质量要求C、施工现场地质条件与合同约定一致参考答案：C82.某工程合同约定，不可抗力事件发生后，承包人机械设备损坏损失由（）承担。A、发包人B、承包人C、保险公司D、双方各半参考答案：B83.施工现场安全检查评分汇总表中，涉及生命安全的评分项目“安全防护”和“临时用电”不得为零，属于什么要求？（）A、否决项B、加分项C、基本项D、关键项参考答案：A84.某工程合同总价为200万元，约定材料预付款为合同总价的20%，主要材料费占工程造价的60%，起扣点为（）万元。A、120B、133.33C、160D、180参考答案：B85.某合同约定采用可调价格合同，材料价格波动超过5%进行调整。施工期间钢材价格上涨8%，则？（）A、不予调整，风险由承包人承担B、调整超过5%的部分，即3%的差额C、调整全部涨幅，即8%的差额D、由发包人决定是否调整参考答案：B86.关于合同价款中的暂列金额，下列说法中正确的是（）。A、暂列金额由承包人填写，经发包人确认后作为结算依据B、暂列金额在施工过程中若发生相关金额，由承包人决定是否使用C、暂列金额用于支付施工过程中可能发生的工程变更D、暂列金额属于招标人的自有资金，可用于支付承包人违约金参考答案：C87.合同履行期间，因市场价格波动需要调整合同价款，但合同中没有约定风险范围，则？（）A、按承包人投标时的价格执行B、按施工期市场价格执行C、按工程造价管理机构发布的价格指数调整D、按竣工时市场价格执行参考答案：C88.下列哪项属于发包人的义务？（）A、办理施工许可证B、按合同约定支付工程款C、组织竣工验收D、提供施工图纸参考答案：B89.关于索赔报告，下列说法中错误的是（）。A、索赔报告应有详细的事故经过描述和证据链B、索赔计算书应依据合同约定计算准确C、索赔报告应包含索赔要求、依据和证据D、索赔报告只需口头提交，无需书面材料参考答案：D90.关于发包人错漏项导致的合同价款调整，责任主体及处理方式是？（）A、由发包人承担，调整合同价款B、由承包人承担，费用由发包人支付C、双方协商分担，不调整合同价款D、由造价咨询机构直接决定参考答案：A91.发包人未能按合同约定支付工程进度款，承包人提出索赔时，可以索赔的款项是（）。A、违约金B、逾期付款利息C、工程款盈亏D、不可预见的损失参考答案：B92.因设计变更导致的新增工程量，如果合同中没有适用或类似项目，应采用（）综合单价。A、承包人投标时的报价B、发包人提出的合理价格C、按定额和市场价格信息确定D、发包人指令价格参考答案：C93.关于规费和税金的计取，下列说法正确的是？（）A、承包人可以结合自身情况自主决定是否计取B、应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算C、规费属于竞争性费用，可以由双方协商约定D、税金计算应考虑市场波动参考答案：B94.建设工程施工合同示范文本（GF-2017-0201）中，关于工程进度款支付的说法，错误的是？（）A、发包人应按合同约定的时间支付工程进度款B、发包人逾期支付，承包人有权解除合同C、支付的工程进度款不足以抵扣预付款的，应从后续工程款中扣除D、发包人收到进度款支付申请后，应按合同约定核实并支付参考答案：B95.发包人未按照约定提供施工场地、水文地质资料等，导致工程延误和费用增加，承包人可主张（）。A、一定比例的罚款B、费用和工期顺延C、解除合同参考答案：B96.关于工程索赔中的“不可抗力”后果承担，下列说法正确的是？（）A、合同履行期间，因不可抗力解除合同的，发包人无须向承包人支付工程价款B、承包人设备的损害由发包人承担C、运至施工现场的材料设备的损害由承包人承担D、停工期间，承包人应负责工地现场的安保，费用由发包人承担参考答案：D97.发包人擅自使用未经竣工验收的工程，关于结算款支付，下列说法正确的是？（）A、发包人无需支付工程价款B、应按合同约定支付工程价款C、视为工程已验收合格，但不得提出质量问题D、必须由发包人重新组织验收参考答案：B98.暂列金额在用于支付工程价款之前，必须由（）。A、承包人提出申请B、发包人审批并经工程师确认C、监理人直接支付参考答案：B99.关于预留金的使用，下列说法正确的是（）。A、承包人可以随意使用B、必须专款专用，用于招标时不可预见因素C、属于承包人的所有收入参考答案：B100.竣工决算与竣工结算的区别在于，竣工决算（）。A、金额更大B、是投资方（业主）对项目的最终核算C、只包括建筑工程费参考答案：B101.采用成本加酬金合同，最不利于控制造价的合同形式是（）。A、成本加固定费用合同B、成本加固定比例费用合同C、成本加奖金合同D、最大成本加费用合同参考答案：B102.关于解除合同后的价款结算，若因承包人违约导致解除，已完工工程的质量若经检验合格？（）A、不予支付B、按折价后价款支付C、按合同约定支付参考答案：C103.工程变更价款调整的原则是，合同中有适用变更工程价格的，应（）。A、参照合同价格确定B、按照类似工程价格确定C、参照合同价格或者参照类似工程价格，由发包人提出变更工程价款参考答案：A104.工程款结算的审查期限，发包人应在收到竣工结算报告及完整资料后（）。A、28天B、45天C、60天参考答案：B105.纠纷解决过程中，监理工程师就争议事项作出的处理决定具有（）。A、强制执行力B、合同效力C、参考效力参考答案：C106.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于合同价款调整的说法中，正确的是（）。A、招标工程量清单必须由招标人自行编制B、承包人应在收到工程量清单后14天内核对已完工工程量C、因承包人原因导致工期延误，经发包人同意，原定额标准不调整D、合同履行期间，因法律法规变化引起合同价款调整的，应采用承包人投标时的报价信息参考答案：C107.当合同文件出现不一致时，首先应该参照的文件顺序通常是（）。A、合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录B、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款C、投标函、专用合同条款、通用合同条款参考答案：A108.关于竣工结算的审核周期，下列说法正确的是？（）A、发包人应在收到竣工结算文件后的28天内完成审核B、承包人未在约定时间内提交竣工结算文件的，发包人可移交第三方审核C、竣工结算文件提交后，发包人不得再提出新的索赔D、结算审核结果不需要送经发包人确认参考答案：B109.发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，不属于依法必须招标的，应由发承包双方（）。A、提出招标申请，邀请其他投标人参与竞争B、按照工程计价规范规定的程序和情形确定综合单价C、直接委托工程咨询公司编制招标控制价并确定价格D、将该部分工程费用纳入合同固定总价中，不予调整参考答案：B110.在合同履行过程中，承包人提出的索赔意向通知书发出后（）天内，应向监理人提交详细索赔报告。A、7B、14C、28D、42参考答案：C111.因不可抗力事件引发的人员伤亡和财产损失，下列说法正确的是？（）A、运至施工场地的下列材料和待安装设备的损害，由发包人承担B、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由发包人承担C、停工期间，承包人应负责工地现场的安保，费用由发包人承担D、因工程清理、修复所需的费用，由发包人承担参考答案：C112.在材料价格波动调整工程价款的方法中，对于主要材料，通常采用（）。A、公式调节法B、价格指数调整法C、实际价格调整法参考答案：B113.施工现场临时消防用水量计算时，火灾延续时间不应小于多少小时？（）A、1小时B、2小时C、3小时D、4小时参考答案：C114.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于发承包双方对合同价款纠纷的处理，施工中发生工程变更时，合同价款调整方法中，对于不予调整价款的情况是（）。A、工程量清单中已有适用项目B、工程量清单中类似项目C、工程量清单中无适用或类似项目D、工程变更导致实际造价增加10%以上参考答案：D115.招标控制价的编制，综合单价中应包括（）。A、人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、税金B、人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、利润、税金C、人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、利润、税金D、人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、规费、利润、税金参考答案：A116.工程实施过程中，发包人要求在原标段范围内施工条件发生变化导致工程量增加，新合同单价应如何确定？（）A、按照原合同单价执行B、由发包人与承包人协商确定C、参照工程所在地定额单价确定D、以招标控制价为基础确定参考答案：B117.关于安全文明施工费，下列说法正确的是？（）A、发包人应在开工前30天内支付总额的60%B、发包人应在开工后28天内支付总额的50%C、承包人应将安全文明施工费单独列项D、安全文明施工费在结算时不予扣回参考答案：D118.关于工程变更价款的确定原则，下列说法中错误的是（）。A、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目单价B、已标价工程量清单中没有适用或类似项目的，由发承包双方协商确定C、已标价工程量清单中没有适用或类似项目的，由承包人提出综合单价D、工程变更导致实际工程量减少15%以上时，应按原单价执行参考答案：D多选题1.建筑施工企业在编制施工组织设计时，应针对工程特点制定下列哪些安全技术措施？（多选）A、防高空坠落B、防物体打击C、防触电D、防塔吊倒塌参考答案：ABCD2.依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，以下哪些情况属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围？（多选）A、深基坑工程：开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程B、滑坡治理、降水工程C、桩基础工程：开挖深度不超过3m的桩基施工D、拆除工程：爆破工程参考答案：ABD3.关于施工现场配电箱开关箱的规定，正确的有？（多选）A、“一机一箱一闸一漏”B、金属箱体应做好保护接零C、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为0.1sD、分配电箱与开关箱的距离不超过30m参考答案：ABC4.关于建筑施工企业安全生产许可证有效期届满延续，下列说法正确的是？（多选）A、可以在有效期届满前3个月提出延续申请B、有效期届满未办理延续手续的，不得继续施工C、擅自继续施工的，由发证机关责令停止施工D、有效期届满需要延续的，企业应当于有效期届满前3个月申请参考答案：ABCD5.施工现场常用的临时用电“三级配电系统”是指哪三级？（多选）A、总配电箱B、分配电箱C、开关箱D、用电设备参考答案：ABC6.临时用电组织设计必须由哪个级别的电气工程技术人员编制？（多选）A、电气工程师B、电力专业中级及以上技术人员C、电力专业助理工程师及以上D、专业技术人员参考答案：BC7.建筑施工企业安全生产管理体系中，安全生产责任制的作用包括？（多选）A、明确各级负责人B、明确各职能部门C、明确各岗位人员D、明确安全生产目标参考答案：ABC8.施工现场临时用电系统，下列关于保护接零（TN-S系统）的说法，正确的是？（多选）A、PE线必须专设B、电气设备的金属外壳必须与PE线相连接C、PE线必须通过开关设备D、PE线不得做成仅通过工作零线短路后接地参考答案：ABCD9.施工现场安全防护“五牌一图”通常包括哪些内容？（多选）A、工程概况牌B、安全生产牌C、管理人员名单及监督电话牌D、消防保卫牌参考答案：ABCD10.防止施工现场高处坠落事故的措施包括？（多选）A、临边作业设置防护栏杆B、洞口作业设置防护盖板和防护栏杆C、作业人员按规定佩戴安全带D、作业人员乘坐施工升降机参考答案：ABC11.根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附有安全验算结果的单位包括？（多选）A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案：BCD12.施工现场使用的脚手架管及其扣件，进场时必须进行的检测项目包括？（多选）A、外观检查B、产品合格证C、防锈处理D、质量检测报告参考答案：ABD13.关于建筑施工起重机械的安装拆卸，下列说法正确的是？（多选）A、安装拆卸工必须持证上岗B、安装拆卸工程必须编制专项施工方案C、安装拆卸单位必须具有相应资质D、可以由项目部自行组织安装拆卸参考答案：ABC14.施工现场动火作业过程中，必须配置的灭火器材有？（多选）A、水灭火器B、二氧化碳灭火器C、灭火毯D、消防水桶参考答案：BCD15.建筑施工脚手架搭设时，下列哪些情况必须设置剪刀撑？（多选）A、高度在24m及以上的落地式钢管脚手架B、悬挑式脚手架C、拼架式脚手架D、附着式升降脚手架参考答案：ABD16.建筑施工企业申请安全生产许可证时，提供的文件资料包括？（多选）A、法人营业执照复印件B、安全生产管理制度文件C、保证安全生产投入的证明文件D、特种作业人员操作资格证书复印件参考答案：ABCD17.关于建筑施工中动火作业，下列说法正确的是？（多选）A、明火作业前应办理动火许可证B、动火证审批手续不全，可由现场安全员口头批准后作业C、乙炔瓶和氧气瓶应保持安全距离D、动火作业过程中应设专人监护参考答案：ACD18.施工现场防火安全管理的重点区域包括？（多选）A、油漆库B、易燃易爆品仓库C、电焊作业区D、办公室参考答案：ABC19.建筑施工企业在申请安全生产许可证时，提供的“特种作业人员操作资格证书复印件”不包括？（多选）A、施工现场安全员B、焊接作业人员C、起重机械司机D、普通工人参考答案：AD20.施工现场职业病防治的措施包括？（多选）A、改善劳动作业条件B、进行职业病危害因素检测与评价C、对劳动者进行职业健康监护D、放弃生产以避免职业病参考答案：ABC21.特种作业人员必须经过专门的安全技术培训并考核合格，取得？（多选）A、特种作业操作证B、建筑施工特种作业操作证C、初级技工证D、安全生产考核合格证参考答案：AB22.下列关于建筑安全生产管理方针的说法正确的是？（多选）A、安全第一B、预防为主C、常抓不懈D、综合治理参考答案：ABD23.下列关于建筑施工模板工程及支撑体系的说法，正确的是？（多选）A、模板工程专项施工方案必须经施工单位技术负责人签字B、模板工程专项施工方案必须经总监理工程师签字C、模板工程及支撑体系属于危险性较大的分部分项工程D、模板工程及支撑体系不需要编制专项施工方案参考答案：AC24.拆除工程作业前，施工单位应检查周边环境、管线及建筑物状况，发现异常时需？（多选）A、停止施工B、采取应急措施C、改变拆除顺序D、立即撤离人员参考答案：ABD25.下列关于施工现场临时用电“一机、一闸、一漏、一箱”原则的描述，正确的是？（多选）A、每一台用电设备必须有各自专用的开关箱B、开关箱内必须装设漏电保护器C、开关箱内必须装设隔离开关D、开关箱内必须装设短路保护参考答案：ABCD26.施工现场采用的起重机械在安装、拆卸前必须编制专项方案，其编写人应具备的条件是？（多选）A、具有5年以上施工现场机械设备管理经验B、具有机械专业中级及以上技术职称C、持有特种设备安全管理人员证书D、具有丰富的一线施工经验参考答案：BC27.建筑施工企业对从业人员进行安全生产教育和培训的内容应包括哪些？（多选）A、安全生产知识B、安全操作技能C、安全生产规章制度D、道路交通规则参考答案：ABC28.建筑施工特种作业人员包括哪些类别？（多选）A、建筑起重机械安装拆卸工B、架子工C、混凝土工D、起重信号司索工参考答案：ABD29.施工现场临时消防设施的设置应符合以下哪些规定？（多选）A、应保证消防火警能及时被发现B、消防车道宽度不应小于3.5mC、消防水泵接合器设置在12m范围内D、消防水枪与水带长度匹配参考答案：ABD30.建筑施工企业安全生产管理制度中，以下哪些属于核心制度？（多选）A、安全生产责任制度B、安全教育培训制度C、安全技术交底制度D、施工现场消防管理制度参考答案：ABC31.关于施工现场临时用电系统的设置，下列说法正确的是？（多选）A、必须采用TN-S接零保护系统B、必须设置二级漏电保护系统C、配电箱应按照“总-分-开”顺序设置D、开关箱内严禁配插多台用电设备参考答案：ABC32.建筑施工安全“三宝”包括哪些防护用品？（多选）A、安全帽B、安全带C、安全网D、护目镜参考答案：ABC33.建筑施工企业安全生产责任制规定，项目经理的安全责任包括？（多选）A、制定安全生产管理制度B、组织安全教育培训C、确保安全费用的有效使用D、签订安全生产责任书参考答案：ABCD34.建筑施工中常用的模板工程主要包括哪几种类型？（多选）A、现浇混凝土模板B、钢筋混凝土预制构件模板C、离心式混凝土管桩模板D、组合钢模板参考答案：ABCD35.下列哪些情况属于建筑起重机械安装拆卸工程专项施工方案编制的范围？（多选）A、塔式起重机B、施工升降机C、物料提升机D、混凝土搅拌站参考答案：ABC36.施工现场进行焊接作业时，焊工必须持证上岗，以下哪些属于特种作业操作证？（多选）A、焊接与热切割作业B、登高架设作业C、信号工D、电工作业参考答案：AD37.关于建筑施工安全检查评分等级，合格的条件是？（多选）A、不得出现重大事故隐患B、各评分项的汇总得分不得低于70分C、有一项评分得分低于40分D、涉及建筑安全核心指标的评分项目不得为零参考答案：ABD38.建筑施工现场进行动火作业时，必须履行的审批手续包括？（多选）A、动火许可证B、现场监护C、安全交底D、灭火措施参考答案：ABCD39.高处作业人员患有哪些疾病时，不宜进行高处作业？（多选）A、高血压B、心脏病C、癫痫病D、普通感冒参考答案：ABC40.模板工程支撑系统搭设完成后，应进行检查验收的项目有？（多选）A、立杆基础B、立杆与纵横向扫地杆连接C、杆件步距D、扣件螺栓拧紧扭力矩参考答案：ABCD41.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，超一定规模的危险性较大的分部分项工程范围包括？（多选）A、深基坑支护、降水工程B、滑模模板工程C、搭设高度80m及以上的落地式钢管脚手架D、搭设跨度18m及以上的满堂脚手架参考答案：BC42.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备标准是？（）A、建筑施工总承包一级资质企业不少于6人B、建筑施工专业承包资质企业不少于3人C、建筑施工劳务分包资质企业不少于2人D、建筑施工总承包三级资质企业不少于3人参考答案：ABD43.施工现场安全警示标志设置应符合什么要求？（多选）A、提示类标志应设置在允许进入的地点B、警告类标志应设置在事故发生场所C、禁止类标志应设置在禁止通行的路口D、警告类标志应设置在当人们不注意或未经警告就可能接触危险的场所参考答案：ACD44.建筑起重机械安装拆卸工、信号工、司索工等特种作业人员在作业中发生事故时，应承担哪些责任？（多选）A、管理责任B、责任C、作业责任D、法律责任参考答案：ABCD45.建筑工程施工现场常用的灭火器类型中，适用于扑救固体物质火灾的是？（多选）A、水基型灭火器B、二氧化碳灭火器C、干粉灭火器D、泡沫灭火器参考答案：ACD46.施工现场“三宝”是指？（多选）A、安全帽B、安全带C、安全网D、口罩参考答案：ABC47.施工单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括？（多选）A、建立健全安全生产责任制B、组织制定本单位安全生产规章制度C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、确保工程质量参考答案：ABC48.深基坑工程专项施工方案中，应包括的内容有？（多选）A、工程概况B、编制依据C、施工计划D、施工工艺技术参考答案：ABCD49.施工现场安全警示标志的设置应遵循的原则包括？（多选）A、安全色B、安全标志C、遵循标准D、随意摆放参考答案：ABC50.施工现场办公区、生活区设置的规定中，正确的有？（多选）A、办公区、生活区应远离危险源B、宿舍人均面积不应小于2.5m²C、宿舍内严禁设置通铺D、宿舍门口应设置消防器材箱参考答案：ABCD51.某工地发生高处坠落事故，根据相关规范，以下哪些属于高处作业的分级标准？（多选）A、2m≤高度＜5m，称为一级高处作业B、5m≤高度＜15m，称为二级高处作业C、15m≤高度＜30m，称为三级高处作业D、高度≥30m，称为特级高处作业参考答案：ABCD判断题1.临时用电系统的漏电保护器可以随意撤除或旁路使用。A、正确B、错误参考答案：B2.混凝土浇筑过程中，无需检查模板支撑体系的稳定性。A、正确B、错误参考答案：B3.落地式脚手架立杆底座下必须设置金属垫板。A、正确B、错误参考答案：A4.爆破作业中，导火索长度应根据爆破时间确定，但不应短于1.2米。A、正确B、错误参考答案：B5.在脚手架立杆上悬挂重物，可不设专用的横向水平杆。A、正确B、错误参考答案：B6.混凝土振捣棒操作工可以将振捣棒放在混凝土结构内长时间空振。A、正确B、错误参考答案：B7.施工现场进行气割作业时，应先将作业点周围的可燃物清理干净。A、正确B、错误参考答案：A8.在钢筋混凝土楼板上预留洞口时，如果无法设置防护栏杆和防护盖板，应设置两道水平防护栏杆，中间挂安全平网进行防护。A、正确B、错误参考答案：B9.施工现场的封闭围挡高度不应低于1.8m。A、正确B、错误参考答案：A10.安全生产许可证的有效期为3年。A、正确B、错误参考答案：A11.施工现场隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿等场所的照明，电源电压不得大于24V。A、正确B、错误参考答案：A12.氧气瓶与乙炔瓶的工作距离不应小于5m。A、正确B、错误参考答案：A13.脚手架连墙件应能承受所有作用在脚手架上的横向和纵向水平力，且不得由于该连接引起架体变形。A、正确B、错误参考答案：A14.安全网是建筑施工中防止人员坠落和物体打击的重要防护设施。A、正确B、错误参考答案：A15.在隧道爆破中，可采用火雷管起爆方法。A、正确B、错误参考答案：B16.钢筋冷拉作业时，卷扬机前应设置防护挡板。A、正确B、错误参考答案：A17.建设工程施工现场临时用电工程必须采用TN-S接零保护系统。A、正确B、错误参考答案：A18.管道支架的安装间距应通过计算确定，一般对于DN100的管道，固定支架间距不宜大于6m。A、正确B、错误参考答案：A19.施工现场起重吊装信号工必须持证上岗，且年龄不得超过60周岁。A、正确B、错误参考答案：A20.施工现场进行模板工程支撑体系搭设时，立杆底座应设置在坚实的垫板上，并严禁将钢管立杆直接架设在松散的土层上。A、正确B、错误参考答案：A21.企业主要负责人和安全生产管理人员只需每年参加一次安全培训。A、正确B、错误参考答案：B22.安全帽主要由帽壳、帽衬、下颌带组成。A、正确B、错误参考答案：A23.高处作业人员患有妨碍高处作业疾病时，可以带病上岗。A、正确B、错误参考答案：B24.施工现场临时消防设施周围3m范围内可以堆放物品。A、正确B、错误参考答案：B25.滑模施工平台必须设置完善的通讯和信号系统。A、正确B、错误参考答案：A26.塔式起重机在安装、拆卸过程中，必须设专人指挥，专人监护。A、正确B、错误参考答案：A27.建筑施工安全检查评分中，起重吊装评分表满分100分。A、正确B、错误参考答案：B28.防水工程施工时，可以使用明火加热溶剂。A、正确B、错误参考答案：B29.施工现场的临时用电系统必须采用TN-S接零保护系统，即三相五线制。A、正确B、错误参考答案：A30.安全生产责任制应落实到每一个班组和个人。A、正确B、错误参考答案：A31.建筑施工企业取得安全生产许可证后，可长期沿用原有的安全生产管理体系。A、正确B、错误参考答案：B32.施工现场临时用电系统中，当PE线采用颜色为黄绿相间的绝缘导体时，在工作接地电阻值不大于4Ω的情况下，该PE线仅需在电气装置正常运行时，与工作接地端子连接。A、正确B、错误参考答案：B33.施工单位的安全管理制度只需要向项目经理传达，无需向一线工人宣讲。A、正确B、错误参考答案：B34.手持电动工具的电源线可以随意加长。A、正确B、错误参考答案：B35.遇到雷雨天气时，在高耸的建筑物或脚手架上作业的人员应立即停止作业并撤离。A、正确B、错误参考答案：A36.施工现场消防器材周围可以堆放物品，以保证取用方便。A、正确B、错误参考答案：B37.高处作业平台的护栏底部可以设置挡脚板，但挡脚板高度不应低于180mm。A、正确B、错误参考答案：B38.安全带在使用时，低挂高用是正确的使用方法。A、正确B、错误参考答案：B39.乙炔瓶可以使用电弧焊的回火防止器。A、正确B、错误参考答案：B40.施工现场临时用电配电箱“一机一闸一漏一箱”是指一台设备配一个开关、一个漏电保护器、一个配电箱。A、正确B、错误参考答案：A41.塔式起重机力矩限制器动作后，起重机应自动停止向危险方向移动。A、正确B、错误参考答案：A42.钢筋加工机械的安装必须由专业电工进行接电，严禁私拉乱接。A、正确B、错误参考答案：A43.建筑施工特种作业人员应每三年进行一次体检。A、正确B、错误参考答案：B44.焊接作业时，焊工必须穿戴绝缘手套和防护面罩。A、正确B、错误参考答案：A45.高处作业临边防护栏杆必须涂刷黄黑相间的警示色。A、正确B、错误参考答案：B46.矿山