建造合同15号准则风险控制协议

建造合同15号准则风险控制协议鉴于双方（以下简称“业主”和“承包人”）就标的工程项目（以下简称“项目”）的建造事宜，为依据《建造合同15号准则》（以下简称“准则”）有效管理项目风险，明确双方在风险识别、评估、控制、分配和应对方面的权利与义务，经友好协商，达成如下协议（以下简称“本协议”）：第一条定义与解释除非本协议上下文另有明确表示，下列词语具有以下含义：1.风险：指在项目合同履行过程中，可能发生并导致项目成本增加、工期延误、质量下降、安全事故或合同解除等不利后果的不确定性事件或条件。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等。3.关键路径：指影响项目总工期的最长的逻辑工作路径。4.变更：指在合同履行过程中，对合同约定的工程范围、设计内容、材料设备、施工工艺、工期、价款等进行的修改或增减。5.索赔：指一方因另一方违约、合同变更、不可抗力或其他合同约定的原因遭受损失，而依据合同规定或其他法律规定向对方提出的权利主张。6.风险登记册：指记录项目已识别风险、评估结果、责任分配、控制措施和监控情况的文档。7.应急计划：指针对特定风险制定的，旨在降低风险发生可能性或减轻其影响的预先制定的应对方案。8.风险矩阵：指用于评估风险发生可能性及影响程度，从而确定风险等级的工具。9.项目现场：指项目工程实施所在地及相关的施工区域。10.准则：指由[制定机构名称]发布的《建造合同15号准则》，作为本协议风险管理的参考依据。第二条风险识别1.业主和承包人应分别负责或共同合作，在项目不同阶段（包括项目启动、设计、施工、竣工等）识别潜在风险。2.风险识别应全面覆盖技术、管理、商务、环境、政策、安全、财务等各个方面。3.识别出的风险应及时记录，并纳入风险登记册。承包人应在项目启动后[具体天数]日内提交初步风险登记册，并在项目过程中根据实际情况进行更新。第三条风险评估1.业主和承包人应采用风险矩阵等工具，对已识别的风险进行评估。2.评估内容应包括风险发生的可能性（高、中、低）和风险发生后的影响程度（高、中、低）。3.基于评估结果，确定风险等级（如：高、中、低），并特别关注高等级风险。4.评估结果应记录在风险登记册中，并作为后续风险控制和责任分配的依据。5.双方可指派专门人员或聘请第三方专家协助进行风险评估。第四条风险分配1.风险分配应遵循公平合理、风险可控、有利于激发风险防范主动性的原则，并充分考虑风险发生的可能性和影响程度以及各方的风险承受能力。2.以下风险示例性分配原则，具体风险分配详见风险登记册：*因业主提供的设计文件错误或缺陷导致的风险，由业主承担。*因项目现场地质条件、水文条件与合同附件不符或发生不可预见的地下障碍物导致的风险，由承包人承担，但业主应承担由此增加的勘探费用（如有约定）。*因法律法规、政策变化导致的风险，由[约定承担方，通常根据影响直接确定]承担。*因承包人管理不善、技术能力不足、违反合同约定或安全操作规程导致的风险，由承包人承担。*因材料设备供应商原因导致的质量或交付风险，由承包人承担。*因不可抗力事件导致的风险和损失，由双方根据事件影响范围和合同相关约定分担（通常业主承担其直接损失，承包人承担其直接损失，并可能涉及合同解除）。*项目其他未列举风险的分配，由双方根据实际情况协商确定，并记录在风险登记册。3.双方应在项目启动后[具体天数]日内，就主要风险分配达成一致，并形成风险登记册的一部分。第五条风险控制措施与计划1.针对识别和评估的风险，特别是高等级风险，业主和承包人应制定相应的控制措施和计划。2.对于高等级风险，承包人应编制详细的应急计划，包括风险识别、预警信号、应急响应流程、资源需求（人员、设备、资金）、责任分工等，并报业主审核批准。业主应在收到后[具体天数]日内予以答复。3.风险控制措施应贯穿项目始终，包括但不限于加强设计审查、优化施工方案、进行技术交底、加强现场安全管理和质量检查、购买保险、设置风险准备金等。4.业主应提供必要条件，支持承包人实施风险控制措施。承包人应确保其资源投入到位，有效执行各项控制措施。5.风险控制计划和应急计划应纳入项目实施计划，并得到有效执行。第六条风险监控与报告1.业主和承包人应建立风险监控机制，定期或在风险发生变动时，检查风险控制措施的有效性，跟踪风险状态。2.承包人应定期（如每月）向业主提交风险监控报告，报告内容应包括已识别风险状态、控制措施执行情况、新出现的风险、风险升级情况及建议等。3.业主应及时审阅风险监控报告，并就风险应对提出建议或指令。4.发生可能引发重大风险的事件时，承包人应在事件发生后[具体小时数/天数]内立即向业主报告事件情况、潜在影响及已采取或拟采取的应对措施。第七条风险应对调整1.当风险发生或风险等级发生变化时，双方应根据风险分配原则和风险应对计划，采取必要的应对措施。2.若风险应对需要通过合同变更（如调整工期、费用）来实现，应按照主合同的变更程序处理。变更内容应明确反映风险应对带来的影响。3.若风险事件导致一方遭受损失，受损方应及时根据主合同约定启动索赔程序，风险分配情况将作为索赔处理的重要依据。4.如风险失控或出现可能导致合同无法继续履行的重大风险，双方应启动主合同约定的合同解除程序。第八条风险准备金（如适用）1.经双方协商一致，可在合同价格中计提风险准备金，金额为[具体金额或比例]。2.风险准备金用于应对合同履行期间发生的、根据风险分配原则由承包人承担的、且未在合同价格中明确考虑的、经业主批准的额外成本或工期延误。3.风险准备金的使用需经业主书面批准，并应优先用于弥补因承包人原因导致的、超出常规范围的额外成本和工期延误。使用情况应记录在案。第九条协议的生效、变更与终止1.本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。2.本协议的变更，须经双方协商一致，并以书面形式作出补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议在主合同终止时终止，或在双方协商一致的情况下提前终止。终止后，双方应完成风险登记册的最终归档，并就风险准备金（如有）的结算等事宜作出处理。第十条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择一种：[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁/依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼]。第十一条通知双方就本协议事项进行的任何通知或通讯，均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式，发送至本协议首页载明的地址或邮箱。以专人递送方式发送的，送达时视为送达；以挂号信方式发送的，寄出后[具体天数]日视为送达；以传真或电子邮件方式发送的，发送成功时视为送达。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知对方。第十二条其他1.本协议是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，适用