2025年工程造价从业人员继续教育考试真题及答案解析

2025年工程造价从业人员继续教育考试真题及答案解析一、单项选择题（每题2分，共20分）1.根据2024年12月1日起施行的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024），以下关于工程量清单编制的说法正确的是（）。A.分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征和工程量B.项目特征可不描述，由投标人根据施工图纸自行确定C.出现相同项目编码时，应合并为一个清单项D.补充项目的编码应以A加三位阿拉伯数字表示答案A解析根据新版计价标准，分部分项工程项目清单必须载明五个要件：项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。项目特征是确定综合单价的重要依据，必须描述。相同项目编码不得重复出现。补充项目编码以"B"加三位阿拉伯数字表示。2.根据《建设工程工程量清单计价标准》，下列费用中不属于其他项目清单内容的是（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.规费答案D解析其他项目清单包括暂列金额、暂估价（含材料暂估价、工程设备暂估价、专业工程暂估价）、计日工、总承包服务费。规费、税金属于规费税金项目清单的内容，不属于其他项目清单。3.对于采用工程量清单计价方式的工程，当工程量偏差超过（）时，应调整综合单价。A.5%B.10%C.15%D.20%答案C解析根据现行计价规范，对于任一招标工程量清单项目，当工程量偏差超过15%时，可进行调整。工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调低；工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。4.某工程采用单价合同，施工期间材料价格大幅上涨，合同约定材料价格风险幅度为±5%。下列关于价格调整的说法正确的是（）。A.超过风险幅度部分的价格差额由发包人承担或受益B.全部材料涨价风险均由承包人承担C.材料价格上涨时，应按实际采购价全部调整D.价格调整仅适用于钢筋、水泥，不适用于其他材料答案A解析合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时，根据合同约定的风险范围，超过风险幅度以外的价格变动应由发包人承担（价格上涨时）或受益（价格下跌时），风险幅度以内的部分由承包人承担或受益。5.关于暂估价项目的确定方式，下列说法中正确的是（）。A.依法必须招标的暂估价项目，必须由发包人单独组织招标B.依法必须招标的暂估价项目，可由承包人和发包人共同通过招标方式确定供应商C.不属于依法必须招标的暂估价项目，只能由承包人自行确定D.暂估价项目的金额无需在工程量清单中列明答案B解析依法必须招标的暂估价项目，可以由发包人单独招标，也可由发包人和承包人共同招标确定供应商或分包人。不属于依法必须招标的暂估价项目，可由承包人按照合同约定自行实施或采购，或在发包人认可的情况下由承包人确定供应商。暂估价须在清单中列明。6.根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262—2017），以下关于造价鉴定程序的说法错误的是（）。A.鉴定人应依法出庭作证B.鉴定意见书应当加盖鉴定机构公章C.鉴定过程中可以依据单方当事人的陈述直接认定争议事实D.鉴定机构应就鉴定事项出具鉴定意见书答案C解析造价鉴定必须依据双方举证、质证过的证据材料。对于争议事实，鉴定机构应提请委托人（法院或仲裁机构）认定，不能仅凭单方当事人的陈述直接认定。鉴定人应当依法出庭作证，鉴定意见书应加盖机构公章。7.装配式建筑中，关于预制构件运输及安装费用的计价，下列说法正确的是（）。A.预制构件运输费已包含在综合单价中，不再单独计算B.预制构件安装费应按装配式建筑工程定额项目单独列项计算C.预制构件出厂价即为成品价，包含运输和安装费用D.所有装配式建筑措施项目费均按现浇结构工程标准计取答案B解析预制构件从工厂到施工现场的运输费用需要单独计取（含构件运输损耗）；安装费用按装配式建筑工程定额中相应的安装项目单独列项计算。预制构件成品价中不含运输、安装费。8.关于施工过程结算，下列说法中不正确的是（）。A.施工过程结算是竣工结算的组成部分B.施工过程结算文件经发承包双方签字确认后，作为竣工结算文件的组成部分C.已完成的施工过程结算款，发包人应在约定时间内支付D.施工过程结算仅适用于政府投资项目答案D解析施工过程结算是竣工结算的重要组成部分，适用于各类工程项目，并非仅限于政府投资项目。经双方确认的过程结算文件直接作为竣工结算的组成部分，不再重复审核。9.当发生工程变更且合同中没有适用或类似于变更工程的单价时，确定变更价款的原则是（）。A.由承包人自主报价B.由发包人直接定价C.由承包人提出变更工程的单价，报发包人确认后执行D.由监理工程师直接确定答案C解析变更估价原则为：已有适用单价的按合同单价；有类似单价的参照类似单价；没有适用或类似单价的，由承包人根据变更资料、计量规则、计价办法和市场询价提出变更工程单价，报发包人确认后执行。10.根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于造价咨询企业资信管理的说法正确的是（）。A.造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级、暂定级B.已取消造价咨询企业资质审批，实行资信评价管理C.造价工程师必须注册在所有承揽的项目上D.分支机构无需任何备案即可执业答案B解析根据"放管服"改革精神，工程造价咨询企业资质认定已取消，转为资信评价体系。造价工程师注册在造价咨询企业，并非针对单个项目注册。分支机构需办理登记备案手续。二、多项选择题（每题3分，共30分）1.根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024），下列属于综合单价组成内容的有（）。A.人工费B.材料和工程设备费C.施工机具使用费D.企业管理费E.规费答案ABCD解析综合单价包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。规费和税金为不可竞争费用，应按规定单独计取，不得作为竞争性费用，也不包含在综合单价内。2.根据现行计价规则，下列费用中属于建筑安装工程费中按造价形成划分的措施项目费的有（）。A.安全文明施工费B.二次搬运费C.冬雨季施工增加费D.已完工程及设备保护费E.养老保险费答案ABCD解析措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费等。养老保险费属于规费。3.施工合同价款调整的因素包括（）。A.法律法规变化B.工程变更C.项目特征描述不符D.工程量偏差E.施工组织设计优化答案ABCD解析合同价款调整的因素包括：法律法规变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工、物价变化、暂估价、不可抗力、提前竣工（赶工补偿）、误期赔偿、索赔、现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项。施工组织设计优化属于承包人施工管理范畴，一般不作为价款调整因素。4.下列关于索赔的说法中，正确的有（）。A.承包人应在知道索赔事件发生后28天内向发包人提交索赔意向通知书B.发包人逾期未答复承包人索赔报告书的，视为该项索赔已经认可C.承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款的权利D.发包人可在承包人索赔事件发生后任意时间提出索赔E.索赔费用应包含合理的利润答案ABCE解析承包人应在索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知书，逾期未发出的视为丧失索赔权利；发包人收到索赔报告后28天内未表态的，视为认可该索赔。发包人索赔同样受28天期限约束。可索赔的费用通常包括人工费、材料费、机械费、管理费及利润（视事件性质）。选项D错误在于发包人索赔同样有时间限制。5.关于竣工结算，下列说法正确的有（）。A.竣工结算文件经发承包双方签字确认后，不得再次提出结算审查B.发包人应在收到竣工结算文件约定期限内核对C.承包人逾期未提交竣工结算文件，发包人可单方进行结算D.竣工结算应以施工合同为依据E.结算文件签字确认后如发现重大差错仍可申请修改答案ABCDE解析竣工结算以合同为依据，双方签认后即对双方具有约束力，一般不再重复审查。发包人应在收到结算文件后的约定时限内完成核对。承包人逾期不提交结算文件时，发包人可催促，催告后仍不提交的，发包人可根据已有资料进行结算。但若结算后发现有重大差错或遗漏，仍可通过协商、仲裁或诉讼途径主张权利。故E项也正确。6.根据《民法典》合同编及现行计价规范，关于不可抗力事件造成的损失，下列承担原则正确的有（）。A.永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，由发包人承担B.承包人施工设备的损坏由承包人承担C.发包人要求赶工而增加的赶工费用由发包人承担D.停工期间必须支付的工人工资由承包人承担E.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期答案ABCE解析不可抗力后果承担原则：永久工程、材料设备损坏由发包人承担；承包人施工设备损坏由承包人承担；停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；工期顺延；发包人要求赶工的赶工费由发包人承担。选项D错误，停工期间工人工资应由发包人承担。7.在BIM技术应用中，可用于工程造价管理的应用点包括（）。A.工程量自动计算B.设计概算编制C.施工图预算编制D.成本动态监控E.竣工结算审核答案ABCDE解析BIM技术已广泛应用于工程造价全过程管理，包括设计阶段的概算编制、招投标阶段的工程量清单和施工图预算编制、施工阶段的成本动态监控和进度款支付、竣工阶段的结算审核等，实现"一模多用、数出同源"。8.根据《政府投资条例》，政府投资项目所需资金应按规定落实到位，下列说法正确的有（）。A.政府投资项目不得由施工单位垫资建设B.政府投资项目可行性研究报告应包含投资估算C.初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，可以进行施工D.政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算E.投资概算确定后，任何情况不得调整答案ABD解析《政府投资条例》（国务院令第712号）规定：政府投资项目不得由施工单位垫资建设；可行性研究报告应包含投资估算；初步设计概算超过估算10%以上的，需要重新报批可行性研究报告；建设投资原则上不得超过核定的概算。概算确需调整的，应按规定程序报原审批部门核定，并非一律不得调整。故C、E错误。9.在采用全过程工程咨询模式时，造价咨询单位可提供的服务内容包括（）。A.投资机会研究B.编制项目建议书C.全过程造价管控D.合同管理E.项目后评价答案ABCDE解析全过程工程咨询涵盖投资决策、建设实施、运营维护等阶段。造价咨询单位可以牵头或参与提供投资机会研究、项目建议书和可行性研究报告编制、全过程造价管控（估算、概算、预算、结算）、合同管理、项目后评价等综合咨询服务。10.根据2024年版《建设工程工程量清单计价标准》，关于计价方式，下列说法正确的有（）。A.工程量清单应采用综合单价计价B.单价合同中的综合单价包含一定范围的风险费用C.总价合同在约定的范围内总价包干D.所有项目必须采用单价合同E.措施项目中的总价措施项目可采用总价方式计价答案ABCE解析新版计价标准规定，工程量清单应采用综合单价计价。合同价格形式包括单价合同、总价合同和成本加酬金合同等。综合单价包含一定幅度内的风险费用。措施项目中，总价措施项目如安全文明施工费、二次搬运费等可按总价方式计价。选项D过于绝对，并非所有项目必须采用单价合同。三、判断题（每题1分，共10分）1.根据新版《建设工程工程量清单计价标准》，最高投标限价（招标控制价）应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制。答案正确2.采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由投标人负责。答案错误解析工程量清单的准确性和完整性由招标人负责。3.安全文明施工费属于竞争性费用，投标人可根据自身管理水平自主浮动报价。答案错误解析安全文明施工费、规费和税金属于不可竞争费用，应按照规定标准计取，不得作为竞争性费用。4.当招标工程量清单中出现缺项时，发包人应补充并相应调整合同价款。答案正确5.计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价的一种方式。答案正确6.因发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨，价差应由发包人承担。答案正确解析因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者，即涨价的损失由发包人承担。7.竣工结算时，承包人提交的竣工结算报告经发包人签认后，即可作为工程最终结算的依据。答案正确8.根据现行规定，全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。答案正确9.工程预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间，可由承包人自行确定，无需在合同中约定。答案错误解析预付款的支付比例、抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间均应在合同中明确约定，从应付工程款中按约定比例扣回。10.造价工程师执业时应遵循独立、客观、公正的原则，但可以同时接受发包人和承包人对同一项目的委托咨询。答案错误解析造价工程师及咨询企业不得就同一项目同时接受发包人和承包人（或多个利害关系人）的委托，以保证执业独立性。四、名词解释题（每题4分，共12分）1.综合单价答案综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用之和。综合单价不包括规费和税金。2.全过程工程咨询答案全过程工程咨询是指咨询单位综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在项目投资决策、建设实施乃至运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案以及管理服务的智力密集型活动。3.工程结算答案工程结算是指发承包双方根据合同约定，对工程建设过程中发生的工程款进行计算、调整和确认的活动，包括施工过程结算、竣工结算等。竣工结算是指工程项目完工并经验收合格后，发承包双方对所完成工程项目的实际造价进行的最终计算和确认。五、简答题（每题7分，共28分）1.简述工程量清单计价的基本程序。答案工程量清单计价的基本程序包括：（1）招标人编制并发出工程量清单，作为招标文件的组成部分；（2）投标人根据工程量清单、施工图纸、企业定额或消耗量定额、市场价格信息及企业自身情况，进行报价，编制投标报价文件；（3）评标委员会对投标报价进行评审，确定中标人；（4）发承包双方在合同中约定合同价款、计价方式、风险范围及调整方法；（5）施工过程中，根据工程变更、索赔、现场签证、物价变化等因素进行合同价款调整；（6）工程竣工后，发承包双方进行竣工结算，确定最终工程价款。解析答题时可按"招标人编制清单→投标人报价→评标定标→合同约定→过程调整