建设岗事业编高频考题试卷

建设岗事业编高频考题试卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共40题，每题1分）1.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.房产证2.在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目，包括项目的（），必须进行招标。A.施工单项合同估算价在人民币200万元以上的B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的D.虽然单项合同估算价低于前述规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的3.某建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位，此行为属于（）。A.肯定行为B.禁止行为C.默认行为D.自行行为4.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。A.建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程质量安全标准的要求B.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量C.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续D.建设单位可以随意压缩合同约定的工期5.建设单位在工程竣工验收后，应当向建设行政主管部门或者其他有关部门移交（）。A.工程竣工验收报告B.工程竣工备案表C.工程质量保证书D.工程保修书6.下列关于建设工程安全生产管理制度的说法，正确的是（）。A.实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不承担责任C.建设工程实行施工总承包的，由分包单位统一配备专职安全生产管理人员D.专项施工方案应当由施工单位技术负责人签字7.根据《中华人民共和国民法典》，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的，管辖法院为（）。A.合同签订地人民法院B.原告住所地人民法院C.被告住所地人民法院D.工程所在地人民法院8.某房地产开发企业将其开发的商品房预售给买受人，应当向县级以上人民政府房地产市场管理部门申请（）。A.商品房预售许可证B.商品房销售备案C.商品房销售许可证D.商品房预售合同登记9.在工程建设中，下列哪项不属于安全生产“三同时”制度的内容？（）A.安全设施必须与主体工程同时设计B.安全设施必须与主体工程同时施工C.安全设施必须与主体工程同时投入生产和使用D.安全设施必须与主体工程同时验收10.根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计单位应当（）。A.执行工程建设强制性标准B.降低工程造价C.追求经济效益最大化D.缩短施工工期11.下列关于施工许可证申请条件的说法，错误的是（）。A.已经办理该建设工程用地批准手续B.已经取得规划许可证C.施工图纸已经审查合格D.建设资金已经落实12.某项目实行监理，监理工程师发现施工现场存在重大安全隐患，应当（）。A.口头通知施工单位整改，并立即向建设单位报告B.书面通知施工单位整改，并立即向建设单位报告C.口头通知施工单位整改，无需向建设单位报告D.直接责令施工单位停工13.根据《建设工程质量管理条例》，涉及建筑主体结构和承重结构变动的装修工程，没有（）的，不得施工。A.原设计单位的设计方案B.监理单位的审核意见C.建设单位的批准文件D.工程质量监督站的证明14.某工程发生质量事故，造成直接经济损失30万元，该事故属于（）。A.一般质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.特别重大质量事故15.根据《城市房地产管理法》，以出让方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当符合下列条件：持有（）。A.房地产权属证书B.建设工程规划许可证C.房地产开发投资总额已确定D.按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金16.在建设工程合同履行中，承包人将其承包的（）转包的，违反《建筑法》规定。A.全部建设工程B.部分建设工程C.辅助性建设工程D.附属性建设工程17.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）。A.施工现场的安全防护B.职工的安全教育培训C.购置劳动保护用品D.以上全部18.下列关于工程监理单位的说法，错误的是（）。A.工程监理单位应当代表建设单位对施工质量实施监督B.工程监理单位应当依照法律、行政法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对承包单位的质量、进度和资金进行监督C.工程监理单位不得转让监理业务D.工程监理单位可以与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系19.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.15B.30C.45D.6020.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门（）后方可任职。A.考核合格B.培训合格C.审批D.注册21.某建设单位将工程发包给一个总承包单位，该总承包单位将部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，该行为属于（）。A.转包B.分包C.违法分包D.合法分包22.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期限应当自（）之日起计算。A.工程竣工验收合格B.工程竣工验收备案C.工程交付使用D.工程竣工验收报告提交23.下列关于建设工程监理职责的说法，错误的是（）。A.审查施工组织设计B.核查工程材料、设备的质量C.参与工程竣工验收D.直接参与工程施工24.某房地产开发企业未取得商品房预售许可证擅自预售商品房的，由县级以上人民政府房地产管理部门责令停止预售活动，没收违法所得，可以并处（）的罚款。A.已收取的预售款1倍以上2倍以下B.已收取的预售款2倍以上3倍以下C.财产总额1%以上2%以下D.财产总额2%以上3%以下25.根据《建筑法》，建筑工程实行总承包的，工程质量由（）负责。A.总承包单位B.分包单位C.总承包单位和分包单位连带负责D.建设单位26.在施工过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）见证下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位或者监理单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督站27.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、基坑边沿等危险部位，设置明显的（）。A.警示标志B.安全宣传牌C.禁止标志D.指示标志28.某施工企业项目经理在施工过程中，违章指挥作业，造成重大安全事故，构成犯罪的，依法追究（）。A.民事责任B.行政责任C.刑事责任D.违约责任29.建设单位在工程竣工后，未按规定组织竣工验收，导致工程交付使用的，责令改正，处以工程合同价款（）的罚款。A.1%以上2%以下B.2%以上4%以下C.3%以上5%以下D.5%以上8%以下30.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程质量保修书D.有工程主要材料的进场验收记录31.关于建筑工程发承包，下列说法正确的是（）。A.建筑工程可以直接发包B.建筑工程发包单位可以将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位C.提倡对建筑工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行总承包D.总承包单位可以将承包工程全部转包给其他单位32.施工单位应当建立（）制度，对危险性较大的分部分项工程进行专项施工方案编制。A.安全生产责任制B.技术交底制度C.专项施工方案论证制度D.验收制度33.根据《城市房地产管理法》，下列关于国有土地使用权出让的说法，错误的是（）。A.土地使用权出让，可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式B.商业、旅游、娱乐和豪华住宅用地，有条件的，必须采取拍卖、招标方式C.土地使用权出让最高年限由国务院规定D.土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者可以自动续期34.某工程因地质条件复杂，设计单位在施工过程中对原有设计进行了变更，建设单位应当及时通知（）。A.建设行政主管部门B.工程监理单位C.质量监督站D.施工单位35.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收时，对涉及结构安全的试块、试件和有关材料，应当由（）在建设单位或者监理单位见证下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位B.监理单位C.建设单位或者监理单位D.质量检测单位36.施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为，责令改正，处以（）的罚款。A.工程合同价款2%以上4%以下B.工程合同价款4%以上6%以下C.工程合同价款2%以上5%以下D.工程合同价款4%以上8%以下37.建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.24小时B.48小时C.72小时D.1周38.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%39.建设单位在实施建设工程监理前，应当向监理单位书面委托（）。A.工程监理合同B.监理规划C.工程监理合同约定的监理事项D.监理实施细则40.根据《建设工程质量管理条例》，勘察单位、设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向（）作出详细说明。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位和施工单位二、多项选择题（共20题，每题1.5分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《中华人民共和国建筑法》，下列哪些行为属于违法分包？（）A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.建设总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的C.分包单位将其承包的建设工程再分包的D.总承包单位将部分建设工程发包给未取得资质证书的单位E.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的，但该分包单位具备相应资质2.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在建设工程发包中不得有下列哪些行为？（）A.建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位B.建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位任意压缩合理工期D.建设单位对不符合施工质量要求的工程签字验收E.建设单位将工程肢解发包3.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全责任包括（）。A.设置安全生产管理机构B.配备专职安全生产管理人员C.对施工组织设计中的安全技术措施进行审查D.对涉及结构安全的试块、试件进行现场取样E.在施工现场入口处设置安全警示标志4.根据《中华人民共和国民法典》，建设工程合同包括（）。A.勘察合同B.设计合同C.施工合同D.监理合同E.建设工程委托监理合同5.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。A.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查B.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量C.建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告D.建设单位应当组织设计、施工单位进行工程竣工验收E.建设单位在工程竣工验收后，应当向有关部门移交有关质量资料6.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于工程监理单位安全责任的说法，正确的有（）。A.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.工程监理单位发现施工单位不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告D.工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理E.工程监理单位可以直接对施工单位进行处罚7.根据《城市房地产管理法》，下列关于国有土地使用权出让的说法，正确的有（）。A.土地使用权出让，可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式B.商业、旅游、娱乐和豪华住宅用地，有条件的，必须采取拍卖、招标方式C.土地使用权出让最高年限由国务院规定D.土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者可以自动续期E.土地使用权出让金必须全部上缴财政，列入预算，用于城市基础设施建设8.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务包括（）。A.对建设工程的施工质量负责B.建立质量责任制C.按照工程设计图纸和施工技术标准施工D.不得使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备E.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在监理单位见证下现场取样9.根据《招标投标法》，下列哪些情形属于招标投标法规定的规避招标的行为？（）A.将必须进行招标的项目化整为零，使项目标的小到不属必须招标范围的B.将必须进行招标的项目肢解后分别招标的C.将依法必须进行招标的项目邀请招标的D.将必须进行招标的项目直接发包的E.将必须进行招标的项目先施工后招标的10.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用（）等危险性较大的分部分项工程施工前，应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查。A.深基坑工程B.高支模工程C.起重吊装及安装拆卸工程D.拆除爆破工程E.地下暗挖工程11.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于竣工验收的说法，正确的有（）。A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等单位进行竣工验收B.建设工程经验收合格的，方可交付使用C.建设工程未经验收或者验收不合格的，不得交付使用D.建设单位应当自竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案E.建设单位应当自竣工验收合格之日起30日内，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案12.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。A.应当执行工程建设强制性标准B.应当根据勘察成果文件进行设计C.设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准D.注册建筑师、注册工程师等执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责E.设计单位不得指定生产厂、供应商13.根据《招标投标法》，下列哪些情形属于废标？（）A.投标文件未按照招标文件的要求密封B.投标函未加盖投标人的公章C.投标人不符合招标文件规定的资格条件D.投标文件中含有招标人不能接受的附加条件E.投标人在开标后修改投标文件14.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中，应当对（）进行见证取样送检。A.涉及结构安全的试块B.涉及结构安全的试件C.有关材料D.施工现场的材料堆放E.施工机械的运行状况15.根据《建筑法》，下列关于建筑工程发承包的说法，正确的有（）。A.建筑工程发包可以有两种方式：招标发包和直接发包B.建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位C.建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位D.提倡对建筑工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行总承包E.总承包单位可以将承包工程全部转包给其他单位16.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产教育培训的说法，正确的有（）。A.施工单位应当建立、健全安全生产教育培训制度B.施工单位对管理人员每年至少进行一次安全生产教育培训C.施工单位应当对作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业E.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备时，可以不对作业人员进行专门的安全生产教育培训17.根据《招标投标法实施条例》，下列关于招标投标的说法，正确的有（）。A.招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息B.招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C.招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：依法必须进行招标的项目，限制潜在投标人投标数量D.招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：依法必须进行招标的项目，以特定的行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件E.招标人不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇18.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于工程质量保修的说法，正确的有（）。A.建设工程保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、供冷供热系统B.建设工程保修期限应当按照国家有关规定执行C.建设工程保修期自工程竣工之日起计算D.建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务E.建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位可以不履行保修义务19.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，配备应急救援器材、设备，并定期组织演练。应急救援预案应当报送（）备案。A.所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.所在地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门C.所在单位D.所在单位上级主管部门E.所在单位工会组织20.根据《中华人民共和国民法典》，下列关于建设工程施工合同的说法，正确的有（）。A.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告其在合理期限内支付B.发包人未按照约定支付价款，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价C.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以直接将该工程拍卖D.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖E.建设工程折价或者拍卖后，其价款超过承包人债权数额的部分归发包人所有，不足部分由发包人偿还三、判断题（共10题，每题1分。正确的请打“√”，错误的请打“×”）1.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。2.建设工程监理单位可以转让监理业务。3.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，没有设计单位的图纸，也可以施工。4.施工单位应当对施工现场的消防安全负责，并定期进行消防安全检查。5.建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。6.投标文件中必须包含投标保证金。7.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。8.建设工程实行监理的，建设单位与监理单位应当订立书面委托监理合同。9.建设单位在领取施工许可证前，必须按照国家有关规定办理工程质量监督手续。10.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。四、案例分析题（共2题，每题15分，共30分）案例一：某市建设局对辖区内某住宅小区项目进行执法检查时发现，该项目在未取得施工许可证的情况下，已先行施工。建设单位与施工单位签订了施工合同，施工单位在施工过程中，因资金问题，将部分工程分包给了不具备相应资质的劳务公司。此外，监理单位在监理过程中发现施工现场存在重大安全隐患，仅向施工单位口头提出了整改要求，未及时向建设行政主管部门报告。问题：1.建设单位未取得施工许可证擅自施工的行为违反了什么法律？应当承担什么法律责任？2.施工单位将工程分包给不具备资质的单位的行为属于什么性质？法律后果是什么？3.监理单位在发现安全隐患时应当如何正确处置？案例二：某房地产开发公司（发包人）将一综合楼工程发包给某建筑公司（承包人），并委托某监理公司进行监理。合同约定工程工期为18个月。在施工过程中，发包人要求将原设计方案中的外立面装饰材料由花岗岩改为玻璃幕墙。承包人认为变更会增加成本和工期，提出异议，发包人强行要求承包人按新方案施工。工程竣工后，发包人组织验收，发现外立面玻璃幕墙存在多处渗漏问题，承包人以设计变更为由拒绝承担维修责任，监理公司也以“已履行监理职责”为由拒绝承担责任。问题：1.发包人强行要求变更设计方案的行为是否合法？承包人可以采取哪些法律救济措施？2.针对外立面渗漏问题，承包人是否应当承担责任？为什么？3.监理公司在设计变更和工程质量问题中是否存在过错？请结合法律依据进行分析。五、公文写作题（共1题，20分）背景材料：某市住房和城乡建设局在全市范围内开展建筑市场秩序专项整治行动。在检查中发现，部分房地产开发企业在商品房预售过程中存在违规收取团购费、不按规定公示“五证”等违规行为，扰乱了正常的建筑市场秩序，损害了购房者的合法权益。为严肃市场纪律，规范市场行为，该局决定在全市范围内通报批评相关违规企业，并责令限期整改。请以该市住房和城乡建设局的名义，起草一份通报。要求：1.格式规范，要素齐全。2.内容具体，逻辑清晰，措施有力。3.字数在500字左右。试卷答案一、单项选择题1.C解析：根据《中华人民共和国建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。2.D解析：根据《招标投标法》第三条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。法律、行政法规对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。同时，招标投标法实施条例规定，虽然单项合同估算价低于标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的必须招标。3.B解析：根据《中华人民共和国建筑法》第二十八条规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给其他单位承包。将工程分包给不具备相应资质条件的单位属于违法行为。4.D解析：根据《建设工程质量管理条例》第十条规定，建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。建设单位不得压缩合同约定的工期。5.B解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十三条规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。6.A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第四十三条规定，实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。7.D解析：根据《中华人民共和国民法典》第八百零七条规定，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的，工程所在地人民法院管辖。8.A解析：根据《城市房地产管理法》第四十五条规定，商品房预售，应当符合下列条件：（一）已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书；（二）持有建设工程规划许可证；（三）按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十五以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期；（四）向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。商品房预售人应当按照国家有关规定将预售合同报县级以上人民政府房产管理部门和土地管理部门登记备案。9.D解析：安全生产“三同时”制度是指安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。10.A解析：根据《建设工程勘察设计管理条例》第二十八条规定，勘察、设计单位应当执行工程建设强制性标准。11.D解析：根据《建设工程质量管理条例》第七条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。题干中要求“未办理开工报告手续”，但根据新规及逻辑，核心考点在于资金落实。12.B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者未及时向有关主管部门报告的，由县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门给予警告、责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。13.A解析：根据《建设工程质量管理条例》第六十九条规定，涉及建筑主体结构和承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。14.A解析：根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，工程质量事故分为一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。15.D解析：根据《城市房地产管理法》第三十八条规定，以出让方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当符合下列条件：（一）按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金；（二）取得土地使用权证书；（三）按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的百分之二十五以上，属于成片开发土地的，形成工业用地或者其他建设用地条件。转让房地产时房屋已经建成的，还应当持有房屋所有权证书。16.A解析：根据《中华人民共和国建筑法》第二十八条规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给其他单位承包。17.D解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。18.D解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十五条规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。19.B解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。20.A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十六条规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。21.D解析：总承包单位将部分工程发包给具备相应资质条件的分包单位属于合法分包，不属于转包或违法分包。22.A解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十一条规定，建设工程保修期自工程竣工验收合格之日起计算。23.D解析：监理单位是独立的第三方，履行的是监督职责，不得直接参与工程施工。24.A解析：根据《城市房地产管理法》第六十五条规定，违反本法第四十五条第二款的规定预售商品房的，由县级以上人民政府房地产管理部门责令停止预售活动，没收违法所得，可以并处已收取预售款1倍以上2倍以下的罚款。25.C解析：根据《中华人民共和国建筑法》第五十五条规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责。总承包单位将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量承担连带责任。26.A解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十一条规定，施工单位对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者监理单位见证下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。27.A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十八条规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志。28.C解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第七十三条规定，施工单位的主要负责人、项目负责人有违法行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任。29.B解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十八条规定，建设单位违反本条例规定，未组织竣工验收，擅自交付使用的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；验收不合格，擅自交付使用的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成重大损失的，降低资质等级或者吊销资质证书。30.D解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十九条规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。31.C解析：根据《中华人民共和国建筑法》第二十四条规定，提倡对建筑工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行总承包。禁止将承包工程转包。32.C解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，施工单位对危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案，并经技术负责人和总监理工程师签字后实施。33.C解析：根据《城市房地产管理法》第十二条，土地使用权出让最高年限由国务院规定。34.B解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十七条规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位和施工单位作出详细说明。35.C解析：同第26题，见证取样应由建设单位或监理单位进行。36.A解析：根据《建设工程质量管理条例》第六十四条，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款。37.A解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十二条规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在1小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。38.C解析：根据《招标投标法实施条例》第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。但是，招标文件要求提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的5%。39.C解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十七条规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托工程监理单位进行监理。40.D解析：同第34题，设计单位应向建设单位和施工单位说明。二、多项选择题1.ABCD解析：根据《建设工程质量管理条例》第七十八条，违法分包是指下列行为：（一）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质单位的；（二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，总承包单位将承包工程的部分工程交由其他单位完成的；（三）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（四）分包单位将其承包的建设工程再分包的。2.ABCDE解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十六条，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：（一）迫使承包方以低于成本的价格竞标的；（二）任意压缩合理工期的；（三）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量的；（四）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；（五）建设行政主管部门责令改正，收到改正通知后仍不改的。3.ABCE解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位安全责任包括：设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员、对安全防护措施进行审查、设置警示标志等。对试块试件取样送检是监理单位或建设单位的职责，不属于施工单位。4.ABC解析：根据《民法典》第七百八十八条，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。监理合同属于委托合同，不属于建设工程合同。5.ABCDE解析：全选。涉及审查施工图、不得降低标准、办理质量监督手续、组织验收、移交资料等均为建设单位责任。6.ABCD解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查，发现隐患要求整改或报告，并依法实施监理。E选项“直接处罚”是错误的，监理单位无行政处罚权。7.ABCE解析：根据《城市房地产管理法》，D选项错误。法律规定：土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前一年申请续期，除根据社会公共利益需要收回该土地的，应当予以批准。经批准准予续期的，应当重新签订土地使用权出让合同，依照规定支付土地使用权出让金。不是“自动续期”。8.ABCD解析：施工单位负责施工质量，建立责任制，按图施工，使用合格材料。对试块试件取样送检是监理或建设单位职责，不是施工单位。9.ABD解析：根据《招标投标法实施条例》，规避招标包括化整为零、肢解发包、直接发包等。C项“邀请招标”是合法的招标方式之一，不属于规避。10.ABCDE解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，深基坑、高支模、起重吊装、拆除爆破、地下暗挖等均属于危险性较大的分部分项工程。11.ABCD解析：根据《建设工程质量管理条例》，E选项错误。建设单位应当自竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。12.ABCDE解析：勘察设计单位责任全选。包括执行标准、按图设计、注明材料标准、注册师签字、不得指定供应商等。13.ABCD解析：根据《招标投标法》，废标情形包括未密封、未盖章、不符合资格、有附加条件等。E项“开标后修改”属于违规行为，应视为废标或无效投标文件。14.ABC解析：见证取样送检针对的是涉及结构安全的试块、试件和有关材料。D项“材料堆放”和E项“机械运行”属于日常管理，不属于见证取样范畴。15.ABCD解析：根据《建筑法》，工程发包方式包括招标和直接发包。提倡总承包，禁止转包。E项错误。16.ABCD解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应建立安全教育培训制度，对管理人员和作业人员每年至少培训一次，未经培训不得上岗。E项错误。17.ABCDE解析：根据《招标投标法实施条例》，列举了禁止以不合理条件限制、排斥潜在投标人的情形，包括提供差别信息、设定不适应的资格条件、限制投标数量、利用特定业绩加分等。18.ABCD解析：根据《建设工程质量管理条例》，保修范围包括地基主体、防水等，保修期自竣工合格起算，保修期内需履行义务，E项错误。19.AB解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，应急救援预案应报送建设行政主管部门和负有安全生产监督管理职责的部门备案。20.ABD解析：根据《民法典》，发包人未支付价款