建造合同合同履行变更协议

建造合同合同履行变更协议甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发包人注册地址]联系电话：[发包人联系电话]统一社会信用代码：[发包人统一社会信用代码]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[承包人注册地址]联系电话：[承包人联系电话]资质证书编号：[承包人资质证书编号]统一社会信用代码：[承包人统一社会信用代码]根据甲乙双方于[原合同签订日期]签订的编号为[原合同编号]的《建造合同》（以下简称“原合同”），就原合同项下工程在履行过程中的变更事宜，经双方友好协商，达成如下变更协议：本协议是原合同的不可分割组成部分，与本协议不一致的，以本协议为准。本协议未约定的事项，依照原合同的约定执行；原合同未约定或与本协议不一致的，由双方协商解决，协商不成的，依照本协议约定的争议解决方式处理。第一条变更事项1.1依据原合同第[原合同条款编号]条约定，及甲方于[变更提出日期]发出的书面通知（编号：[变更通知编号]）或[说明变更提出依据的其他情况，例如：设计变更审批文件编号]，现对原合同项下工程进行如下变更：（1）工程范围变更：增加[具体描述新增的工程范围或项目，例如：新建一座混凝土挡土墙，长度100米，高度3米，采用C30混凝土浇筑，配筋按设计图纸要求]。（2）设计变更：原合同图纸编号[原图纸编号]所示的[具体描述原设计内容]部分，修改为[具体描述修改后的设计内容，例如：将屋面防水材料由SBS改性沥青防水卷材更改为聚氨酯防水涂料，厚度不小于2.0毫米]。（3）材料设备变更：原合同约定的[具体描述原材料或设备名称、规格型号]，在[变更实施部位或时间段]改为使用[具体描述新材料或设备名称、规格型号]，品牌要求为[如有特定品牌要求]。（4）工艺方法变更：原合同采用的[具体描述原施工工艺]施工方法，在[变更实施部位或时间段]改为采用[具体描述新的施工工艺]施工方法。（5）其他变更：[根据实际情况描述其他变更内容，例如：因场地限制，原合同约定的景观绿化方案调整为方案B]。1.2具体的变更细节、技术要求、参数标准等，以本协议附件一《变更详细内容说明》、附件二《设计变更图纸》、附件三《材料设备清单》为准。上述附件是本协议不可分割的组成部分。第二条变更程序2.1本协议第一条所列变更，由[甲方/乙方]于[变更提出日期]通过[书面通知/会议纪要/其他方式，请注明]向[乙方/甲方]提出。2.2乙方（或甲方）应在收到变更指示后[原合同约定的或双方协商确定的时间期限，例如：7]个工作日内，以书面形式向[甲方（或乙方）]确认，或根据变更内容性质直接组织实施。如乙方（或甲方）认为变更要求不合理或不可行，应在上述期限内书面说明理由并提出替代方案。2.3发生重大变更时，双方应就变更的必要性、可行性、费用影响、工期影响等进行协商，达成一致后签署补充协议，或按照原合同约定的其他重大变更审批程序执行。2.4所有与变更相关的沟通、确认文件均应采用书面形式，并经双方授权代表签字盖章后生效。第三条变更估价3.1因本协议第一条所述变更而增加（或减少）的费用，由双方按照以下方式协商确定：（1）对于工程范围变更产生的费用，参照[原合同约定的计价方式，例如：原合同相应项目的综合单价/类似市场价格/成本加合理利润]计算。（2）对于设计变更产生的费用，依据变更后的设计图纸和计价规范，由乙方（或经双方共同委托的造价机构）进行编制，经甲方（或乙方）确认后执行。（3）对于材料设备变更产生的费用，按新旧材料的差价或市场价计算。（4）对于工艺方法变更产生的费用，根据变更对成本和工期的实际影响进行评估。（5）双方也可协商确定一个总的变更费用金额。3.2乙方应在收到变更确认通知后[约定时间期限，例如：10]个工作日内，根据变更内容和约定方法编制变更估价文件，并提交甲方（或乙方）审核。甲方（或乙方）应在收到估价文件后[约定时间期限，例如：10]个工作日内完成审核确认或提出修改意见。双方应尽快协商达成一致。第四条变更费用承担与支付4.1因本协议第一条所述变更所产生的费用，由[甲方/乙方/双方按比例]承担。（1）[具体说明各项变更费用的承担方和承担比例，例如：新增工程范围的合同价款由甲方承担；因设计变更导致材料价格上涨的费用由乙方承担，但超过[百分比]的部分由甲方承担；因变更导致乙方人员窝工的补偿费用由甲方承担]。（2）[各项费用承担的具体理由或依据]。4.2变更费用调整后的合同价款，作为原合同价款的补充。甲方（或乙方）应在确认变更费用后[约定时间期限，例如：15]个工作日内，根据调整后的金额增加（或减少）支付给乙方（或甲方）相应的工程款。4.3乙方（或甲方）应在收到甲方（或乙方）支付变更费用的指令后，按照财务规定开具合法有效的发票。甲方（或乙方）应在收到符合要求的发票后，按照原合同约定的支付时间和流程办理支付手续。第五条工期影响5.1本协议第一条所述变更导致工期发生变化的，新的工期为[计算后的新的起止日期或总工期天数]。5.2因甲方原因造成的工期延误，乙方不承担违约责任。非因甲方原因造成的工期延误，乙方应在delays发生后[约定时间期限，例如：5]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明，甲方应在收到通知后[约定时间期限，例如：7]个工作日内予以确认或提出反驳意见。确认工期延误后，工期相应顺延。5.3无论工期是否顺延，乙方均应确保变更部分按照约定或双方确认的标准和质量完成。第六条质量标准与验收6.1变更部分应按照国家及行业现行相关质量标准、规范，以及本协议附件中约定的具体质量要求进行施工和验收。6.2变更完成后的验收，按照原合同中关于竣工验收或分部分项工程验收的约定执行。乙方应在变更完成后[约定时间期限，例如：3]天内向甲方（或相关验收单位）提交验收申请报告及变更完成资料。甲方（或相关验收单位）应在收到申请后[约定时间期限，例如：10]天内组织验收。6.3验收合格的，验收结论作为变更工程合格的依据，并办理相关确认手续。验收不合格的，乙方应负责整改，直至验收合格，整改费用由[承担方]承担。第七条双方权利与义务7.1甲方的权利与义务：（1）有权提出变更要求，并审查变更的必要性和可行性。（2）及时向乙方提供变更所需的资料、图纸和指令。（3）按照本协议约定及时确认变更内容、审核变更费用、支付变更工程款。（4）组织或参与变更工程的验收工作。（5）[其他根据原合同和本协议约定的甲方义务]。7.2乙方的权利与义务：（1）有权要求甲方就变更意向提供必要的说明和依据。（2）接收甲方的变更指令，并根据本协议第二条、第六条约定执行。（3）负责编制变更估价文件，并配合双方进行费用协商。（4）按照确认的变更方案和技术要求，保质保量完成变更工程。（5）及时通知甲方变更进展情况及可能存在的风险。（6）负责变更工程的成品保护，直至验收合格。（7）配合甲方（或相关单位）进行变更工程的验收工作。（8）[其他根据原合同和本协议约定的乙方义务]。第八条通知双方在本协议履行过程中发生任何通知、文件传递等事宜，均应采用书面形式，按本协议首部列明的地址或双方另行书面指定的地址送达。任何一方变更联系方式或地址，应提前[约定时间期限，例如：5]天书面通知对方。按约定地址发出的通知，视为有效送达。第九条保密双方应对本协议内容、变更细节、价格信息及其他在合作过程中知悉的对方商业秘密承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除。第十条法律适用与争议解决本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择一种方式：甲方所在地/乙方所在地/合同履行地]有管辖权的人民法院诉讼解决/提交[具体的仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。第十一条协议生效本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。第十二条完整协议本协议及其附件构成双方就本协议所述变更事宜达成的完整协议，取代双方此前就此事项进行的所有口头或书面的沟通、约定和承诺。第十三条其他本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律